开封市丰源置业有限公司诉开封市第六建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案

《开封市丰源置业有限公司诉开封市第六建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、开封市丰源置业有限公司诉开封市第六建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案开封市丰源置业有限公司诉开封市第六建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案（2009）禹民初字第35号民M裁定书原告开封市丰源置业冇限公司。住所地：开封市禹王台区三里堡街45号。法定代表人陈小彩，董事长。委托代理人王西海，该公司副总经理。代理权限为特别授权代理。委托代理人刘军，该公司T程师。代理权限为一般授权代理。被告开封市笫六建筑工程有限公司。住所地：开封市滨河路中段48号。法定代表人杨惠嶷，董事长。委托代理人杨建智，男，1954年10月7日生。代理权限为特别授权代理。原告开封市丰

2、源置业有限公司（以下简称丰源公司）诉被告开封市第六建筑工程有限公司（以下简称六建公司）建设工程施工合同纠纷一案，木院依法进行了审理，现已审理终结。原告丰源公司诉称：2006年8月10日，其与郑州铁路置业有限公司（以下简称郑铁公司）签订了开封陇海新村危III房改造合作协议书，由郑铁公司提供改造用地，其投资；同年8月12日，双方又签订了补充协议，明确约定自签订“开封陇海新村危旧房屋改造合作协议”以后，凡是以郑铁公司名义对外签订的合同书（协议书）所发生的一切纠纷和债权债务均有其全权负责独立处理。并将协议书和补充协议书邮件给了被告。2007年2月1H,郑铁公司与被

3、告签订了开封陇海新村1#、5#、6#住宅楼建设工程施工合同书和三份协议书。按照协议书约定，1#、5#楼应扣除挖土方款22392元、地卜•室防盗门款36000元、采川现场搅拌混凝土差价313935.71元和少作丁程量价款107596.45元，具只应拨付给被告1#、5#楼丁程款5534787.99元，但截止到2008年9月底，其已累计拨付给被告1#、5#楼工程款660万元，多拨付给被告工程款1065212.01元。1#、5#楼因未能在2007年7月30日竣工交工，双方于同年11月21日达成了竣工交工协议书,其再拨付给被告25万元工程款,被告保证1#楼在2007

4、年12J131日交付;5#楼在2008年1月10日交付；并承诺若未按时交付，愿承担每平方米每天罚款0.5元的违约责任。其在一周内付给被告工程款25万元，履行了义务，而被告未按期交工。截止2008年9月11日，被告1#楼延误交工256天，应承担违约金860540.16元(0.5元X6722.97?X256天)；5#楼延误交工246天，应承担延违约金882561.90元(0.5元X7175.302X2467<),介计1743102.06元。故请求依法判令被告返还原告多付工程款1065212.01元，支付延误工期违约金1743102.06元。被告六建公司辩称：丰

5、源公司没有诉权：1、六建公司是与郑州铁路置业有限公司双方签订的陇海新村1#、5#、6#建设丁程施工合同书和协议书；2、丰源公司诉称C足额拨付工程款，且大多数是提前拨款不是事实。事实是六建公司与郑铁公司于2007年1月31日签订的陇海新村1#、5#、6#住宅楼施工工程协议规定，工程总造价7949000元，建筑而积14822平方米，即536元/平方米。因施工过程中郑诙公司提出变更，1#楼最终建筑而积为6778.45?,5#楼最终建筑而积为7325.23?,即按协议约定，1#楼和5#楼的工程造价为7559572.48元。而截止2008年6月，六建公司总共收到郑铁

6、公司1#楼和5#楼拨款为609万元。所谓的延期交工，完全是因不按时拨付工程款造成的。3、关于2007年11月21H的协议问题，是当时六建公司为解决民工工资而作出的无奈之举，因工程款是否足额拨付或拨超，不是靠谁说的，而耍靠双方的对账和决算，因其与郑铁公司一肓没河进行决算，不存在违约。综上原告不具备木案主体资格，请求驳叵1丰源公司的起诉。经审理查明，2006年8月10II,原告与郑铁公司签订了开封陇海新村危旧房屋改造合作协议书，双方约定，郑铁公司提供改造用地，原告投资开发建设，双方共同成立陇海新村危IH房改造项冃部，原告全权负责开封陇海新村危IH房改造项冃的全

7、部实施运作，改造项目的全部投资及项目所有债权债务均出原告承担，因拆迁安置引起的纠纷及其他纠纷等均由原告负责处理。2007年1月31日，郑铁公司与被告六建公司签订了开封市陇海新村1#、5#、6#住宅楼建设工程施工合同一份。合同约定：工程名称：开封市陇海新村1#、5#、6#住宅楼；承包范围：图纸所示陇海新村1#、5#、6#住宅楼土建、电气工程、给排水工程；开工口期：2006年10月1日，竣工日期：2007年7月30H；合同总价款7949000元；承包方式：木合同价款采用固定价；设计变更以甲乙双方确认的通知单为准，按实结算；留合同总价款的3%作为保修金，保修期满

8、后14天内返还。2007年2月1日，郑州铁路置业有限公司开封陇海新