土方工程总包施工合同

《土方工程总包施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、土方工程总包施工合同（二）甲方（发包方）：满洲里碧桂园房地产开发有限公司乙方（承包方）：满洲里盛达工程服务有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任及相关事宜，有利于双方的配合协作，确保工程保质保量完成，经甲乙双方协商一致签订本合同，并共同遵守执行。合同内容如下：1、工程名称：满洲里碧桂园一期地块一土石方工程2、工程地点：鑫佳路以东、世纪大道以北3、工程范围及内容：地块一第2标段红线内的建筑垃圾挖运整平、土石方挖运整平，包括测量放线和爆破土石方测量。4、承包方式：费用大包干，即工程费用中

2、包含工程质量、进度、安全、总包管理费（按分包部分费用的3％计取）等所有的直接费用和间接费用，甲方不再承担其它任何费用。5、工程量计算：1）土石方（实方）工程量暂按设计院提供土方图计算，第2标段土石方工程量254755万立方米。（结算工程量按以下规则计算）。土石方量复测及计算规则：随机抽查5个网格（约占5％）进行复测，在网格内细化成10×10网格，如果复测量与对应的设计量的误差在3％及以内时则按设计量结算，如在3％～8%及以内时按复测量结算，如误差大于8％时按复测量和设计量的平均量结算，如不复测则按设计量结算。2）爆破量暂按6万立方米计算（结算

3、时爆破量以实测量为准）3）复测量和实测量均需要进行现场签证，并作为合同的附件与合同具有同等效力。6、工程质量标准：1）测量结果必须达国家相应规范、标准和设计要求。2）爆破作业必须符合国家安全管理规定和行业标准。3）回填的土石方和建筑垃圾要求在卸车时碾压平整，在达到场平标高时高差不能大于300mm。每次填土高度不得超过1米。4）最后的平场标高误差允许＋100和－100mm。5）建筑和生活垃圾的卸放点服从现场监理和甲方的安排。7、工期：5月15日～6月5日基本完成。8、工程造价：1)土石方挖运整平单价：6.5元/立方米（运距一公里），总计6.5×

4、254755＝1655907元。2）爆破单价：10.7元/立方米,总计10.7×60000＝642000元。3）测量放线费用：20000元。（含部分加班费）4）保工期奖金：125000元。合同总价暂按1655907＋125000＋20000＋642000＝2442907元。作为拨付进度款的依据。9、工程验收：完工后由乙方提出书面申请，并附相关部门的材料，经监理和甲方验收。10、付款方式：1）进度款：每完成暂定工程量的20％时支付15％工程款。2）结算：待全部工程完成验收合格后15天内，按实际结算价支付剩余工程款。11、质量保修期：无12、双方

5、责任：甲方：1）甲方提供地块一市规划控制点和高程点，规划红线图、场地场平退台图、土方图、标段划分图。2)甲方指派专人协助解决现场有关事宜，并委托监理在现场对挖方、填方、测量的质量、进度进行监督管理。3）因甲方原因和不可抗力造成的停工，工期顺延。乙方：1）乙方应严格按国家的相关规范、标准和甲方的要求及合同规定、施工组织设计进行施工作业，确保工程质量、进度、安全，派专人负责现场技术和管理。并负起总包的管理职责。开工前需上报施工组织设计，经甲方审批后实施，施工组织设计作为合同的附件具有同等效力。2）测量和爆破分包单位应具有相应的资质或施工许可证，并

6、报甲方和监理备案。爆破施工前要办理完有关施工许可等相关手续。夜间不得放炮。3）乙方按期完工后保工期奖金全额支付，因乙方的原因造成工期延误，则每延误一天减少奖金4000元。4），土石方当需要采用爆破时要应通知甲方和监理确认后实施，并办理相应签证手续，作为结算依据。10、争议处理：如有争议应及时协商解决，或请建设行政主管部门调解，调解不成可起诉到人民法院判决。11、合同生效：本合同自签字之日起生效。12、本合同一式4份，具有同等的法律效力，双方各执2份。甲方：（签章）乙方：（签章）法定代表人（委托代理人）：签字法定代表人（委托代理人）签字日期：日

7、期：开户银行：开户银行：帐号：帐号：