宜都碧水蓝天生态农庄合同.doc

《宜都碧水蓝天生态农庄合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、GF—2000—0203建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：宜都碧水蓝天生态农庄抽水试验孔工程地点：宜都市五宜大道延伸段合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：二○一○年七月二十日监制中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担宜都碧水蓝天生态农庄抽水试验孔（单孔）任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：宜都碧水蓝天生态农庄抽水试

2、验孔（单孔）1.2工程建设地点：宜都市五宜大道延伸段1.3工程勘察任务（内容）与技术要求：按现行岩土勘察规范及抽水试验规程1.4承接方式：业主委托，协议价格第二条：勘察人向发包人提交抽水试验成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交抽水试验成果，根据协议发包人要求盖章应另行收费，收费标准按照合同金额的15%收取。第三条：收费标准及付费方式3.1抽水试验孔收费按照发包人与勘察人协议价格计取费用。3.2抽水试验孔（单孔）收费预算为48000.00元包干（大写肆万捌仟元整）。第四条：违约责任4.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停

3、、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。4.2合同生效后，勘察人设备进场开始施工时，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计9600.00元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；完成的工作量50%时，发包人应向勘察人支付预算勘察费的50%的工程进度款，计14400.00元；钻机撤场时发包人应向勘察人支付预算勘察费的90%的工程进度款，计19200.00元；勘察人提交最终成果时，发包人应一次付清全部工程费用。第六条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第七条：其它约定事项：抽

4、水试验收费：第四系覆盖层厚度小于20m时，抽水试验孔费用按总费用的90%的收取，第四系覆盖层厚度大于20m时按照预算费用100%收取。勘察总费用按照合同约定执行。第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由当地仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同

5、终止。本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人二份。发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：备案日期：年月日签证日期：年月日