xx公司与湖南xx公司建设工程施工合同纠纷一案

《xx公司与湖南xx公司建设工程施工合同纠纷一案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX公司与湖南XX公司建设工程施工合同纠纷一案（2005）长中民一重初字第198号民事裁判书湖南省长沙市中级人民法院民事判决书原告xx公司。法定代表人刘XX。被告湖南xx公司。法定代表人吕某某，该公司董事长。原告XX公司诉被告湖南XX公司建设工程施工合同纠纷一案，本院作出（2005）长中民一初字第198号民事判决后，xx公司上诉，湖南省高级人民法院作出（2007）湘高法民一终字第117号民事裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2011年4月12H公开开庭审理了本案，原告xx公司委托代理人周某某、杨某某，被告湖南xx公司委托代理人文某某到庭参加了诉

2、讼。本案现已审理终结。原告xx公司诉称:原告xx公司与被告湖南xx公司签订了《建设工程施工合同协议条款》（证据1）,该施工合同内容包括:由原告xx公司承建位于长沙市xx路xx号的xx大厦十二层至二十四层土建主体，水电安装工程。该施工合同还约定：xx大厦室内外装修工程双方另行签订补充合同。上述《建设工程施工合同协议条款》签订后，原告xx公司依约施工。至2001年9月，由于被告湖南xx公司没有按照约定支付工程款,造成工程停工,工期延误。2002年4月恢复施工。2002年5月9日，原告xx公司湖南xx大厦项目经理咅阳被告湖南xx公司及广州xx公司三方签订了《

3、湖南xx大厦高层钢结构工程合同》（证据2X合同主要内容为承建xx大厦第十四层至二十七层的钢结构制作安装工程。2002年7月29日，广州xx公司退出该合同，其在合同中的权利义务全部由原告xx公司承担（证据3X2003年1月10日，xx大厦12层至27层土建主体工程竣工封顶。2003年4月1日，xx大厦工程通过主体工程竣工验收。（证据4丄2003年5月7日，原告xx公司湖南xx大厦项目经理部与被告湖南XX公司就XX大厦室内装饰工程签订了《施工合同书》（证据5[原告xx公司依约施工，2003年7月，xx大厦室内外装饰工程全部竣工。原告xx公司承建的xx大厦工

4、程于2003年11月全部竣工。2003年口月15日，原告xx公司湖南xx大厦项目经理咅阳被告湖南xx公司就xx大厦的竣工验收、工程审计、工程款支付等事宜签订了《协议》（证据6」之后，原告xx公司湖南xx大厦项目经理部先后四次向被告湖南xx公司提交了工程决算报告,并多次催促被告办理xx大厦工程验收、审计和竣工结算手续。2005年1月28日，原告xx公司湖南xx大厦项目经理部向被告湖南xx公司提交了《请求确认工程结算的函》（证据7），确认工程总金额为50425394.57元；2005年2月1日，被告湖南xx公司复函表示同意尽快组织进行审计结算工作（证据8丄

5、2005年2月6日，原告xx公司向被告湖南xx公司发出《催款通知书》（证据9）,被告湖南xx公司收到后未做任何答复。从2002年3月起，被告湖南xx公司即擅自将xx大厦12层至27层对外销售。已付211811816.14元，被告湖南xx公司尚拖欠原告xx公司工程款至今没有支付。由于被告湖南xx公司在给付拖欠工程款时无古她延，严重损害了原告xx公司的合法权益,原告xx公司依据《中华人民共和国合同法》第279条、第283条、第286条之规定，请求本院1、判令被告湖南xx公司向原告xx公司支付工程欠款14000070元；2、由被告湖南xx公司承担本案案件全部

6、诉讼费用。被告湖南xx公司答辩称：关于施工竣工验收问题，是个复杂过程,原告xx公司有个施工单位和行政单位未盖章的记录，这并不是竣工验收的证明，原告xx公司也未向被告湖南XX公司提交全部的施工资料，致使工程也无法验收。关于结算问题，《协议》已约定了支付方式,原告XX公司是带资进场，在施工中，被告湖南XX公司应支付1200万元,其余的应在完工后支付，但被告湖南xx公司实际给原告工程款为2118万余元。原告xx公司至今未完成竣工验收，因此其诉讼请求不能成立，双方签订的合同依法有效，应严格履行。经审理查明，2001年4月8日，xx公司（乙方）与湖南xx公司（甲

7、方）签订《建设工程施工合同协议条款》，双方约定：由xx公司承建位于长沙市xx路xx号的xx大厦12层至24层土建主体、水电安装工程（内外装修另行补充合同）；工程款支付方式、金额和时间为：由乙方垫资4层，即15层模板全部支完后，甲方付400万，19层模板全部支完后，甲方付400万，屋面封顶，甲方付400万，室内外装修，待双方协商，另付工程款；乙方提交竣工资料和验收报告的时间为竣工验收后1个月内，提交各种竣工资料2份（其中1份必须为原件）；乙方提交竣工图的时间和份数为竣工后，乙方应于1周内提交竣工图1式2份；结算方式为按实际完成工程量，根据有关定额、文件及

8、双方协商的有关事项办理工程结算；乙方提交结算报告的时间为工程验收后1周内向甲方提交结算报告；甲