西河国际花园施工合同

《西河国际花园施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、含山西河国际花园桩基工程发包单位：宣城市建设总公司承包单位：中国核工业芜湖基础工程公司和县分公司依照《屮华人民共和国合同法》、《屮华人民共和国建筑法》和其他相关的法律、法规，甲、乙双方本着平等自愿、等价有偿的原则，在诚实信用的基础上，结合木桩基工程的具体情况，达成以下合同条款，以资双方共同遵守：1.工程概况1.11.程名称：桩基工程1.2工程地点：含山县城内1.3管桩型号：人工挖孔桩1.4承包方式：包工包料1.5承包范围：含山西河国际花园9号桩基工程基础图纸范围所指内容:人工挖桩主材（包含钢筋、混凝土主材费用、含入岩施工费用）、护壁、成孔、钢

2、筋笼制作安放、浇桩、测量、放线、定桩位及桩位偏差的校验。乙方施工人员生活用电、用水由甲方提供。1.6开工F1期：14年9月21FI（开工期以建设方批准的开工报告为准）1.7竣工日期：14年10月6日（合计：15天）1.8质量等级：合格1.9管桩生产厂家：2zA*2.1本工程图纸设计为人工挖孔桩桩,桩长约8—11米（结算时以施工实际长度为准），综合单价为型元每立方（含破桩头费用、排水费用、安全文明施工费用），不含水电费及税金。3•本合同使用的语言文字和适用法律、标准3.1合同文件使用汉语。3.2适用法律：国家现冇的冇关法律法规。3.3适用标准、

3、法规：国家现行的质量标准和施工验收规范及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002及《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003o4.图纸4.1图纸捉供日期：签订I■办议时卬方即将两份桩基图捉供给乙方。4.2图纸提供套数：陆套图纸，壹套地质勘查报告。5.双方驻工地代表及甲方工作5.1甲方指派卫宗盜同志为工地代表，负责全面协调、办理隐蔽工程记录、验收签字工作。乙方指派赵庆茂同志为工地代表,全面负责一切施工相关事宜。6.双方工作6.1甲方工作（1）负责办理施工所需的一切证件手续。（2）负责监督乙方施工计划实施及工程质量。（3）

4、协调处理施工过程屮甲方、乙方、双方配合存在问题及有关技术问题。（4）将水准点与处标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场校验。（5）负责做好现场“三通一平”工作，提供能够满足桩机施工的施工现场,施工场地的强度以满足桩机施工及运输车辆的行走，捉供压桩机200KW/h的电源接口需在施工工作面地米内。（6）负责清除施工场地的地下管网线路。6.2乙方工作（1）编制好工程施工方案并报监理、甲方确认。（2）按照监理、卬方确认施工施工方案组织好劳动力、材料及机械施工。（3）负责按图纸进行桩位测量定点放线工作，符合设计要求。（4）协调和指导甲方做好“三通一平”

5、，能够满足压桩机施工的工作条件。（5）乙方应服从甲方合理的现场管理制度，向甲方提供施工期间驻工地代表。7.进度计划1.1乙方捉供进度计划的时间在正式施工前Z天内。7.2乙方每刀向甲方提供工程进度和统计报袅，甲方应在收到后2天内给予批复，超过2天即视为认可乙方提供的工程进度和统计报表。2.工期握迟对以卜•原因造成工期延误的，经甲方代表确认，其办理签证手续后，仅工期相应得以顺延：8.1工程量增加和设计变更（设计施工图中按照毎变更增加根桩可顺延个日历天的原则）。&2非乙方原因停电、停水，一周累计超过8小时以上的。&3不可抗拒因素（因战争、动乱空中飞

6、行物体坠落或其他非甲方乙方双方责任造成的爆炸、火灾、6级以上大风、5级以上地震、施工期间大雨等造成的停工）。8.4施工场地及现场施工道路不能达到压桩施工要求时或甲方其他原因导致停工的（乙方需在施工前7天书面报告甲方），如停工累计超出7天后（或试桩后7天），仍未满足乙方的施工要求时，工期相应顺延。8.5因甲方原因提供的施工场地地质资料和地卜•管网线路资料不准确或与实际不符，造成工期延误的。9.检查和返工乙方应认真按照标准、规范和设计的要求，承担由自身原因导致返工、修改的费用。工程质量达不到规范及设计要求的，乙方应在本工程工期内无偿还返工，并负担

7、返工的一切费用。6.工程质量等级10.1工程质量等级：合格10.2质量等级如达不到验收规范及设计要求，造成返工，返工费用由乙方承扌口。10.3桩基施工中如遇到与地质勘察报告中地质不符，经双方协商对人工挖孔桩价格进行I■办商调整。10.4甲、乙双方对本工程质量评定结果有异议，由合肥省二站质量监督站裁定。11•隐蔽工程、质量要求11.1人工挖孔桩工程施工必须符合现行的国家及地方有关施工验收技术规范、建筑安装工程质量检验评定以及设计图纸的要求，质量要求达到合格等级11.2乙方应妥善保护好轴线和标高控制点，竣工后移交给甲方。7.3施工时如发现地质情况

8、与建设方提供的地质质料的数据不符时应及时向甲方及建设方汇报，并与冇关单位共同研究处理。11.4乙方应做好施工记录，做好工程桩的隐蔽工作。乙方自检合格后，应及吋通知甲