2015年二级建造师法规真题及内容答案解析

《2015年二级建造师法规真题及内容答案解析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

.《建设工程法规及相关知识》一、分值分布第一章（9分）第二章（5分）第三章（22分）第四章（27分）第五章（5分）第六章（12分）第七章（9分）第八章（9分）二、具体分析1、考法律责任的纯记忆性题目：4道单选，4分，分别是30、40、43、56题。2、超纲题：2道单选，2分，分别是24题和53题的D选项。3、问法不严密，质量不高的题目：2道单选，4道多选，10分。分别是11、12D、61C、66AB、70文字、72E。4、考查比较灵活的典型题目：2道单选，2分，分别是10、57题。2015年度全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及解析一、单项选择题((共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意))1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。A．项目经理部承担B．企业法人承担C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担【答案】B【考点】项目经理部的法律性质【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。所以B选项正确。2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）A．被代理人恢复了民事行为能力B．被代理人取得了民事行为能力C．指定单位取消指定D．代理期间届满或者代理事务完成【答案】D【考点】委托代理终止的法定情形【解析】委托代理终止的情形：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。法定代理或者指定代理终止的情形：（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。AB选项系法定代理终止的情形，C选项系指定代理终止的情形，只有D选项系委托代理终止的情形3．甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15 .米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A块地的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C．甲公司约定的权利自合同公证后获得D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】A【考点】地役权的概念及变动【解析】选项A：正确。地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利甲乙之间设立的是地役权选项B：错误。甲乙之间设立的是地役权，而非担保物权选项C：错误。地役权自地役权合同生效时设立。公证和登记都不是地役权设立的条件。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。选项D：错误。除当事人另有约定外，需役地或地役权上的不动产物权发生转让的，地役权不消灭，随之转让。因此，甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司，丙公司享有地役权。4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（)A．不动产物权的设立应依法登记B．不动产物权的设立属自愿登记C．不动产物权的设立自合同成立之日时生效D．不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】A【考点】不动产物权设立的效力【解析】选项A：正确。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外选项B：错误。不动产物权转让必须经过登记才发生物权变动的效力，不是自愿登记。选项C：错误。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力选项D：错误。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。5．下列事项中，属于专利保护对象的是（）A．施工企业的名称或标志B．施工企业编制的投标文件C．施工企业编制的施工方案D．施工企业发明的新技术【答案】D【考点】专利权的保护对象【解析】专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计选项A：错误。施工企业的名称或标志不由《专利法》保护，可以由《商标法》保护。选项B：错误。施工企业编制的投标文件系作品，由《著作权法》保护。选项C：错误。施工企业编制的施工方案系作品，由《著作权法》保护。选项D：正确。新技术是发明，由《专利法》保护。但本题的表述不甚严密，没有确定该发明是经审批后的。6．关于担保的说法，正确的是（） .A．担保是用益物权的一种B．担保的目的是保障特定债权实现C．担保合同是主合同D．反担保不适用《担保法》【答案】B【考点】担保的基本含义【解析】选项A：错误。担保是担保物权，而非用益物权。选项B：正确。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。选项C：错误。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。选项D：错误。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。7．某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（）A．保证B．质押C．抵押D．留置【答案】C【考点】担保的种类和抵押物的范围【解析】选项A：错误。保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为选项B：错误。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保选项C：正确。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产选项D：错误。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿8．根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承当过错责任的是（）A．未申领施工许可证B．直接指定分包人分包专业工程C．迟延提供设计文件D．拖欠工程款【答案】B【考点】竣工工程质量争议的处理中发包人的责任【解析】】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷； .（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。因此，选择B。9．下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A．价款或者报酬B．保险条款C．履行期限、地点和方式D．当事人的名称【答案】B【考点】合同的内容【解析】根据《合同法》第十二条合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。保险条款不是合同的必备条款。因此应当选择B。10．根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A．国务院批准开工报告的工程B．建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅C．城镇市政基础设施工程D．工程投资额在20万元以上的工程【答案】C【考点】施工许可证的适用范围【解析】不需要办理施工许可证的建设工程包括：1、限额以下小型工程（工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程）；2、抢险救灾等工程及其他临时性房屋建筑；3、农民自建低层住宅的建筑活动；4、不重复办理施工许可证的建设工程；5、另行规定的建设工程。因此可以排除A选项。选项B，错误，农民自建自建低层住宅的建筑活动无需办理施工许可证。选项D，错误，工程投资额200以上的，不一定要办理施工许可证，因此不选。采用排除法，选择C选项。11．根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A．法定代表人B．经营负责人C．项目负责人D．直接负责人【答案】D【考点】工程重大安全事故罪，此题题干问法不准确，问的是《条例》，就是超纲的，但是《刑法》137条也可以解答此问题，但就是跟题干不一致了。大家理解即可，此题的考点就是工程重大安全事故罪这个罪名的刑罚。【解析】《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。因此，正确选项D。《建设工程质量管理条例》第74条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。 .12．某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。A．安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C．安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D．批准女工王某只能休产假120天【答案】C【考点】女职工的特殊保护【解析】选项A：正确，不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。A未违反规定。选项B：正确，对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。法律对怀孕未满6个月的，无此禁忌规定。B未违反规定。选项C：错误，不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。C违反了规定。选项D：正确。《劳动法》规定，女职工生育享受不少于90天的产假。《女职工劳动保护特别规定》，女职工生育享受98天产假。13．根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由监护主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A．建设、施工、监理B．建设、设计、施工C．建设、设计、监理D．设计、施工、监理【答案】D【考点】违反建设节能标准违反行为应承担的法律责任【解析】】《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，被罚单位包括设计单位、施工单位、监理单位，正确答案选D。14．下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A．在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑配件和设备的B．不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的C．未对工程施工可能造成伤害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的D．未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的【答案】C【考点】施工单位不良行为记录的认定标准【解析】施工单位的不良行为记录认定标准分为如下5大类、41条，本题中，ABD三项都属于质量不良行为认定标准，只有C属于安全不良行为认定标准。质量不良行为认定标准仅包括5条：（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2）未按照节能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 .15．关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A．承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B．除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C．承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同D．承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失【答案】A【考点】承揽合同【解析】选项A：正确，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同选项B：错误，合同法规定了承揽人和定作人均享有法定解除权选项C：错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同.提供材料不符合约定，不是承揽人解除合同的法定事由选项D：错误，定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，定作人应当赔偿16．根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。A．21点至次日6点B．22点至次日8点C．21点至次日8点D．22点至次日6点【答案】D【考点】排放建筑施工噪声应当符合建筑施工场界环境噪声排放标准【解析】2011年12月经修改后颁布的《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523--2011中规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）“昼间”是指6：00至22：00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。17．关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）A．需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收B．建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收C．环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产D．分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收【答案】D【考点】建设工程竣工环保验收【解析】选项A：错误。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起33个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。选项B：错误。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起030日内，完成验收。选项C：错误。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。选项D：正确。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。18．根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治 .疗的，停工留薪期一般不超过（）个月A．12B．10C．8D．6【答案】A【考点】工伤医疗的停工留薪期【解析】职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付停工留薪期一般不超过12个月伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月19．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A．建设单位检查验收B．安装单位自检合格C．建设行政主管部门检查验收D．监理单位检查验收【答案】B【考点】施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任【解析】】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。20．根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的。不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A．4年B．3年C．2年D．1年【答案】D【考点】企业申办资质违法行为应承担的法律责任【解析】】《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在11年内不得再次申请建筑业企业资质。因此，选择D。21．租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知承租人，此时承租人享有的权利是（）A．优先购买权B．留置权C．抗辩权D．优先受偿权【答案】A【考点】承租人的优先购买权【解析】出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。因此，选择A。22．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）A．提交验收报告之日B．建设工程完工之日C．占有建设工程之日D．竣工验收合格之日【答案】C【考点】建设工程实际竣工日期的确定【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： .（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期23．某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B．甲、乙承担连带赔偿责任C．实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】B【考点】承包单位违法行为应承担的法律责任【解析】承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。因此，在本题中，中标人转让全部工程构成转包，转包工程出现质量问题，应由甲乙承担连带赔偿责任。24．根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）A．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚B．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款C．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚D．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】C【考点】】《大气污染防治法》关于施工污染责任的规定，本题超纲。【解析】】《大气污染防治法》第58条规定“违反本法第四十三条第二款规定，在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处二万元以下罚款；对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的，可以责令其停工整顿。前款规定的对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定；对其他造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府指定的有关主管部门决定。“因此，答案C选项正确。25．下列情形中，投标人中标有效的是（）A．投标人给予招标人金钱获取中标B．投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C．投标人在账外给予招标人回扣获取中标D．投标人在账外给予评标委员会财物获取中标【答案】B【考点】禁止投标人以行贿手段谋取中标【解析】】《反不正当竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。因此，ACD都错误，B选项，投标人在投标书中明确予以折扣，不是行贿，而是一种价格优惠，不违反法律法规强制性规定。26．依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A．技术复杂、有特殊要求的B．已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的 .C．采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D．需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用大量增加的【答案】B【考点】可以不招标的情形【解析】可以不招标的情形包括：1、《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。2、《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。选项A：错误，如果因技术复杂或有特殊要求只有少量潜在投标人的，是可以不公开招标，而不是不招标。选项C：错误，采购人能够能够自行建设、生产或者提供，是强调采购人的自行建设、生产或者提供能力，而不是成本原因。选项D：错误，需要向原中标人采购，是因为配套使用要求，而不是费用原因。27．下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A．落实制度安全生产规章制度和操作规程B．确保安全生产费用的有效利用C．检查危险性较大的工程安全专项施工方案的落实情况D．组织制定安全施工措施【答案】C【考点】项目负责人和安全专职管理人员的安全生产责任【解析】1、施工项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。2、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：（1）查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；（2）检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；（3）监督项目专职安全生产管理人员履责情况；（4）监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；（5）对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；（6）对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；（7）对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；（8）企业明确的其他安全生产管理职责。28．关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A．原告必须与案件有直接利害关系 .B．一审程序包括普通程序和特别程序C．必须以书面形式起诉D．提交起诉状的同时提交全部证据【答案】A【考点】民事诉讼审判程序【解析】选项A：正确。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求、事实和理由；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。选项B：错误。一审程序包括普通程序和简易程序选项C：错误。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。选项D：错误。举证时限，是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限当事人在举证时限内提交证据皆可29．货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A．拒绝运输B．留置货物C．要求赔偿D．解除合同【答案】A【考点】运输合同当事人的权利义务【解析】托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。因此，选A。30．关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A．未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款，有违法所得的，予以没收B．超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级C．将承包的工程转包时，责令改正并没收违法所得D．允许他人以本企业名义承揽工程时，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书【答案】A【考点】承揽工程违法行为应承担的法律责任【解析】选项A：正确。《建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。选项B：错误。《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。选项C：错误。《建筑法》，规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。选项D：错误。《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。31．下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）A．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁 .B．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁C．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼D．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼【答案】B【考点】仲裁协议的内容【解析】选项A：错误。《关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构选项B：正确。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构选项C：错误。当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿因此，《关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》规定，这样的仲裁协议无效选项D：错误。法律规定，仲裁一裁终局，约定先仲裁后诉讼违反法律规定，该约定无效32．关于投标的说法，正确的是（）。A．投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收B．投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收C．投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D．联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员【答案】A【考点】否决投标和不予受理的区别【解析】评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。选项A：正确。投标文件未密封的，招标人不予受理。选项B：错误。否决投标，而非不予受理。选项C：错误。逾期送达的，不予受理，无需说明。选项D：错误。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。33.某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A．甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担B．甲与乙买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担C．丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担D．乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担【答案】D【考点】买卖合同中标的物毁损灭失风险的承担【解析】选项A：错误。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担因此甲将货交第一承运人丙时，风险由买受人乙承担 .选项B：错误。标的物自交付时转移风险，而非合同订立时转移风险。选项C：错误。应该是乙与丁的合同成立前，货物毁损、灭失的风险由乙承担。选项D：正确。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。34．根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）A．资料员B．材料员C．安全员D．标准员【答案】C【考点】施工单位安全教育培训制度【解析】】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。因此，在本题中，C选项正确。35．某工程施工合同因被施欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）A．法院调解应由审判员一人主持B．法院调解必须邀请有关单位和个人协助C．调解书与判决书的效力不同D．调解书经双方当事人签收即发生法律效力【答案】D【考点】法院调解【解析】选项A：错误，《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持。选项B：错误，不是必须要求，是可以邀请有关单位和个人协助。选项C：错误，调解书与判决书具有同等效力。选项D：正确，调解书经双方当事人签收后生效。36．某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层拆价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（）。A．施工单位申请执行的期间为1年B．申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C．申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D．施工单位有权向人民法院申请执行【答案】D【考点】仲裁裁决的执行【解析】选项A：错误，申请仲裁裁决强制执行的期间是2年。选项BC：错误，施工单位可以向被执行人所在地或被执行财产所在地中级人民法院申请执行。D正确。37．关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法，正确的是（）。A．招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B．招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C．招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 .D．招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】D【考点】建筑市场诚信行为的公布的范围【解析】招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的，涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。因此，D选项正确。38．某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A．13B．9C．8D．5【答案】B【考点】违约金和定金【解析】此题是案例计算题。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中，收受定金的一方是材料供应商，违约的也是材料供应商，施工方在主张违约责任是，如果主张定金，材料供应商应支付8万元，如主张违约金，违约金5万元加返还的定金4万元，材料供应商应支付9万元。39．某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A．工程重大安全事故罪B．重大责任事故罪C．重大劳动安全事故罪D．串通投标罪【答案】A【考点】工程重大安全事故罪【解析】】《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。根据本题题意，擅自降低工程质量标准因而造成重大安全事故，构成了工程重大安全事故罪，选A。40．根据《文物保护法》，下列对违法行为处理的方法中，正确的是（）。A．擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B．刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处以罚款。C．擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书D．刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款【答案】B【考点】在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内进行建设工程违法行为应承担的法律责任【解析】】《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：（1）擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的；（2）在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的；（3）擅自迁移、拆除不可移动文物的；（4）擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的；（5）擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的；（6）施工单位未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。所以B .正确，D错误。选项A：错误，造成严重后果的才处以罚款。选项C：错误，情节严重的才吊销资质证书。41．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（）A．监理单位仅对施工质量承担责任B．监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务C．工程监理实行总监理工程师负责制D．监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】C【考点】工程监理单位质量违法行为应承担的法律责任【解析】选项A：错误，施工单位对建设工程的质量负总责，而非监理单位承担质量责任。选项B：错误，监理单位不得转让监理业务，也要遵守回避规定，如果有这种关系，工程监理单位在接受监理委托前，应当自行回避；对于没有回避而被发现的，建设单位可以依法解除委托关系。选项C：正确，工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师依法和在授权范围内可以发布有关指令，全面负责受委托的监理工程。选项D：错误，是承担连带责任，而非全部责任。《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：（1）与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的；（2）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。42．甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）A．原告B．有独立请求权的第三人C．共同诉讼人D．无独立请求权的第三人【答案】C【考点】民事诉讼当事人【解析】企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。因此，甲公司分立为乙丙两公司后，乙丙两公司对分立前对劳务公司的债务向乙丙公司承担责任，在诉讼中，甲状告乙公司，法院又追加了丙公司，丙公司的身份应等同于乙公司，因此，乙丙为共同被告，共同诉讼人。正确选项为C。43．根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A．埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B．进货时未查验许可证的相关证明文件的，给予警告并处以罚款C．故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款D．未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业-【答案】A【考点】施工现场违法行为应承担的法律责任【解析】选项A：正确单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：（1）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；（2）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（3）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（4）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（5）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； .（6）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（7）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的选项B：错误2009年2月发布的《食品安全法》规定，违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门按照各自职责分工，责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：（1）未对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验；……（4）未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品；（5）进货时未查验许可证和相关证明文件；…（7）安排患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员从事接触直接人口食品的工作选项C：错误有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处警告或者500元以下罚款：（1）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；（2）过失引起火灾的；（3）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；（4）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；（5）故意破坏或者伪造火灾现场的；（6）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的可以并处500元以下罚款，而非并处罚款选项D：错误见B的解析。44．根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。A．1年B．2年C．3年D．4年【答案】B【考点】劳务派遣协议【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。45．某工程竣工验收时发现隐蔽工程不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）A．设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B．承包人应负责返修，费用由承包人负责C．承包人应负责返修，费用由发包人负责D．由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】C【考点】竣工工程质量争议的处理【解析】建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。46．关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A．依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B．招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C．招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】B【考点】招标基本程序【解析】选项A：错误。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。 .选项B：正确。《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。选项C：错误。《招标投标法》规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。选项D：错误。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。47．关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A．示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B．示范文本为强制使用的合同文本C．示范文本是合同成立的前提D．采用示范文本是合同生效的前提【答案】A【考点】建设工程合同示范文本的性质与作用【解析】合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。48．根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A．人民法院B．人民政府C．建设行政主管部门D．安全生产监督管理部门【答案】A【考点】事故责任单位及主要负责人应承担的法律责任【解析】】《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。49．根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A．录音录像资料B．建筑材料样品C．工程质量鉴定报告D．施工合同【答案】D【考点】证据种类【解析】根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品，如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传真、电子邮件、图纸、图表等。50．根据履约保证金的说法，正确的是（）。A．中标人必须交纳履约保证金B．履约保证金不得超过中标合同金额的20%C．履约保证金是投标保证金的另一种表述 .D．中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】D【考点】履约保证金【解析】选项A：错误。《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。选项B：错误。《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项C：错误。投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。其实质是为了避免因投标人在投标有效期内随意撤回、撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签署合同等行为而给招标人造成损失。选项D：正确。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。51．以守法为基础，依据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）A．行业协会的综合信用评价B．行业协会协助政府部门的综合信用评价.C．政府对市场主体的守法诚信评价D．社会中介信用机构的综合信用评价【答案】C【考点】政府对市场主体的守法诚信评价【解析】政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。52．某市质量监督站以科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留，处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。A．被拘留B．被罚款5000C．被质量监督站开除D．被没收违法所得【答案】C【考点】行政处罚与行政处分【解析】1、下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。2、行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。3、行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。53．关于招标方式的说法，正确的是（）。A．《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式B．根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C．如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以设置一定的条件进行限制D．国内竞争性招标包括公开招标和邀请招标【答案】C【考点】招标方式，超纲【解析】选项A：错误。《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。选项 .B：错误。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项C：正确。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。但是C选项没有明确是不合理的条件。选项D：错误，超纲。在国内进行招标，可用本国语言编写标书，只在国内的媒体上登出广告，公开出售标书，公开开标。54．根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定劳动期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）。A．4倍B．3倍C．2倍D．1倍【答案】C【考点】劳动合同订立中违法行为应承担的法律责任【解析】用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。55．下列试块、试件和材料中，必须实施见证和取样送检的是（）A．屋面、厕浴间使用的防水材料B．非承重结构的钢筋及连续接头试件C．用于防水层上保护层的商品混凝土D．抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】A【考点】施工检测的见证取样和送检制度【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。56．“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动实“四节一环保”，其中“四节”是指（）A．节电、节能、节水、节材B．节能、节地、节水、节材C．节能、节水、节油、节材D．节能、节电、节油、节材【答案】B【考点】施工合理使用与绿色施工的概念【解析】】《绿色施工导则》规定，“绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。” .57．根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或继续教育不合格的，应给予法人处理的是（）。A．撤销注册B．处1万元以上罚款C．三年内不得再次申请注册D．不予注册【答案】D【考点】造师继续教育违法行为应承担的法律责任【解析】注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。58．根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可以同时担任两个及以上项目负责人的情形是（）A．两个项目的发包人是同一单位B．因发包人原因导致停工超过3个月C．合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D．建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】C【考点】建造师的执业岗位范围【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。59下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A．向招标人征询确定中标人的意向B．接受投标人提出的主动邀请C．对投标提出否决意见D．接受个人所提出的询问意见【答案】C【考点】评标委员会成员的违反行为【解析】评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。60关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】C【考点】招标方式 .【解析】本题考察的是建筑工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。二..多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，至少有一个错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A．招标人与投标人就投标方案进行谈判的B．招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C．招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行整改D．招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E．招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【答案】ABCD【考点】招标人违法行为应承担的法律责任【解析】】《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。所以，选项C违法，E合法。选项A是串通投标，违法，选项B和D违法。62．根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有（）。A．建筑工程勘察合同B．委托合同C．建筑工程施工合同D．承揽合同E．建筑工程设计合同【答案】ACE【考点】建设工程合同的法定形式【解析】建设工程合同应采用书面形式，建设工程合同包括勘察、设计、施工合同因此ACE正确法律未对委托合同和承揽合同的形式做强制性规定，可以采用书面形式，也可以采用口头形式，所以，不选BD63．根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。A．具有违约行为B．具有违法目的C．造成损失后果D．违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应担赔偿E．违约行为与损害后果之间存在因果关系【答案】ACDE【考点】承担损害赔偿责任的构成要件【解析】承担赔偿损失责任的构成要件是：（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿因此，选择ACDE。64．根据《合同法》，合同权利义务终止的情形为（）A．债务人依法将标的物抵押 .B．合同解除C．债务相互抵消D．债务人依法将标的物提存E．债权人免除债务【答案】BCDE【考点】合同终止的情形【解析】】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形因此，选择BCDE债务人依法将标的物进行抵押不是合同终止的情形，不选A65．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A．完成建设工程设计的各项内容B．有完整的技术档案和施工管理资料C．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D．有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E．有建设单位签发的工程保修书【答案】ABC【考点】建设工程竣工验收的法定条件【解析】建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书建设工程经验收合格的，方可交付使用因此，应当选择ABC选项D错误，是勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件，而非共同签署质量合格文件选项E错误是施工单位签署的工程保修书66．关于无效合同的说法，正确的有（）A．无效合同不具有违法性B．无效合同具有违法性C．无效合同部分无效会影响其他部分的效力D．无效合同自订立之时就不具有法律效力E．无效合同可能会损害公共利益【答案】BDE【考点】无效合同【解析】选项A：错误。见B选项的解析。选项B：正确。无效合同其内容或形式违反了法律法规强制性规定和社会公共利益，因此无效，因此无效合同一定具有违法性无效合同的特征是：（1）具有违法性；（2）具有不可履行性；（3）自订立之时就不具有法律效力选项C：错误，《合同法》规定，合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效选项D：正确，《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的； .（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定因此，损害社会公共利益导致合同无效67．依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）A．项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B．施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术C．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标E．在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作【答案】AC【考点】邀请招标的范围【解析】邀请招标的范围为：1、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标2、《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大因此，选择AC选项BD均是《招投标法》和《招投标法实施条例》规定的可以不进行招标的建设工程选项E，追加工程一般情况下也是可以不进行招标的建设工程《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人施工将影响施工或功能配套要求的，可以不进行施工招标68．关于投标人的说法，正确的有（）A．投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，其投标无效B．投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或部门限制C．存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标D．单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效E．两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标【答案】BDE【考点】投标人【解析】选项A：错误，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人只有其不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标才无效。选项B：正确，《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。《招标投标法实施条例》规定，投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉选项C：错误，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，所以选项表述不准确，如果划分了标段，可以参加同一项目不同标段投标选项D：正确《招标投标法实施条例》规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标违反以上规定的，相关投标均无效选项E：正确，符合联合体投标的规定69．根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）A．劳动者被依法追究刑事责任 .B．劳动者严重违反用人单位规章制度C．在规定医疗期内患病D．女职工在哺乳期内E．劳动者在试用期内被证明不符合录用条件【答案】ABE【考点】用人单位不得解除劳动合同的情形【解析】《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形因此，不选CDABE都是用人单位可以解除的情形70．无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）A．申请提起诉讼B．申请参加诉讼C．提起反诉D．由法院通知参加诉讼E．申请提起公益诉讼【答案】BD【考点】无独立请求权的第三人【解析】无独立请求权第三人无权提出诉讼，但是由于案件处理结果与其有法律上的利害关系，因此，无独立请求权第三人可以加入到诉讼中，方式包括两种，申请参加诉讼或由人民法院通知他参加诉讼因此，只能选择BD71．在建设工程的投标中，关于联合体投标的描述，正确的有（）A．联合体各方在同一目标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标B．两个以上的个人可以组建联合体C．招标人可以强制投标人组成联合体D．在资格预审前，联合体可以增加成员E．联合体各方对中标项目承担连带责任【答案】DE【考点】联合体投标【解析】选项A：错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。选项B：错误。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。选项C：错误。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。选项D：正确。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。选项E：正确。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。72．下列建设工程安全生产条例中，属于工程监理单位安全职责的有（）A．审查安全技术措施或专项施工方案B．编制安全技术措施或专项施工方案 .C．对施工现场安全事故的安全负总责D．对施工安全事故隐患提出整改要求E．出现安全事故，负责成立事故调查组【答案】AD【考点】监理单位的安全生产职责【解析】监理单位的安全生产职责包括三项，即:（一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；（二）依法对施工安全事故隐患进行处理；（三）承担建设工程安全生产的监理责任选项A：正确选项B：错误，编制安全技术措施或专项施工方案是施工单位的安全生产职责选项C：错误，对施工现场的安全生产负总责的是施工单位选项D：正确监理单位有权依法对施工安全事故隐患进行处理，包括，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告选项E：错误，出现安全生产事故后，由负责调查的机构组织成立调查组事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加事故调查组可以聘请有关专家参与调查73．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。A．施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误B．因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D．由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E．因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误【答案】CD【考点】违约责任的免除【解析】违约责任的免责事由包括法定免责事由和约定免责事由法定免责事由仅指不可抗力，约定免责事由由双方约定本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会事件，社会事件一般指战争等因此，选择C、D。选项A、B错误，非不可抗力，也不是当事人约定的免责事由。选项E：错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。74．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）A．替代性B．辅助性C．临时性D．长期性E．关键性【答案】ABC【考点】劳务派遣【解析】】《劳动合同法》规定，劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施因此，选择ABC75．某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的关于此项目质量责任的说法，正确的有（） .A．未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B．承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C．承包人应当负责返修，费用由发包人承担D．造成发包人损失的，承包人不承担责任E．承包人应当负责返修，费用由承包人承担【答案】BE【考点】未经竣工验收擅自使用的处理【解析】】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任本题中，未经竣工验收，发包人擅自使用，楼板出现裂缝，承保人应负责返修，并承担质量责任因此BE正确选项A：错误，法律规定，建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后，承包人仍应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，所以，不是不论情形，发包人就应当承担责任选项CD：错误，费用应由承保人承担，因为楼板出现裂缝系主体工程，所以承保人承担质量责任，何况还是由于承保人偷工减料造成76．下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）A．检举权B．接受安全教育培训的权利C．危险报告权D．控告权E．批评权【答案】ADE【考点】施工作业人员应当履行的安全生产义务【解析】施工作业人员应当享有的安全生产权利：（一）施工安全生产的知情权和建议权（二）施工安全防护用品的获得权施工安全防护用品（三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权（四）紧急避险权（五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利（六）请求民事赔偿权施工作业人员应当履行的安全生产义务：（一）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务（二）接受安全生产教育培训的义务选项B和选项C都是义务。（三）施工安全事故隐患报告的义务77．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级的划分包括（）A．一般事故B．较大事故C．严重事故D．重大事故E．特别重大事故【答案】ABDE【考点】生产安全事故的等级划分 .【解析】2007年4月颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。78．招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有（）A．中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B．中标候选人未缴纳履约保证金C．中标候选人放弃中标D．中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E．中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【答案】ADE【考点】确定中标人【解析】中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。79．根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）A．违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B．由用人单位提供的格式劳动合同C．用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D．与用人单位代理人签订的劳动合同E．未明确规定合同期限的劳动合同【答案】AC【考点】劳动合同无效的情形【解析】】《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。80．下列关于分包的说法中，正确的有（）A．招标人可以直接指定分包人B．经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C．中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D．中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E．经招标人同意，接受分包的人可以将项目再次分包给他人【答案】BC【考点】分包工程的范围【解析】选项A：错误。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。” .对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。《招标投标法》规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。因此，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。选项B正确，选项C正确，选项D错误。选项E：错误。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。