商品现房买卖合同

《商品现房买卖合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

本合同适用于已经初始登记，但尚未转移登记的房地产转让合同编号：广州市商品房买卖合同（现售)广州市国土资源和房屋管理局制定广州市工商行政管理局监制2013年说明                         1。本合同示范文本由广州市国土资源和房屋管理局制定，广州市工商行政管理局监制。2.商品房现售是指房地产开发企业出售已办理产权初始登记的商品房的行为。3。签订本合同前，甲方（卖方）应当向乙方（买方）出示有关权属证书或证明文件。4。本合同中供合同双方当事人自行选择的【】以及可自行约定的空白行及其他需要删除或添加的内容,双方当事人应当协商确定。甲方（卖方）应当就合同重大事项对乙方（买方）尽到提示义务。乙方（买方)应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款,特别是审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容,注意防范潜在的市场风险和交易风险.5.签订本合同前，乙方（买方)应对商品房项目的规划充分了解，可登陆“规划在线”网站（http：//www.upo.gov。cn)查询规划公示图；甲方(卖方）应向乙方（买方)出示建设项目修建性详细规划或建设工程设计方案的总平面规划公示图及批文、《建设工程规划许可证》及公示图等有关证书、证明文件。6。乙方（买方）若委托甲方(卖方）或其他单位、个人代缴契税的，应充分考虑并承担由此带来的风险.18

17。房屋面积计算的有关规定，可登陆广州市国土资源和房屋管理局网站（http://www.laho.gov。cn）进行查询.8。合同双方当事人签订本合同后,乙方（买方）至少持有1份已生效的合同。甲方（卖方）拒绝提供已生效合同给乙方(买方）的，可拨打投诉电话020-83334718反映.9。合同说明部分，乙方（买方）确认已经阅读,并签名：    。商品房买卖合同（现售）合同编号：合同当事人：甲方（卖方）：　　　注册地址:　　　营业执照号码:　；资质证书号码：　　法定代表人:;国籍:　　　证件类型：□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他证件号码：　　　通讯电话：;邮政编码:　　　通讯地址：　　　委托代理人：；国籍：　　　　　证件类型：□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他证件号码:　　　通讯电话：　;邮政编码：　　通讯地址：　　　委托代理机构：　　　注册地址：　　　营业执照号码：　　；资质证书号码:　法定代表人:　；国籍：　　证件类型：□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他证件号码:　　　通讯电话:　　;邮政编码：　通讯地址：　　　乙方（买方)：　　　出生日期：　；国籍:;所占份额:证件类型:□身份证□护照□户口簿□出生证□军官证□士兵证□通行证□企业法人营业执照□法人登记证书□组织机构代码证□社会团体登记证书□公司注册证□其他18

2证件号码：　　　户籍所在地：　　　注册地址：　　　通讯地址：　　　通讯电话:　　;邮政编码：　电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人:　　；国籍:　证件类型：□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他证件号码：　　　代理人:　　;国籍：　证件类型：□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他证件号码:　　　通讯电话：　　；邮政编码：　通讯地址：　　　第一条本合同依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，由买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。第二条项目建设依据  甲方以　方式取得位于　　编号为　　　　　的地块的土地使用权，面积　平方米，规划用途为　　，土地使用权年限从年　月　日起计算，住宅用地70年,商业用地40年，工业用地50年,其他用地50年.  甲方经批准，在该地块上投资建设的商品房项目核准名称为。本项目地价款已缴清，并已经初始登记.该项目的有关批文如下：1.《建设用地规划许可证》    颁发机关：　；编号：　;2。《建设工程规划许可证》    颁发机关：　；编号:　；3。《国有土地使用权证》    颁发机关：　；编号：　;4.《建设工程施工许可证》颁发机关:　；编号:　；5.《建设工程规划验收合格证》颁发机关：　;编号:　；6.　　.18

3第三条商品房销售依据  乙方购买的商品房为现房，已办理权属登记，登记机关为   ；并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为   .第四条合同标的物基本情况  乙方所购商品房为本合同第二条约定项目中的　　层房（下称该商品房），门牌地址：　　　。  该商品房所在楼宇的主体结构为结构；建筑物地上层数为层，地下层数为层。该商品房的用途为，层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫，封闭式阳台个，非封闭式阳台个。  该商品房产权登记建筑面积共平方米，其中,套内建筑面积平方米，共有分摊面积平方米。本条出现的基本术语含义如下：建筑面积：房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖,结构牢固,层高2.20米以上（含2.20米）的永久性建筑。其中，全封闭阳台按其外围水平投影面积计算全部建筑面积,未封闭阳台按其外围水平投影面积计算一半建筑面积。套内建筑面积：套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和。层高：是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。计算建筑面积的房屋结构,层高均应在2。20米以上（含2。20米）。共有分摊面积：整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套（单元）套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房以及人防工程等建筑面积，即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括：（1)电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积，以水平投影面积计算；(2）套(单元)与公共建筑之间的分隔墙以及外墙（包括山墙）水平投影面积一半的建筑面积.第五条房屋权利状况承诺1.甲方对该商品房享有合法权利；2.该商品房没有销售给除本合同乙方以外的其他人；3。该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况；4.。18

4如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成房屋所有权转移登记的，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，应当书面通知甲方，甲方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款（含已付贷款部分），并自乙方付款之日起计算利息（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）.给乙方造成损失的，甲方应向乙方支付赔偿金，赔偿金的计算方法为。第六条 计价方式和价款甲方与乙方约定按下列第种方式计算该商品房价款：1.该商品房按产权登记的建筑面积计价,单价为每平方米（币)元，总金额（币）元（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元）整。2。该商品房按产权登记的套内建筑面积计价,单价为每平方米(币）元，总金额（币）元（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元）整.3.该商品房按总价交易，总金额（币）元（大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整）。乙方需将购房款存入甲方开设在　银行的账号　　　。第七条　付款方式签订本合同前，乙方已向甲方支付定金（币)元（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)，该定金于【本合同签订】【交付首付款】【】时【抵作】【】商品房价款.甲方同意乙方按下列第　方式按期付款:1。一次性付款在年月日前支付全部房价款,总金额（币）元（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整）。2。分期付款乙方应当在年月日前分期支付该商品房全部房价款。(1）第一期：自本合同网上签订之日起日内（不超过5日），支付全部房价款的％，金额(币）元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整）。（2）第二期：在年月日前支付全部房价款的％，金额(币）元（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整）。（3）第三期：在年月日前支付全部房价款的%，金额(币）元（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整）。18

5(4）　　　.3.按揭贷款方式付款  首期款：自本合同网上签订之日起日内（不超过5日）支付全部房价款的％,金额（币） 元（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元角分整）。  除首期款外,剩余房款金额（币)元（大写:亿仟佰拾万仟佰拾元角分整），应于年月日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款. 按揭银行是　。委托代理人：　；注册地址：　；营业执照号码：；资质证书号码：   　；法定代表人:；联系电话：　;通讯地址：　；邮编:　。    （1）甲方代理乙方办理按揭手续的乙方在签订本合同并支付首期款后日内，将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。甲方应一次性如实告知乙方需提供的证件资料,甲方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供证件资料的，由甲方承担责任.(2）乙方自行办理按揭贷款手续的甲方应在乙方支付首期款后日内，将申请银行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人.甲方应一次性如实告知乙方需提供的证件资料，甲方未告知或告知的内容不完备、不准确,致使乙方未能及时提供证件资料的，由甲方承担责任。4.其他付款方式：.第八条逾期付款的违约责任乙方未能按照本合同第七条约定时间付款的,双方同意按照下列第　　种方式处理：18

61.按照逾期时间，分别处理(（1）和（2）不作累加)。（1)逾期在　　日之内，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款0。05％的违约金。（2）逾期超过　　日（该期限应当与本条第（1)项中的期限相同)后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的,应当自有权解除合同之日起30日内书面通知乙方。乙方应当自解除合同通知送达之日起　　日内按照累计应付款的0。05%向甲方支付违约金,同时，甲方退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分）。甲方不解除合同的，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款0.05%的违约金。本条所称逾期应付款是指到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的,按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2。　　　　　　　　　　　　　　　　。第九条 产权转移登记甲方与乙方约定按下列第种方式为乙方办理《房地产权证》.1.甲乙双方共同办理甲乙双方应当自本合同签订之日起日内（不超过90日)向房地产登记机构申请办理房地产转移登记.2.乙方委托甲方办理甲方应当自本合同签订之日起　日内(不超过90日）到房地产登记机构为乙方办妥产权转移登记手续，并将以乙方为产权人的《房地产权证》交付乙方。在此情况下，乙方应当在收到甲方书面通知后个工作日内向甲方提供房地产登记机构要求的、需乙方提供的证件材料。甲方应一次性如实告知乙方为办理产权登记需要由乙方提供的证件材料.甲方未告知或者告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供证件资料的，由甲方承担责任。3.乙方自行办理乙方要求自行办理产权转移登记的,甲方应于该商品房交付使用之日起日内将房地产权登记机构要求的需甲方提供的证件资料提交乙方。第十条 迟延办理产权登记的违约责任1．甲乙双方共同办理产权登记的如因甲方未履行相关义务造成甲乙双方不能按本合同第九条约定期限向房地产登记机构申请办理房地产转移登记的，甲方应自逾期之日的次日开始,每日按该商品房总价款0。05%的标准向乙方支付违约金；逾期时间达到120日的，乙方有权自该120日届满之日起半年内解除合同.2。乙方委托甲方办理产权登记的18

7如因甲方为履行相关义务造成乙方不能按本合同第九条约定期限办妥并取得《房地产权证》的,甲方应自逾期之日的次日开始，每日按该商品房总价款0.05％的标准向乙方支付违约金；逾期达到120日的，则乙方有权在该120日届满之日起半年内解除合同.乙方解除合同的，应当书面通知甲方。甲方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款（含已付贷款部分）,并自乙方付款之日起计算利息（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）。乙方不解除合同的,自甲方应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，甲方按日计算向乙方支付全部房价款0。05％的违约金。3。因乙方的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋所有权转移登记的，甲方不承担责任。第十一条交房条件该商品房项目工程竣工验收合格，并取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。该商品房为住宅的，还需满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件.第十二条　房屋交付时间甲方应当在　　年　月　日前将本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书。因不可抗力等原因,房屋需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。第十三条房屋交付手续和相关材料办理交付手续前，乙方有权对该商品房进行查验，甲方不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为乙方查验和办理交付手续的前提条件。查验该商品房时,乙方对以下除该商品房地基基础和主体结构外的房屋质量问题提出异议的，由出卖人按照有关工程质量规范和标准自查验次日起　日内负责修复,并承担修复费用,修复后再行交付。（1）屋面、墙面、地面渗漏或开裂等;（2）管道堵塞；（3)门窗翘裂、五金件损坏；（4）灯具、电器等电气设备不能正常使用;（5）　　　　　　　　　　　　　　　　；交付该商品房时，甲方应当向乙方出示的材料如下：（1）《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》.(2）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。（3）公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。（4）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件。（5）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。（6）《房地产(住宅）质量保证书》（7）《房地产（住宅）使用说明书》（8)《临时管理规约》或《管理规约》18

8上述文件中,（1)－（5）项应出示原件，并向乙方提供加盖甲方公章的复印件；（6）、（7）项应提供已加盖公章的原件给乙方，其中应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容；（8）项应交由乙方填写或签署。甲方不出示证明文件或者出示的资料不齐全，不能满足交房条件的，乙方有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由甲方承担,并按照第十四条处理。查验该商品房并交接相关材料后，乙方同意接收的，双方应当签署商品房交接单.房屋实际交付时间以双方签署商品房交接单日期为准。第十四条逾期交房责任除不可抗力外,甲方未按照第十二条约定的时间将该商品房交付乙方的,双方同意按照下列第　种方式处理：1.按照逾期时间,分别处理（（1）和（2）不作累加）.（1)逾期在　日之内(该期限应当不多于第八条第1（1）项中的期限）,自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，乙方按日计算向甲方支付全部房价款0.05％的违约金。（2）逾期超过　日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，应当书面通知甲方。乙方解除合同的，应当书面通知甲方。甲方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款（含已付贷款部分），并自乙方付款之日起计算利息（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)；同时，按照全部房价款的0.05%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行,甲方按日计算向买受人支付全部房价款0.05％的违约金.2.　　　　　　　　　　　　　　　　　　。由于乙方原因，导致未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：。第十五条　商品房质量（一）地基基础和主体结构甲方承诺该商品房地基基础和主体结构合格，符合国家及行业标准。经验收不合格的，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，应当书面通知甲方.甲方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还甲方已付全部房款(含已付贷款部分），并自乙方付款之日起计算利息（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率).给乙方造成损失的，由甲方支付【全部房价款一倍】【买受人全部损失】【】的赔偿金。乙方不解除合同的，.（二）其他质量问题该商品房质量应当符合国家颁布的工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。发现除地基基础和主体结构外质量问题的，双方按照以下方式处理：18

9（1）及时更换、修理；如给乙方造成损失的，甲方还应当承担相应赔偿责任.　　　.（2）不进行更换、修理，或不及时更换、修理的,乙方有权解除合同.乙方解除合同的，应当书面通知甲方.甲方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分）,并自乙方付款之日起计算利息（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)。给乙方造成损失的，由甲方承担相应赔偿责任。因此而发生的检测费用由甲方承担。乙方不解除合同的，（三)装饰装修及相关设备标准的约定见附件四。(四）建筑节能信息说明见附件十。第十六条保修责任商品房实行保修制度。该商品房为住宅的，甲方自该商品房交付之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。具体内容见附件五。下列情形，甲方不承担保修责任：1.因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害；2.因乙方不当使用造成的房屋及其附属设施的损害；3。______________________________________。在保修期内，乙方要求维修的书面通知送达甲方________日内，甲方既不履行保修义务也不提出书面异议的,乙方可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由甲方承担。第十七条规划调整（一）商品房所属项目的修建性详细规划和建设工程设计方案的总平面图经规划行政主管部门审定后，甲方不得擅自修改.双方签订合同后，甲方对该商品房所属项目的修建性详细规划和建设工程设计方案的总平面图进行调整涉及修改强制性指标的，修改道路系统、建筑和绿地布局、竖向设计、建筑物的使用功能、层数、高度、退让距离和建筑间距的，修改其他直接涉及利害关系人重大利益关系的内容的，甲方应当报经原审批的行政主管部门批准.甲方依法申请修改前应当依法书面通知乙方，除下列情形之一的，应当先暂停预（销）售，并取得该房地产项目全部已预（销）售单元买受人和建设项目抵押权人的书面同意意见。（1)《广州市城乡规划程序规定》施行前城乡规划主管部门已受理的;(2）未将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案总平面之公示图作为商品房预(销）售合同附件的；（3）因现行控制性详细规划与历史审批的规划批复文件不一致导致需按现行控制性详细规划调整设计的；（4）因法院、仲裁机构生效裁判,以及行政复议决定明确不适用的;18

10（5)因国家政策调整导致需按国家新政策调整设计的。甲方未依法通知乙方并取得乙方同意意见的，乙方有权解除合同.（二)乙方应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。乙方逾期未予以书面答复的，视同接受变更。（三）乙方解除合同的,应当书面通知甲方。甲方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款（含已付贷款部分），并自乙方付款之日起计算利息(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）;同时,甲方按照全部房价款的10%向乙方支付违约金.乙方不解除合同的，有权要求甲方赔偿由此造成的损失，双方约定如下：　　　　　　　　　　　。第十八条关于配套公共服务设施的承诺甲方应按规划设计条件规定的种类、规模、设施要求等设置标准和经城乡规划行政主管部门批准的修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图核定的位置进行配套公共服务设施建设，并如实告知乙方，包括宗地以内及周边的城镇公共道路相关信息。具体公共服务及其他配套设施的说明（含配建情况、规模、移交情况等）见附件六。该商品房项目【开行】【不开行】楼巴。开行楼巴的，设置方案见附件七。甲方未按规划要求建设配套公共服务设施，且未按有关法律法规规定进行移交的，按下列第种方法处理：1.乙方按照本合同第十三条的约定主张权利；2。甲方支付该商品房总价款　％的违约金给乙方,双方继续履行本合同。3.。第十九条建筑物区分所有权乙方对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利,对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。以下归业主共有：1。建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶、套与公共建筑之间的分隔墙以及外墙（包括山墙）,公共门厅（大堂、中庭）、，走廊、过道、车道、扶手、护栏、电梯井道、管道井、提物井、垃圾道，建筑物内的架空层的架空部分、避难层、转换层等公共场所及没有使用功能的建筑空间等.2。楼梯间（室内、室外楼梯）、屋顶梯屋、供（变)电设备间（变电室、高低压配电房、发电机房、开关房等)、电梯机房、空调机房、供水设备（水箱间、水泵房），消防控制室、智能控制室、报警工作间、值班警卫室（即值班室）和管理用房等公共用房.18

113。电梯、扶梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。4.建筑区划内的绿地、道路、场地，但城镇公共道路、绿地及明示属于个人的绿地除外,人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施等。5。　　。 第二十条 物业服务甲方应按照《广东省物业管理条例》的规定划定物业管理区域,并报物业所在地房地产行政主管部门备案.甲方已按照《广东省物业管理条例》的规定在物业管理区域内配置物业服务用房。物业服务用房的所有权依法属于全体业主。甲方已按照国务院《物业管理条例》及《广东省物业管理条例》规定的方式和条件选聘具有相应资质的　物业服务企业进行前期物业管理服务，并签订书面的前期物业服务合同。物业服务合同期限。物业服务费为每月每平方米建筑面积（人民币）元，由乙方自收楼之日起按【月】【季】【半年】【年】按时交纳。前期物业服务合同见附件九。　（项目名称）物业管理区域已成立业主大会，业主大会已按照国务院《物业管理条例》及《广东省物业管理条例》规定的方式和条件选聘具有相应资质的物业服务企业进行物业管理服务，并签订书面的物业服务合同.物业服务合同期限。物业服务费为每月每平方米建筑面积（人民币)元，由乙方自收楼之日起按【月】【季】【半年】【年】按时交纳.业主或业主委员会负责监督物业服务企业按照物业服务合同的约定提供物业服务。甲方应在签订本合同前向乙方明示该商品房项目的物业服务合同和管理规约或临时管理规约;乙方在签订本合同时对遵守管理规约或临时管理规约作出书面承诺.第二十一条物业专项维修资金乙方应当按照有关规定交存物业专项维修资金，物业专项维修资金属于业主所有。首期物业专项维修资金按照下列第种方式交存：1。甲方按有关规定已预交存物业专项维修资金，凭《广州市物业专项维修资金交存凭证》向乙方收回物业专项维修资金。2。乙方在办理房屋收楼手续前自行将首期物业专项维修资金存入房地产行政主管部门委托银行的物业专顶维修资金专户。乙方未按规定交存首期物业专项维修资金的，甲方不得将房屋交付乙方.乙方自行交存物业专项维修资金的，在下列银行网点办理：18

121.越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、南沙区（南沙开发区)、萝岗区(广州开发区）：在中国农业银行股份有限公司广州市各网点、广州银行各网点和平安银行广州花城支行交存。2。花都区：在中国建设银行股份有限公司广州花都新华支行交存。3。番禺区:在中国建设银行股份有限公司、广州银行当地各网点交存。4。从化市：在中国建设银行股份有限公司当地各网点交存。5.增城市:在中国建设银行股份有限公司当地各网点交存。第二十二条销售和使用承诺1。甲方承诺商品住宅不分割拆零销售;不采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房;不采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。2。甲方承诺按照规划用途进行建设和出售,不擅自改变该商品房使用性质,并按照规划用途办理房屋登记.甲方不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质.3。甲方承诺对商品房的销售，不涉及依法或者依规划属于乙方共有的共用部位和设施的处分。4.乙方使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。5..第二十三条乙方信息保护甲方对乙方信息负有保密义务。非因法律、法规规定或政府机关、监察机构等部门执行公务的需要,未经乙方书面同意，不得对外披露乙方信息，或将乙方信息用于履行本合同之外的其他用途。第二十四条送达甲方和乙方保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效.任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以【邮政快递】【邮寄挂号信】【　　　】方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起　　　　日内书面通知对方。通讯地址、联系电话不真实、不准确以及变更未履行通知义务导致送达不能的，以文件发出之日起第五日视为送达.第二十五条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决,或按下列第种方式解决：1。依法向人民法院起诉.2。提交广州仲裁委员会仲裁。3。　　　　　　　　　　　。第二十六条本合同自双方签字或盖章之日起生效。对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议见附件八）。18

13补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任,或不合理地加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的,仍以本合同为准。本合同的解除应当采用书面形式.第二十七条　本合同连同附件共页,一式份，合同持有情况：甲方份，乙方份,房地产登记机构份。甲方（签章)：           乙方（签章）：【法定代表人】：          【法定代表人】:【委托代理人】：         　【代理人】： （签章）             (签章）  年 月 日       　　　　　   年 月 日签订于　　　　本合同网上签订日期为：附件一：预测（预算）房屋平面图（应当标明方位、详细尺寸）附件二：城乡规划主管部门审批的修建性详细规划图或建设工程设计方案总平面图的公示图本人已经获取该小区修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图的批后公示图以及该建筑工程的规划批准文件及公示图，知悉该小区和该建筑工程的规划和建设情况。签名：附件三:甲方针对该商品房所作具体的说明（含销售广告及宣传资料）附件四：关于装饰装修、设备标准的约定室内装修：地  面:内  墙：天  花：户 内门：工作阳台：供电设施：给 排水：煤  气：18

14电视电话:  安防系统： 因特网：空调位：外  墙：铝合金门窗：首层花园：入户花园：公共（梯间）装修:电  梯：天  花：墙  身：地  面:保安系统：附件五关于保修范围、保修期限和保修责任的约定该商品房为住宅的，出卖人应当提供《住宅质量保证书》；该商品房为非住宅的,双方可参照《住宅质量保证书》中的内容对保修范围、保修期限和保修责任等进行约定。该商品房的保修期自房屋交付之日起计算，保修期限不低于国家和地方规定.（一）保修项目、期限及责任的约定1。地基基础和主体结构：保修期限为:______（不得低于设计文件规定的该工程的合理使用年限）；________________________________________________________________.2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：保修期限为：____________(不得低于5年）；________________________________________________________________.3.供热、供冷系统和设备:保修期限为：___________(不得低于2个采暖期、供冷期）；________________________________________________________________.4.电气管线、给排水管道、设备安装：保修期限为：___________（不得低于2年)；________________________________________________________________.5。装修工程：保修期限为：___________（不得低于2年）；________________________________________________________________。18

156、________________________________________________________。（二)其他约定________________________________________________________________.附件六:关于公共服务及其他配套设施的说明(含配建情况、规模、移交情况等）项目名称用地面积建筑面积所在位置设置要求移交情况医院公厕小学中学幼儿园变电站垃圾站公共绿地肉菜市场车位车库物业服务用房再生资源回收站公共交通站场设施附件七：楼巴设置方案1.楼巴运营商：2.线路设置：3。停靠站点：4。车型：5.票价：18

166.服务期限：7.其他约定：附件八：补充协议甲、乙双方承诺遵守住房限购政策有关规定，乙方承诺购房信息申报真实准确，并承担因不实申报所致的相关责任。附件九:前期物业服务合同附件十：建筑节能信息说明一、围护结构保温（隔热)、遮阳设施（一）墙体1、保温形式［］[A外保温］[B内保温］[C夹芯保温］[D其他］2、保温材料名称［][A挤塑聚苯乙烯发泡板］[B模塑聚苯乙烯发泡板］［C聚氨酯发泡］[D岩棉][E玻璃棉毡][F保温浆料］［G其他］3、保温材料性能：密度［kg/m3]、燃烧性能[h］、导热系数[W/M.K］、保温材料层厚度［mm]4、墙体传热系数［w/m2。k](二）屋面1、保温（隔热)形式[、]［A坡屋顶］[B平屋顶]［C坡屋顶、平屋顶混合］[D有架空屋面板][E保温层与防水层倒置]［F其他］2、保温材料名称［］[A挤塑聚苯乙烯发泡板]［B聚氨酯发泡][C加气砼砌块］［D憎水珍珠岩］[F其他］3、保温材料性能：密度［kg/m3]、导热系数［W/M。K］、吸水率［%］、保温材料层厚度[mm］4、屋顶传热系数［w/m2.k］（三）外门窗（幕墙)1、门窗类型[、]［、］[、][、］［A断热桥铝合金中空玻璃窗］［B断热桥铝合金Low-E中空玻璃窗］[C塑钢中空玻璃窗][D塑钢Low—E中空玻璃窗][E塑钢单层玻璃窗］[F其他］2、外遮阳形式：［、］［A水平百叶遮阳］[B水平挡板遮阳］[C垂直百叶遮阳]［E垂直挡板遮阳][F垂直卷帘遮阳]18

173、内遮阳材料［］［A金属百叶]［B无纺布][C绒布］［D纱][F竹帘］[G其它］4、门窗性能:传热系数［w/m2.k］、遮阳系数[％]、可见光透射比[］、气密性能[］二、空调、通风、照明系统及其节能设施（公共建筑填写)（1)空调风系统形式：［］［A定风量全空气系统]［B变风量全空气系统][C风机盘管加新风系统］［D其他]（2）有无新风热回收装置:[][A有］[B无］（3）空调水系统制式：[]［A一次泵系统］[B二次泵系统］［C一次泵变流量系统］［D其他]（4）空调冷热源类型及供冷方式:［][]［A压缩式冷水（热泵）机组][B吸收式冷水机组］［C分体式房间空调器][D多联机]［E其他]［F区域集中供冷]［G独立冷热源集中供冷]（5）系统调节装置：[］[A电动两通阀]［B电动两通调节阀］［C动态电动两通阀]［D动态电动两通调节阀］［E压差控制装置][F对开式电动风量调节阀］[G其他］（6）送、排风系统形式：[］[A自然通风系统]［B机械送排风系统]［C机械排风、自然进风系统］[D设有排风余热回收装置的机械送排风系统]［E其他］（7）照明系统性能:照度值[]、功率密度值[]（8）节能灯具类型：[A普通荧光灯］［BT8级］［CT5级］［DLED][E其他]（9）照明系统有无分组控制控制方式：［A有]［B无]（10）生活热水系统的形式和热源：［A集中式]［B分散式]［C电］[D蒸汽]［E燃气］［F太阳能]［G其他］三、可再生能源利用（一）太阳能利用:［][A太阳能生活热水供应］[B太阳能采暖］[C太阳能空调制冷］[D太阳能光伏发电］［E其他]（二)地源热泵：[］［A土壤源热泵］［B浅层地下水源热泵］[C地表水源热泵][D污水水源热泵]（三）风能利用：[］[A风能发电］［B其他］(四）余热利用：［][A利用余热制备生活热水采暖］［B利用余热制备采暖热水][C利用余热制备空调热水］18

18[D利用余热加热（冷却）新风]四、建筑能耗与能源利用效率（一)本建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标(计算值)：采暖[］w/m2，制冷［］w/m2，（二)本建筑建筑物用能系统效率（公共建筑)：热（冷）源效率[％］、管网输送效率［％](三)本建筑与建筑节能标准比较:［]［A优于标准规定］［B满足标准规定][C不符合标准规定］五、建筑绿色化措施（非绿色建筑物不需填写)(一）绿色建筑设计等级［］:［A一星级][B二星级][C三星级]（二）节水主要措施[]：[A采用节水器具]［B采用非传统水源］［C其他](三）节材主要措施[]：[A土建装修一体化施工]［B采用高强高性能混凝土][C采用高强钢］[D其他]（四)节地主要措施[］:［A控制人均用地面积][B合理利用地下空间］[C合理选用废弃场］［D其他]（五）节能主要措施（见一至四项内容）（六）室内外环境主要措施［、］：［A种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物］[B住区绿化率不低于30％][C室外采用透水地面］[D隔声控制满足国家标准］[E室内空气污染物浓度符合国家标准][F其他］附件十一:售楼计划书(含车位、车库的数量、租售方式、租金标准或最高售价等情况）18