顺昌下坑村分布式光伏发电项目

《顺昌下坑村分布式光伏发电项目》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

顺昌县下坑村分布式光伏发电项目专用本顺昌县下坑村分布式光伏发电项目（四次招标）招标文件招标编号：FJHS-2018013-3招标人：顺昌县下坑光伏发电有限公司招标代理：福建恒顺工程咨询有限公司时间：2018年4月20日6 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目专用本目录第一章招标公告…………………………………………………………………………1第二章投标人须知………………………………………………………………………4投标人须知前附表…………………………………………………………………………4一、投标人须知……………………………………………………………………………6二、招标文件………………………………………………………………………………7三、投标文件的编制………………………………………………………………………8四、投标文件的递交………………………………………………………………………10五、开标……………………………………………………………………………………11六、评标……………………………………………………………………………………11七、授予合同………………………………………………………………………………13八、其他……………………………………………………………………………………13第三章货物技术规格、参数与要求……………………………………………………14第四章合同（样本）……………………………………………………………………16第五章投标文件（格式）………………………………………………………………276 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目专用本第一章投标公告招标项目编号：FJHS-2018013-31、招标条件本招标项目顺昌县下坑村分布式光伏发电项目（四次招标），已通过顺昌县发展和改革科技局编号：闽发改备[2017]H06094号备案核准项目业主为顺昌县下坑光伏发电有限公司，建设资金来自政府拨款、扶贫资金、自筹，招标人为顺昌县下坑光伏发电有限公司。委托的招标代理单位为福建恒顺工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，该项目建设进行公开招标。2、项目概况及招标范围2.1项目概况：利用大历镇下坑村村部房屋屋顶（面积约900m2,容量100KW）2.1.1资金来源：上级补助、自筹。2.2工期：90日历天2.2.2交货时间：签订合同之日起90个日历天内完成太阳能发电工程供货及安装施工。2.3本项目最高控制价为92万元。3、投标人资格及审查办法3.1投标人资格：①投标人应具有独立法人资格，能独立承担民事责任，并与采购人无任何隶属关系；②具有有效的企业营业执照（三证合一）；③具备新能源技术或光伏技术或太阳能设备组件的研发生产企业或推广的经销商；④具有良好的售后服务体系，需提供售后服务承诺书；⑤本招标项目不接受联合体投标。⑥投标人必须符合相关法律、法规规定的其他条件。⑦此次投标中主要产品（太阳能光伏组件）须提供生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）加盖原厂公章。3.2一个投标人或同一品牌的招标货物（太阳能光伏组件）只能投一个标，否则其投标将被拒绝。3.3违反《顺政办[2012]159号》文件规定，列入“黑名单”的企业和人员不得参加投标。3.4根据闽检会[2014]10号文“禁止或限制有行贿犯罪记录的单位或个人进入建筑市场”的要求，在项目开标前，所有投标单位应按规定向人民检察院申请查询，并将“6 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目专用本行贿犯罪档案查询结果告知函”原件提交到工程招标招标代理处存档。若开标签到前无提供“行贿犯罪档案查询结果告知函”的将按取消投标资格，作废标处理。3.5投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）文件中从业限制的法人和自然人。3.6根据最高法（2016）285号规定，投标人的单位（含联合体）及法定代表人，授权委托人均不是县级以上人民法院公告的“失信被执行人”（老赖），如果是“失信被执行人”（老赖）将被取消投标人资格或中标人资格。3.7本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。4、招标文件的获取4.1.本招标项目 采用 电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知（南发改法规〔2017〕1号）。4.2.凡有意参加投标者，请于2018 年4月20日09时00分至2018 年5月9日下午15时30分，登录顺昌县公共资源交易中心（http://www.npggzy.gov.cn/sc/）利用已经激活并审核通过的CA证书采取无记名方式从网上下载电子招标文件或通过网站公告中获取，本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(南平版)打开。4.3.招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须在投标截止前通过网上银行在顺昌县公共资源电子交易平台的网上支付平台进行支付（电子交易平台使用费），才能参与投标。4.4.招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nNPTF格式）(光盘，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下：投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性。若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准。5、评标办法本招标项目采用的评标办法：经评审合理低价中标法。6、投标保证金的提交6 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目专用本6.1 投标保证金提交的时间：2018年5月8日下午17：00时之前；6.2 投标保证金提交的方式：从企业基本帐户以转账或电汇形式汇入招标公告指定的投标保证金帐户，并应在银行转账单或电汇单上的备注栏标明“下坑村分布式光伏发电（四次招标）”或（招标编号）；6.3 投标保证金提交的金额：人民币壹万伍仟整；7、投标文件的递交7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年5月9日下午15时30分前通过网络上传至顺昌县公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向交易平台咨询。联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118。7.2.本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。7.3.投标人于投标截止时间前，由该投标单位的委托人须持授权委托书原件、个人身份证原件及复印件、“行贿犯罪档案查询结果告知函”原件、主要产品（太阳能光伏组件）的生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）原件、投标保证金凭证复印件及原件各一份，并加盖投标人单位公章，随身携带已经激活并审核通过的CA到顺昌县公共资源交易中心签到，并提交一份“.nNPTF”格式的备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。不符合上述要求的，招标人可不予接受。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。7.4.尚未办理顺昌县建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的投标人，请在开标前及时办理，具体程序详见顺昌县公共资源易网。招标人或其委托的招标代理机构将对所有投标人参加开标会议的有关人员进行身份证件识别和摄像留存，并做记录；应到位而未到位或弄虚作假的依招标投标法律论处。7.5、逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。8.踏勘现场和投标预备会。本招标项目招标人不组织踏勘现场，投标人可自行组织对施工现场进行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。招标人不召开投标预备会。9.发布公告的媒介6 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目专用本本次招标公告同时在福建招标与采购网（网址：www.fjbid.gov.cn）、顺昌县公共资源交易中心（http://www.npggzy.gov.cn/sc/）上发布。10、联系方式招标人：顺昌县下坑光伏发电有限公司；地址：顺昌县大历镇下坑村；电话：13950660127联系人：杨先生；招标代理机构：福建恒顺工程咨询有限公司；地址：福建顺昌中山中路2号医药公司三楼；电话：0599-783818613358466030；联系人：高小姐。投标保证金银行帐号：账户名称：顺昌县公共资源交易中心开户银行：建设银行顺昌支行账号：35001677107052506552-0119（提醒：投标人需严格按照招标公告中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行缴纳，款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时，保证金缴纳情况无法验证。此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题，后果由投标人自行承担。）交易中心名称：顺昌县公共资源交易中心电话：0599-7851816地址：顺昌县交通大厦十楼会议室监督部门名称：顺昌县大历镇人民政府电话：0599-7665313友情提示：①于电子标书制作请登陆顺昌县公共资源交易中心网新点投标文件制作软件(顺昌版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300,0599-8317118。②如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看顺昌县公共资源交易中心网中的“顺昌县公共资源交易中心关于CA数字证书及电子印章办理、激活事项的通知”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。③开标日当天，投标人须携带生成投标文件的CA6 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目专用本数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最终解密及导入投标文件。④在递交投标文件时，同时还应提供一份“.nNPTF”格式的电子投标文件（光盘），否则招标人（招标代理机构）将拒收投标资料。6 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目附：货物清单一览表序号名称规格型号及技术要求单位数量单价（元）总价（万元）备注一太阳能光伏电站装机容量100kWp座10.92921太阳能光伏组件WH-260WP及以上参考品牌：奔亚、韩华、瑞元鼎泰、泰明光伏、中升阳光、桑尼2光伏支架41*41*2（6M）3逆变器30KW4电力电缆PV1-F-1*65接地母线Bv106配电箱30KW7接地扁钢30*28避雷引下线镀锌圆钢9螺栓40*1070*1010配管DN400M11其他构件水泥墩，地脚构件12配线13安装二本项目总造价92三注：1.光伏电站建设地点为下坑村，招标人协助中标人办理并网手续。2、投标人太阳能光伏组件必须选用参考品牌中的一种，并提供生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）加盖原厂公章。3.最终以投标总价合理最低价为中标人。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目第2章投标人须知投标人须知前附表说明：本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。序号条款名称编列内容1项目综合说明项目名称：顺昌县下坑村分布式光伏发电项目（四次招标）招标编号：FJHS-2018013-3标的物及数量：详见货物清单一览表项目实施地点：顺昌县大历镇下坑村交货时间：签订合同之日起90个日历天内完成太阳能发电工程供货及安装施工。2招标人顺昌县下坑光伏发电有限公司3招标代理机构福建恒顺工程咨询有限公司4合同名称顺昌县下坑村分布式光伏发电项目5资金来源上级补助、自筹。6招标范围100kwp的分布式光伏发电站。9质量要求符合行业标准8合同价格形式固定单价合同9投标人资质条件及其它1.投标人应具有独立法人资格，能独立承担民事责任，并与采购人无任何隶属关系；2.具有有效的企业营业执照（三证合一）；3.具备新能源技术或光伏技术或太阳能设备组件的研发生产企业或推广的经销商；4.具有良好的售后服务体系，需提供售后服务承诺书；5.本招标项目不接受联合体投标。6.投标人必须符合相关法律、法规规定的其他条件。7.此次投标中主要产品（太阳能光伏组件）须提供生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）加盖原厂公章。8.一个投标人或同一品牌的招标货物只能投一个标，否则其投标将被拒绝9.本招标项目招标人对投标人的资格审查方式采用资格后审方式。10.违反《顺政办[2012]159号》文件规定，列入“黑名单”的企业和人员不得参加投标。11.根据闽检会[2014]10号文“禁止或限制有行贿犯罪记录的单位或个人进入建筑市场”的要求，在项目开标前，所有投标单位应按规定向人民检察院申请查询，并将“行贿犯罪档案查询结果告知函”原件提交到工程招标招标代理处存档。若开标签到前无提供“行贿犯罪档案查询结果告知函”的将按取消投标资格，作废标处理。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目12.投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）文件中从业限制的法人和自然人。13.根据最高法（2016）285号规定，投标人的单位（含联合体）及法定代表人，授权委托人均不是县级以上人民法院公告的“失信被执行人”（老赖），如果是“失信被执行人”（老赖）将被取消投标人资格或中标人资格。14.本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。15..其他资格条件详招标文件第3章评标办法和标准规定的资格审查合格条件。10评标办法最低价中标法。11项目价款本项目最高控制价为92万元。12投标有效期投标文件递交时起90日历天13招标人或招标代理机构答疑时限2018年4月25日17：00前。14投标保证金投标保证金的金额：壹万伍仟。从企业基本帐户以转账或电汇形式汇入招标公告指定的投标保证金帐户，并应在银行转账单或电汇单上的备注栏标明“下坑分布式光伏发电”或（招标编号）；15投标文件的递交投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年5月9日15时30分，提交地点为顺昌县公共资源交易中心（顺昌县交通大厦十楼）。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。16开标时间和地点开标时间：投标截止的同一时间。地点：顺昌县公共资源交易中心（顺昌县交通大厦十楼）17中标公示公示方式：书面和网上的方式公示_公示网站：福建省招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、顺昌县公共资源交易中心网站（http://www.scztb.com）18履约担保履约担保的形式：无。19中标后须提交的投标文件份数正本1份副本4份20合同签订中标人在收到中标通知书后　7　天内，应派代表与招标人联系，并签订合同事宜。21行政监督部门顺昌县大历镇人民政府22招标代理服务费招标代理服务费由中标人支付。中标人应在领取中标通知书的同时，根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号规定，按服务类收费标准支付给招标代理机构。另外，中标人应按闽价[2003]房505号文规定向顺昌县公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”并负责交纳建设方的“工程交易服务费”。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目投标须知总则1、项目综合说明1.1项目的综合说明见投标须知前列表(以下称“前附表”)第1项所述。1.2上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》，现通过公开招标的方式，择优选定中标单位。2、资金来源招标人的资金通过前附表第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本合同项下的合理支付。3、投标人的资格及投标费用3.1参加本项目的投标人应同时满足的资格要求：①投标人应具有独立法人资格，能独立承担民事责任，并与采购人无任何隶属关系；②具有有效的企业营业执照（三证合一）；③具备新能源技术或光伏技术或太阳能设备组件的研发生产企业或推广的经销商；④具有良好的售后服务体系，需提供售后服务承诺书；⑤本招标项目不接受联合体投标。⑥投标人必须符合相关法律、法规规定的其他条件。⑦此次投标中主要产品（太阳能光伏组件）须提供生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）加盖原厂公章。注：投标人提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰、加盖持有者的公章或签名，并有原件备查。3.2评标委员会在评标过程中将对投标人的资格证明文件进行审查；特别是对有可能中标的投标人将进行进一步的调查，对此，投标人不得拒绝，应按要求提供有关资料。3.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人、招标代理机构对上述费用不负任何责任。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目二、招标文件4、招标文件的组成4.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：招标文件包括下列内容：①招标公告②投标人须知③招标内容及要求④合同主要条款⑤投标文件格式5、招标文件的澄清和解答投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表中规定时间前将疑问以无记名的方式送至估福建恒顺工程咨询有限公司。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前均以书面（或传真、发电子邮件）在交易中心网站以澄清通知的形式予以发布，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标申请人未在规定时间内提出疑问或未登入指定网站接收所引起的一切损失和后果，由投标人自行承担。6、招标文件的修改6.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间5日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面（或传真、发电子邮件）的方式，具体以交易中心网站发布为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，无论书面的（或传真、发电子邮件）方式，均以最后发布的内容和时间为准。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标申请人未在指定地点领取修改通知所引起的一切损失和后果，由投标人自行承担。6.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。三、投标文件的编制30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目7.提示7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标将被拒绝。7.2投标文件的语言投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。7.3一个投标人或同一品牌的招标货物只能投一个标，否则，其投标将被拒绝。7.4若投标人提供的货物及服务不是投标人生产或拥有的，则必须得到货物制造商或技术拥有者向买方提供该种货物的授权书；8.投标文件的组成①投标书②投标报价一览表③主要部件情况表④投标保证金⑤授权委托书⑥售后服务承诺书⑦资格证明文件8.1投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。注：投标文件中属复印件的均应加盖投标人公章，并在投标时由投标人代表携带相关复印件的原件备查。9、投标有效期9.1投标文件有效期为投标文件递交截止日后180日历天内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。9.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内投标担保的规定仍然适用。10、投标保证金30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目10.1投标人投标保证金提交方式：应在投标截止时间前一个工作日下午17：00前从投标人账户汇出提供不少于前列表第5项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。10.2投标保证金应按要求汇出，缴入指定银行帐户，并在投标文件中附银行出具的缴款凭证复印件。10.3招标人在中标公示期结束后的五个工作日内（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金原因），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理并退还投标保证金，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称。10.4在中标人与招标人签订合同（中标人需提交履约担保，包括中标人已按招标文件规定提交履约担保）后的五个工作日内，按前述规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。10.5如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：10.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；10.5.2对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；10.5.3违反规定被取消投标资格的；10.5.4隐瞒真实情况，弄虚作假的；10.5.5中标人未能在规定期限内签订合同协议。11、投标报价11.1投标报价：报价时必须写明所报项目的总价。11.2投标价格采用方式：本招标项目采用固定单价合同。具体数量以《货物清单一览表》为准。11.3本项目最高控制价为92万元。11.4若投标人投标单价高于最高控制价,则该投标人的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，为废标。其投标文件将被拒绝。11.5投标货币：投标文件报价中的单价一律采用人民币表示。11.6若投标人的投标报价均高于招标人的招标控制价，评委会有权否决其投标。若不高于招标人的招标控制价的投标报价少于三家时或通过评审合格的投标人少于3家（不含3家）或评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。12、投标文件的份数和签署12.1投标人按规定，编制投标文件“正本”一份和“副本”三份，并在投标文件封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目12.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印。12.3全套投标文件应无涂改或字行间插字。若是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或其委托代理人签章证明。12.4投标书、授权委托书必须由法定代表人签章；投标文件其他部分可由委托代理人签章。12.5投标文件应按招标文件规定的格式签章。12.6本招标文件规定的投标人公章应使用法人单位公章（不得使用投标专用章）；签章为签名或盖章。12.7所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。四、投标文件的递交13、投标文件的密封、标志与递交招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nNPTF格式）(光盘，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。特殊情况下：投标人网络上传的电子投标文件，由于系统出现故障，无法正常解密及导入评标系统的，将启用该投标人备用电子版投标文件（光盘）进行评标，请投标人在递交备用电子版投标文件（光盘）前认真检查备用电子版投标文件（光盘）的完整性。若启用电子版投标文件（光盘）进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件（光盘）为准，评委会评审时以该投标人备用电子投标文件（光盘）里面的内容为准。14、投标截止期14.1投标人应按招标公告所述的时间之前将投标文件递交给招标代理机构签收。迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。14.2招标代理机构可以按投标须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。15、投标文件的修改与撤回15.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间以前，以书面形式向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目15.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条规定的编制、密封、标志和递交(在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样)。15.3根据本须知第10条的规定，在投标截止期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。五、开标16、开标16.1招标代理机构将于招标公告规定的时间和地点举行开标会议，开标时邀请所有投标人代表参加。投标人应由其法定代表人(或授权委托人)持本人身份证原件、法定代表人资格证明书（或授权委托书）原件参加开标。未按规定参加投标的投标人视为自动放弃投标。16.2开标会议由招标代理机构组织并主持。16.3所有投标人均有权派代表参加开标会议，以便获取公开开标信息及在开启投标文件前确认所递交投标文件密封完整性。16.4开标会议主要程序16.4.1主持人宣布开标会开始；16.4.2检查参加开标会的投标人代表的身份；16.4.3投标人对已递交的投标文件的密封情况进行确认；16.4.4招标代理机构按投标文件递交的逆顺序开启投标文件，宣读投标人名称、投标报价、修改内容（若有）以及招标代理机构认为适当的其他内容，投标人代表按开标顺序对宣读的内容进行确认；16.4.5主持人宣布开标会结束。六、评标17、评标17.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。17.2公开开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。17.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。18、投标文件的澄清30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标文件的实质性内容。19、投标人资格评审评标委员会根据投标人递交的资格证明文件来判断其是否具备本公告第3点规定的资格要求，不符合规定的投标人的投标按废标处理，不进入下一步评审。20、投标文件的符合性鉴定20.1评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。20.2实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对材料的招标范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。20.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。20.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：（1）未按照招标文件要求提供的投标文件；（2）投标人未按招标文件规定提交投标保证金或金额不足的；（3）投标文件未按招标文件规定加盖投标人公章、法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效委托书的（4）投标人资格不满足招标文件要求，或资格证明文件不全的；；（5）投标文件在响应性审查中被判定为不合格的；（6）不满足货物技术规格、参数与要求中主要参数和超出偏差范围的；（7）同一投标人递交两份及两份以上内容不同的投标文件的或投标人在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；（9）未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；（8）投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；（10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目（11）《福建省招标投标条例》规定应按废标处理的其他情形。21、差错的更正21.1对于实质上符合招标文件要求的投标文件，评标委员会将对其报价进行校核，并对有计算上的和累计上的差错给予修正。修正的原则如下：21.1.如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；21.2．按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。22、投标文件的评价与比较22.1评标委员会将对实质性符合招标文件要求的投标文件予以评价与比较。对招标文件要求未作出实质性响应和出现第20.4条情形的投标文件将不予评审。22.2评标方法:本项目评标方法采用最低价中标法。七、授予合同23、中标通知书23.1确定出中标人后在投标有效期截止前,招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书(以下合同条款中称“中标通知书”)中给出招标人对中标人按本合同供货的数量、中标单价、质量要求和有关合同签订的日期、地点。23.2中标通知书为合同的组成部分。23.3招标代理机构将在发出中标通知书的同时，将未中标的结果以书面方式通知其他投标人。24、合同协议书的签署中标人应按招标人规定的日期、时间和地点，由法定代表人或委托代理人前往与招标人签订合同。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目八、其他25、其他事项投标人所提供的联系电话应使招标代理机构能方便地与投标人取得联系,若由于投标人方面的原因使招标代理机构发出的函件或信息无法送达投标人时,由此造成的后果由投标人自行负责。第三章货物技术规格、参数与要求单位：元序号名称规格型号及技术要求单位数量单价（元）总价（万元）备注一太阳能光伏电站装机容量100kWp座10.92921太阳能光伏组件WH-260WP及以上参考品牌：奔亚、韩华、瑞元鼎泰、泰明光伏、中升阳光、桑尼2光伏支架41*41*2（6M）3逆变器30KW4电力电缆PV1-F-1*65接地母线Bv106配电箱30KW7接地扁钢30*28避雷引下线镀锌圆钢9螺栓40*1070*1010配管DN400M11其他构件水泥墩，地脚构件12配线13安装二本项目总造价9230 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目三注：1.光伏电站建设地点为下坑村，招标人协助中标人办理并网手续。2、投标人太阳能光伏组件必须选用参考品牌中的一种，并提供生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）加盖原厂公章。3.最终以投标总价合理最低价为中标人光伏电站（一）供货范围太阳能光伏发电工程由光伏组件、汇流箱、直流配电包含以上材料及设计工程、并网逆变器、计量装置及交流配电工程组成。（包括组件材料制作、组装费、运输费、安装费、调试费、保修费、税费等费用）。（二）交货时间发包方和承包方共同签定后生效，签订合同之日起90个日历天内完成太阳能发电工程供货及安装施工。（三）技术标准及要求1.太阳电池组件选型组件型号额定功率（Wp）短路电流（A）开路电压（V）工作电流（A）工作电压（V）外形尺寸（㎜）重量（Kg）晶体硅太阳能电池260Wp及以上8752.3238.21665×992×4018（1）采用高效率晶体硅太阳电池片，组件转换效率高：16%以上；（2）使用寿命长：≥25年，衰减小；（3）采用角键紧固定边框，便于安装，抗机械强度高（符合风/雪压要求）；（4）采用高透光率钢化玻璃封装，透光率和机械强度高；（5）采用密封防水的多功能接线盒。（6）可以选择优于260W的组件，但组件必须是光伏领跑者计划内产品。2，并网逆变器选择并网逆变器是并网光伏工程的重要电力电子设备30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目，其主要功能是把来自太阳能电池方阵输出的直流电转换成与电网电力相同电压和频率的交流电，并把电力输送给与交流工程连接的负载，同时还具有极大限度的发挥太阳能电池方阵性能的功能和异常或故障时的保护功能，逆变器自带的显示单元可显示太阳能电池方阵电压、电流，逆变器输出电压、电流、功率，累计发电量、运行状态、异常报警等各项电气参数。同时具有标准电气通讯接口，可实现远程监控。具有可靠性高、具有多种并网保护功能（如孤岛效应等）、多种运行模式、对电网无谐波污染等特点。即：a.尽可能有效地获取因天气变化而变动的太阳能电池方阵输出所需的自动运行和停机功能，以及最大功率跟踪控制功能；b.保护电网安全所需的防单独运行功能和自动电压调整功能；c.电网或并网逆变器发生异常时，安全脱网或停下逆变器的功能。（四）售后服务要求1、中标单位严格按招标文件要求，负责把货物运送到采购方指定地点，与此相关发生的费用由中标方承担。2、响应时间：所供货物如出现质量问题，自接到用户退还要求时起，应严格按照投标承诺无条件退换；3、投标人必须提供详尽的售后服务承诺，否则采购人有权解除合同并要求赔偿损失。（五）质量保修期1、质保期为：质保期20年。所供货物在质保期内发生质量问题，自接到用户更换要求时起，应严格按照投标承诺无条件更换，其中发生一切费用由中标单位承担。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目第四章合同（样本）合同编号：项目名称发包方：承包方：合同签订地：顺昌2018年月日30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目第一部分：合同协议书为顺利完成顺昌县下坑村分布式光伏发电项目光伏发电站工程建设，根据中标通知，现经（简称“发包方”）和（简称“承包方”）协定一致并签署本协议。1、承包的标的物根据发包方的要求，在顺昌县施工建设一座100KW的太阳能光伏发电站。2、承包的范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包方承担。承包方不承担项目监理费用、造价审核费用，以及项目本身的财产等保险类费用。3、承包的总价款(1)合同总价款为人民币（大写）元整(￥元)。(2)工程实际结算价款的计算原则：按实际结算综合单价每瓦元计算，装机容量按实际计算。4、合同由下列文件构成(1)合同协议书；(2)合同条款及合同附件；(3)其他有关文件。5、质量要求与运维服务(1)本工程质量标准达到行业合格标准。(2)质保期20年。所供货物在质保期内发生质量问题，自接到用户更换要求时起，应严格按照投标承诺无条件更换，其中发生一切费用由中标单位承担。6、工期目标签订合同之日起90个日历天内完成太阳能发电工程供货及安装施工。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目发包方（盖章）：法定代表人/代理人签字/盖章：地址：开户银行：账号：联系电话：日期：201年月日承包方（盖章）：法定代表人/代理人签字/盖章：地址：开户银行：账号：联系电话：日期：201年月日第二部分合同条款第一条付款人和付款方式1.1付款人的约定：本合同款项由发包方支付，或者。1.2付款方式1.2.1付款方式：转账1.2.2本合同采用分期付款方式。1.3工程款支付1.3.1发包人自筹资金到位后，发包人向承包人支付20万元。1.3.2本项目并网正式发电后，经发包人验收合格，在资金到位后发包人向承包人支付至本项目合同总额的95%款项。1.3.3余款5%作为质保金，验收合格后满二年付清。第二条材料设备供应2.1承包方采购材料设备2.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包方按照合同验收质量要求自行选择国内先进知名厂家进行采购，该产品说明书作为检测该产品的依据。2.1.2承包方采购材料设备，应按国家及行业标准采购，并要求对材料设备质量负责。2.1.3承包方供应的材料设备由承包方自行保管。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目2.1.4承包方采购的材料设备在使用前，承包方应进行检验，不合格的不得使用。2.1.5发包方发现承包方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求承包方负责更换、拆除或重新采购，由此发生的费用由承包方承担，延误的工期不予顺延。第三条发包方和承包方权利与义务除本合同其它条款约定以外，发包方和承包方具有以下权利义务：3.1发包方权利与义务3.1.1按照合同约定履行支付义务；3.1.2负责协调接通施工现场水源、电源及提供施工便利。3.1.3为整个施工过程提供必要的协助和配合。3.2承包方权利与义务3.2.1向发包方提交施工平面布置图、施工进度计划；3.2.2按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；3.2.3达到竣工条件10个工作日内向发包方提交竣工验收报告,并协助申请并网工作。3.2.4对已完工的安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地；第四条变更设计4.1由于发包方的原因需改变原设计方案造成承包方材料积压、工期延误的，应由发包方负责处理，并承担全部处理费用。第五条安装调试与工程验收5.1承包方应在项目开工后90个日历天内完成对项目设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运行。5.2验收5.2.1承包方应在关键设备到达现场后通知发包方，2个工作日内发包方应委派人员或监理参加验收。否则视为自动验收合格。5.2.2并网验收。工程完工后，承包方按照合同的要求和标准，向发包方提供完整竣工资料及验收报告，发包方应在7个工作日内组织验收，并出具验收结论。承包方协助发包方组织的最终并网。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目第六条保密协议6.1未经发包方书面同意，承包方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。6.2对于承包方使用的新技术和新方法，发包方负有保密义务，未经承包方书面同意，不得以任何方式泄露。6.3本合同的保密条款在合同终止后，同样具有约束力。第七条争议7.1因合同发生争议，应协商解决。7.2如协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。第八条违约8.1由于发包方原因，不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给承包方造成损失的，应赔偿承包方相应经济损失，并相应顺延工期。8.2工程或设备质量不符合约定，且承包方未按发包方要求采取必要补救措施的，发包方有权解除合同，且要求承包方赔偿发包方损失。8.3承包方保证安装施工过程中不侵犯第双方的权利。自开工起一年内，因施工造成的屋面渗漏、维修、翻修改造或其他损坏，承包方应承担由此给发包方造成的一切损失。8.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。8.5因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10个工作日内通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。8.6发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。第九条索赔发包方和承包方如有一方未能按合同约定履行义务给对方造成损失的，守约方可按以下规定向违约方索赔：1）有正当索赔理由、且有索赔事件发生时的相关证据；2）索赔事件发生5个工作日内，向违约方发出索赔通知；3）违约方在接到索赔通知后3天内，对索赔理由有疑异的，可要求守约方进一步补充索赔理由和证据。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目4)如索赔发生争议，双方可协商解决，如果协商不成可按照本合同第八条款《违约》处理。第十条不可抗力由于不可抗力，如不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内及时通知对方，并在其后5个工作日内向对方提供有效证明文件。受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。第十一条本合同的生效、变更、解除和终止11.1合同生效。本合同经发包方和承包人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。11.2合同变更。本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。11.3合同解除11.3.1合同解除的因素：发包方和承包人协商一致，可解除合同，解除合同应采用书面形式。11.3.2发生下列情形之一的,一方可以解除合同:1）因不可抗力,致使合同目的不能实现；2）承包人未按合同约定期限完成验收并移交生产,经催告后20个工作日内仍未补救；3）设备质量不符合约定，且承包人未按发包方要求采取必要补救措施的，发包人有权解除合同。4）承包人违反本合同第八条款《违约》约定，发包人有权解除合同；5）发包方不按时支付工程进度款，致使工程停工超过5个工作日，仍不支付工程进度款，承包人有权解除合同；6）因一方违约致使合同无法履行；11.4合同解除的处理：11.4.1一方要求解除合同的，应在10个工作日内以书面形式向对方发出解除通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按第八条款《争议》约定处理。11.4.2合同解除后的善后工作，双方另行约定协商。11.5承包人将工程交付发包方后，在发包方支付完毕全部竣工结算款，除有争议解决、质保及售后服务条款仍然生效外，其它条款即告终止。30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目第十二条其它约定12.1本工程竣工后，应将施工现场周围和施工单位生活区周围现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。12.2施工过程中，资料和工程进度必须同步。12.3工程决算书必须要加盖承包人法人公章方为有效。12.4合同一式四份，双方各二份。（本合同为样本合同，具体以供、需双方实际签订的合同为准）30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目第五章投标文件（格式）项目名称：投标文件（本）编号：投标人：（法人公章）法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）地址：邮政编码：联系人：电话：传真：日期：年月日30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目目录1.投标书2.投标报价一览表3.主要部件情况表4.投标保证金5.授权委托书6.售后服务承诺书7.资格证明文件编制说明：目录顺序可自行编制30 顺昌县下坑村分布式光伏发电项目1、投标书致：（招标人名称）：1、根据已收到的（项目名称）的招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述文件要求承包该项目的货物的供应及其安装施工。2、我方的投标总价：（大小写）拾万仟佰拾元整（.00元）3、具体报价见投标书附录。4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求的交货、时间、地点，保质保量地完成供货工作。5、我方对合同条款的意见是：一旦中标我方将受合同条款的约束，我方同意所递交的投标文件在“投标须知第9条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。”6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。7、我方金额为人民币万元的投标保证金与本投标文件同时递交。投标人：（公章）法定代表人：（签字或盖章）电话：日期：30 2、投标报价一览表投标人名称：招标编号：合同包品目号项目名称型号和规格品牌数量综合单价合价（万元）交货时间交货地点备注01010203人民币大写：小写：说明：本表中的“综合单价”应包括货物的成本、利润、税金、运输、装卸、质保及售后服务等费用。投标人：(公章)法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）31 3、主要部件情况表投标人名称：招标编号：序号名称主要规格型号制造商名称产地1．2．3．4．5．6．7．8．说明：1、表格可根据需要扩展。投标人：（公章）法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）32 4、投标保证金（需附上投标保证金凭证复印件）39 5、授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，该代理人有权在参加的（项目名称）的投标活动中，以我单位的名义签署投标文件、与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。代理人无转委权。特此委托。被授权的代理人身份证号码部门：职务：附：委托代理人身份证复印件投标人（公章）法定代表人：（签字或盖章）被授权的代理人：（签字或盖章）日期：年月日39 6、售后服务承诺书说明：1、格式及内容由投标人自拟。投标人：（公章）法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）39 7、资格证明文件（格式）目录附件：7-1关于资格的声明函7-2法人营业执照7-3提供生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）加盖原厂公章7-4其他材料注：上述资料中，属复印件的均应加盖投标人公章，并在投标时由投标人代表携带相关复印件的原件备查。39 附件7-1关于资格的声明函：关于贵方年月日第（招标编号）招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。1.我方的资格声明一份。2.本签字确认资格文件中的说明是真实的、准确的。投标人的名称和地址：（公章）投标人法定代表人或委托代理人签字：名称：地址：电话：传真：邮编：39 附件7-2法人营业执照投标人应提供加盖公章的营业执照（三合一）的复印件（含年检记录）。39 附件7-3提供生产厂家（或制造商）的项目授权书（或声明函）加盖原厂公章7-4其他材料（若有）39