2012空白建筑装饰施工合同

《2012空白建筑装饰施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、建筑装饰施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）经双方友好协商，甲方委托乙方采用包工包料的形式承包下述装饰工程。为明确双方责任，加强合作，保证施工任务顺利完成，特签订本合同，并共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：按甲方确认施工做法图纸施工，详见工程施工预算报价项目及说明。施工期间若须增减，应以甲方书面通知为准，并凭通知作为增减造价结算依据。项目单价以预算表为准，工程结算按实际施工项目、数量计算。四、合同造价：按预算价：￥：人民币大写：五、工期：从年月日至年月日止，计90天（晴天）完成施工。六、合同款支付和结算：1、本合同签订三天内，甲方应付合

2、同款的30%作为乙方的工程备料款。2、其余剩下65%按工程进度支付工程款。3、余款5%待工程完成验收后付清尾款。4、保修期为6个月。保修期间如出现质量问题由乙方负责，属人为破坏由甲方负责。七、责任范围：1、甲方：负责提供施工用水、用电，提供现场办公室和材料堆放及施工人员临时住宿场地。派员参加现场的工程监理，签署隐蔽工程记录，协助组织工程验收，向有关部门申报施工手续。2、乙方：负责做好材料、设备的采购、供应和保管。按有关规范及图纸要求组织施工，保证质量，按期完成施工任务。八、其他事项：1、如甲方要求变更工程内容。包括：增加减少项目，改变工程范围及内容，应征得乙方同意并办理

3、书面签证（作为合同附件），竣工验收后按实际结算。2、遇有需双方协调处理的问题，甲方应与乙方现场的项目经理协商，不得直向乙方的工人下达指令。如有质量问题，甲方有权直接向乙方的工人下达指令修正或停止错误施工。3、由于甲方的原因使乙方被迫停止施工，由此造成乙方的人员窝工，甲方应给予乙方补偿；补偿标准按深圳市政府有关规定执行。4、工程若因乙方的原因造成工期延误，超过10天的，则乙方应按工程总造价的千分之五向甲方赔偿。5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响造成，或不能按正常工作时间施工导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。6、工程若因乙方施工不

4、当造成质量问题，必须返工重做，乙方并负全部责任。7、乙方提交验收书，甲方须于一周内作出验收结果。8、工程未经验收移交，甲方擅自提前使用，即视为验收合格且由此发生的工程质量及其它问题，甲方负全部责任。9、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商无效，可提交市有关仲裁或通过法院来判决。10、本合同未尽事宜，可经双方研究，另行补充。11、本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收合格和工程款结清后失效。12、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲方代表：（盖章）乙方代表：（盖章）签订日期：年月日