番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程

番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程

ID:14635977

大小:1.16 MB

页数:71页

时间:2018-07-29

上传者:U-13049
番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程_第1页
番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程_第2页
番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程_第3页
番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程_第4页
番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程_第5页
资源描述:

《番禺区桥飞鹅岭幼儿三园建设工程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

番禺区市桥飞鹅岭幼儿三园建设工程招标文件招标单位:广州市番禺区基本建设投资管理办公室招标代理单位:广东粤能工程管理有限公司日期:2018年4月38 目录目录2第一章投标须知3一、投标须知前附表3二、投标须知修改表8三、投标须知通用条款9(一)总则9(二)招标文件10(三)投标文件的编制12(四)投标文件的递交21(五)开标、评标、定标及合同签定23第二章开标、评标及定标办法28一、开标、评标及定标办法修改表二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法(一)总则(二)开标评标办法程序和细则两阶段评标法第三章合同条款46第四章投标文件格式47第五章技术条件(工程建设标准)54第六章图纸及勘察资料62第七章工程量清单68第八章招标控制价7138 第一章投标须知一、投标须知前附表项目条款号内容说明与要求11定义招标人(即发包人):广州市番禺区基本建设投资管理办公室项目建设管理单位:番禺区教育局招标代理:广东粤能工程管理有限公司设计单位:广东市桥建筑设计院有限公司监理单位:/22.2工程名称番禺区市桥飞鹅岭幼儿三园建设工程32.2建设地点广州市番禺区东环街飞鹅岭42.2建设规模详见招标公告。52.2承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价(含项目措施费综合单价)包干、不可计量项目措施费包干。62.2质量标准工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。72.2招标范围①按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明,承包本工程地基与基础(含基坑支护)、地下结构层、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水(含消防)、建筑排水(含排污)、建筑电气(含防雷)、通风与空调、30米塑胶直跑道运动场、玩沙池、游泳池、围墙、绿化、园内道路广场、停车场、挡土墙及水电工程、节能等项目工程及完成上述永久工程所需的附属临时工程项目施工。②施工总承包管理配合服务:即对发包人另外发包或发包人与承包人联合招标的其它专业工程以及发包人直接供应的材料设备实施总承包管理、协调、配合服务,总承包管理、协调、配合服务费按专业工程中标价的1%计算,总承包服务费纳入支付的专业工程包括:1、(二次)装修工程;2、电梯工程;3、弱电工程;4、空调工程(中央或多联机空调)。除上述4个专业工程外,其余由发包人另行发包的专业工程,总承包单位须配合服务(配合服务的内容详见合同约定),总承包服务费由各投标人在投标报价时综合考虑,发包人不另行支付,也不能以任何理由向各专业工程承包人收取。具体内容详见招标文件、施工合同、工程量清单和招标图纸。82.2工期要求2018年7月1日计划开工,施工总期:214日历天内完工,完工是指完成本工程设计和合同约定的各项内容,包括项目实体及相关资料,并经发包方验收合格。93资金来源财政投资10投标人及项目负责人资质等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式资格后审38 1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价,按国家、省有关计价规范执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的项目)。1315.1投标有效期90日历天(从递交投标文件截止之日计起)1416投标担保1收取方式:方式一:由广州公共资源交易中心代收。2.投标担保额度:20万元(在招标过程中不可调整)。3.缴纳时间:在开标之前。4.投标担保的相关事宜详见招标文件16款。157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。165.1踏勘现场时间:自公告发布之日起具备现场踏勘条件;方式:招标人不集中组织,由投标人自行踏勘;现场详细地点:广州市番禺区东环街飞鹅岭。178.1招标答疑1.方式:网上答疑:2.投标人质疑期限:在递交投标文件截止日期前18日3.招标人澄清、修补或答疑期限:在递交投标文件截止日期前15日4.进入到提问区域的密码为123456.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后,方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。1811.1投标文件的组成投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、用于评标的业绩、《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》、《对投标文件编制的承诺》、《技术承诺函》、《项目机构管理人员一览表》、《承诺书》、《投标人基本资料》、《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》、投标报价文件等组成。1917.1投标文件份数技术标投标文件:1份正本(含电子文件一套),4份副本。经济标投标文件:1份正本(含电子文件一套),4份副本。独自分开的封包数共为4包。2019.120.1递交投标文件的起止时间和地点1.递交方式:2.递交投标文件的起始时间:2018年月日时分。截止时间:2018年月日时00分。2.地点:广州公共资源交易中心开标室番禺交易部开标室3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2120.4项目负责人签到时间和地点1.起始时间:2018年月日时分。截止时间:2018年月日时分。2.地点:广州公共资源交易中心开标室番禺交易部开标室。3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信息。38 2237.1开标开始时间和地点1.开标开始时间:2018年月日时分,技术标与经济标同时开启。2.地点:广州公共资源交易中心开标室番禺交易部开标室。3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信息。23开标评标办法综合评分法,技术标与经济标同时开启2431.1履约担保方式一:中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。中标通知书发放后5个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金,履约保证金的提交方式为:方式一:从中标人开户银行帐户中转帐或汇款到招标人以下三个银行帐户﹙收款单位:广州市番禺区基本建设投资管理办公室,银行帐号一:3602070119200076312,开户银行:工商银行广州番禺平康支行;银行帐号二:44001531416059000078,开户银行:中国建设银行番禺东区支行;银行帐号三:391160100100059844,开户银行:兴业银行番禺支行﹚中的任一个帐户内。方式二:中标人按本合同附件中的格式3向发包人提供保证额为中标价款的10%的履约保证金银行保函,该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。在中标通知书发放后5个工作日内,中标人未提交履约保担保且未征得招标人同意延期缴交的,招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金,并选取第二中标候选人替补。中标人须于中标通知书发出之日起,10个工作日内完成签订施工合同的工作,并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交招标人。若不提交,招标人有权取消其中标资格,并没收其投标保证金。25招标控制价本项目设置招标总价控制价、综合单价控制价,招标总价控制价为人民币10474928.57元,综合单价控制价详见招标控制价公布函;其中安全文明施工费为533179.73元,余泥渣土运输与排放费为91457.67元,投标总价超过招标总价控制价、投标报价中任一项综合单价超过招标控制价公布函中相应的综合单价控制价时,投标文件将被拒绝。26保修期按照《建设工程质量管理条例》规定27进入第二阶段评审的家数①通过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段(适用于通过技术有效性审查的家数在[3,12]中的)。②将第一阶段得分由高至低排序,前12名投标人进入第二阶段评审(适用于通过技术有效性审查的家数大于12的,招标人可根据工程具体情况,确定不少于12家进入第二阶段)。28工程成本警戒价工程成本警戒价为8379942.85元(招标控制价的80%)。对低于该警戒价的投标报价,投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审,由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。38 29第一阶段各分值的权重技术分权重为95%,诚信综合评价分权重为5%(诚信综合评价分权重依据招标工程专业及投资规模进行调整)。注:诚信综合评价得分权重按《关于进一步完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知》(穗建筑〔2014〕1463号)规定执行。技术分权重=100%−诚信综合评价得分权重30评标委员会组成由招标人依法组建评标委员会。31企业诚信综合评价分数本项目的企业诚信综合评价分数:以施工-房建排名为准。33第二阶段投标人名次的排序方法1、确定经济标评审的评标参考价:①若通过技术标有效性审查的投标人大于5家的,将通过技术标有效性审查的投标人按技术标得分由高至低排序前5名投标人(若投标人技术标得分相同的,则名次并列,占用名次,若最后名次发生并列的,则所有并列的投标人经济报价均参与评标参考价的计算)的经济报价加权平均计算评标参考价。②若通过技术标有效性审查的投标人家数在[3,5]中的,将所有通过技术标有效性审查的投标人的经济报价加权平均计算评标参考价。即:假设参与评标参考价计算的投标人共有N名,评标参考价=Σ(投标人的投标报价×报价权重)。前N名的投标人的报价权重按其技术标得分高低确定,得分越高,权重越大。具体计算方法为:将N名投标人按技术分由高至低进行排序,第一名投标人的权重为(),第二名投标人的权重为(),以此类推,最后一名投标人的权重为()。2、确定投标人的经济标得分:当投标报价等于评标参考价时得100分,投标报价每高于评标参考价1%,扣1.5分,每低于评标参考价1%,扣1分,扣至0分为止,得出经济分,精确到小数点后两位。3、确定中标候选人的排序:评标委员会按照进入第二阶段的投标人经济标得分从高到低依次对其经济标投标文件进行有效性审查(含投标报价算术校核),根据有效性审查结果,取消被否决投标的投标人的排序,其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定,以此类推,直至确定第二阶段的投标人排序和评出前三名中标候选人。经济标得分相同的,以综合诚信评价排名靠前的排前;经济标得分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件,以广州公共资源交易中心公布的上一年度总中标金额高的排前;如仍存在相同情况,则对具有相同情况的投标人,按中标候选人数量规定,由评标委员会采用随机抽取方式,确定中标候选人的排序。随机方式确定排序的具体操作步骤为:由评标会对出现该情况的投标人进行编号,然后通过摇珠机依次摇出投标人的排序。详见第二章评标办法。38 3413.4、13.5.2合同价款的调整办法详见施工承包合同相关条款。35建设工程质量检测管理办法根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二条规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的,以此条为准。36广州市本级财政性资金投资施工招标项目广州市本级财政性资金投资施工招标项目按《广州市政府投资管理条例》及《广州市政府投资管理条例实施细则(试行)》执行。3730.3工程项目银行专户根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区加强财政性投资建设项目标后管理工作意见(试行)的通知》番府【2014】106号的规定,中标人在施工合同签订前需在番禺区内银行机构设立本工程的银行专户,具体执行办法详见《番禺区基建办工程项目银行专户管理试行办法》(番基建办规章【2016】2号)规定。未经招标人同意,中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更,若中标人违反上述约定的,招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由中标人承担。3830.4工人工资支付专用帐户中标人须以工程项目为单位,在商业银行设立建设领域工人工资支付专用帐户用于支付工人工资。具体执行及管理办法参照《关于印发广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知》(穗建规字[2017]10号)、广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则》的通知(穗建筑[2017]1344号)、番禺区住建局于2017年7月19日发布的《番禺区住房建设局转发广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则〉有关工作的通知》注:综合诚信评价排名得分由开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分折算。38 工程施工地点示意图:38 三、投标须知通用条款(一)总则1.定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义:(1)“招标人”(即发包人)、“项目建设管理单位”(或称“项目代建单位”)、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。(2)“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。(3)“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。 “书面文件”指打字或印刷的文件,包括电传、电报和传真。子签章。(4)“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全部章节、附件)及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。(5)“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。(6)“书面文件”指打字或印刷的文件,包括电传、电报和传真。(7)“电子文件”指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并可在通信网络上传送的文件。2.招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件,通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2.3设计说明:详见招标图纸。2.4工程施工特点:详见招标图纸。3.资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4.合格投标人的条件详见本项目招标公告5.踏勘现场5.1投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘,投标人应充分重视和仔细地进行这种考察,以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。38 一旦中标,这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中,投标人及其代表必须承担那些进入现场后,由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏,以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用,投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6.投标费用不论投标结果如何,投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用,招标人对上述费用不负任何责任。(二)招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件,以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改:第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件(工程建设标准)(另册)第六章图纸及勘察资料(另册)第七章工程量清单(另册)7.2投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料,或投标文件实质上没有响应招标文件的要求,招标人将按评标办法的规定予以拒绝,并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3投标人一旦中标,招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4发布招标公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。38 7.5招标文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。7.6招标人应在招标文件第四章中明确编制投标文件主要内容的格式要求。8.招标答疑8.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件(包括招标图纸、清单、招标控制价)有疑问的,可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人,提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为:登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→输入密码(密码为:123456)进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。8.2投标人应在递交投标文件截止时间前18日停止质疑,招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问,形成答疑纪要,并经招标监管机构备案后,方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。8.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时,以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间15日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分,具有约束作用。9.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时,以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。38 9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去,招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示投标时间不延长。(三)投标文件的编制10.投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。11.投标文件的组成:11.1投标文件由技术标投标文件(含资格审查文件)、经济标投标文件二部分组成。11.2技术标投标文件(含资格审查文件)主要包括下列内容(除注明原件外,均为复印件即可)11.2.1资格审查文件:(1)法人代表证明书、法人代表签字或盖章的本投标文件授权委托证明书。(原件放在正本上,副本可用复印件);(2)投标申请人声明(原件放在正本上,副本可用复印件,按招标文件附件格式);(3)企业营业执照在广州市房建和市政企业库内上传件的打印页;(4)企业资质证书在广州市房建和市政企业库内上传件的打印页;(5)建筑施工企业安全生产许可证在广州市房建和市政企业库内上传件的打印页。(6)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书在广州市房建和市政企业库内上传件的打印页;(7)项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书(B类)在广州市房建和市政企业库内上传件(须提交书面资料),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页;38 (8)专职安全人员在有效期内的安全生产考核合格证书(C类)在广州市房建和市政企业库内上传件(须提交书面资料),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页;项目负责人与安全员不为同一人。(9)资格审查前,投标人在广州市住房和城乡建设委员会建立了企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。(需提供网站信息打印页)注:1、上述第11.2.1(1)—(9)条没有要求提交的资料,不作为资格审查不合格的依据。2、投标人证明符合资审合格条件必须按上述要求提供书面资料。(提交上传件打印页与递交投标文件截止时库内上传件不一致的,以库内上传件为准。)11.2.2技术标部分投标文件原件放在正本上,副本可用复印件,不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容。主要包括下列内容:11.2.2.1《技术标详细评分标表索引》(格式见第四章“附表八”,为方便专家评审,建议提供,不作为废标条款);11.2.2.2资金保证措施。11.2.2.3拟投入本项目的项目负责人相关资料。11.2.2.4拟投入本项目的其他管理人员相关资料。11.2.2.5项目管理机构资源调动能力相关证明文件。11.2.2.6企业类似工程业绩。11.2.2.7企业工程获奖。11.2.2.8近两年纳税情况11.2.2.9质量管理体系认证11.2.2.10企业守合同重信用11.2.2.11企业信用等级11.3《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》(格式见第四章);11.4《技术承诺函》(格式见第四章);11.5《项目机构管理人员一览表》(格式见第四章);11.6《承诺书》和《对投标文件编制的承诺》(格式见第四章);11.7《投标人基本资料》(格式见第四章,不作为废标条款);11.8《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》(由广州市番禺区人民检察院或单位所在区域的人民检察院开具证明,不作为废标条款)。11.9《参与编制技术标投标文件人员名单》(格式见第四章);38 11.10按招标人要求提交的相关承诺书或投标人认为应该递交的其它资料(如有)。11.11电子文件,包括用MicrosoftExcel软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表,用MicrosoftWord软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘,所有电子文件不能采用压缩处理,其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致,如有不同,以纸质投标文件为准。11.12经济标投标文件主要包括下列内容:11.12.1《投标函》(格式见第四章);11.12.2《广州建设工程施工招标投标书》(格式见第四章);11.12.3《参与编制经济标投标文件人员名单》(格式见第四章);11.12.4工程量清单计价表。工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》及广东省相关定额及清单规范执行。(1)投标总报价说明;(2)工程量清单报价表(余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列,并且不得浮动或改变);其中列表明细如下:ü工程总价;ü编制说明;ü工程概况;ü工程项目投标价汇总表;ü单项工程投标价汇总表;ü单位工程投标价汇总表;ü分部分项工程报价表;ü措施项目清单与计价表(一);ü措施项目清单与计价表(二);ü其他项目清单与计价表;ü暂列金额明细表;ü材料设备暂估价明细表;ü专业工程暂估价明细表;38 ü计日工计价表;ü总承包服务计价表;ü规费和税金项目计算表;ü人工、主要材料设备、机械台班价格表(3)综合单价分析表;(4)其它辅助说明资料。11.13工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及国家、省有关计价规范执行。11.14投标人应认真核对图纸并复核清单的工程量及项目,如发现工程量清单与图纸内容不符,应在招标疑问收集期间提出质疑,并向招标人提出修正意见。承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑,即视为承包人对本项目清单中单一子项工程量的认可,清单中单一子项工程量增加或减少10%以内部分由承包人承担,清单中单一子项工程量增加或减少超出10%的部分、清单漏项或重复计算的情况,由承包人以书面形式单列提出,在工程结算时由财政评审单位审核后予以调整,发包人与承包人按照评审结果各承担50%费用。12.投标文件格式12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如文件未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的,经评标委员会审查否决其投标。13.投标总报价及造价承包和变更结算方式13.1本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。13.1.1投标报价的计费依据:13.1.1.1工程计价执行《广东省建设工程计价依据(2010)》等有关规定。13.1.1.2材料综合价部分、人工日工资价格及机械台班价格执行:穗建造价[2017]97号文等有关文件。13.1.1.3材料价格执行:《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息(2017年第3季度)》等有关价格文件。13.1.1.4预算包干费按1.0%考虑。38 13.1.1.5本项目所使用的材料、其质量档次按本招标文件所附施工合同专用条款49.9要求进行计价。13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单,该清单载于本招标文件第七章中,投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目,视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在实施后,招标人将不予支付。13.3投标人的投标总报价,应是按照投标须知前附表第8项的工期要求,在投标须知前附表第3项的建设地点,完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用,包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等,不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价金额的,投标人应按照明列的单价或合价金额报价,未按照规定金额报价的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。13.3.1技术措施项目费、安全文明施工措施费、措施其它项目费〔包括夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、赶工措施费、地下管线交叉降效费、特殊工程培训费、施工排水费、施工降水费、大型机械进出场费、泥浆池(槽)砌筑及拆除费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、交通安全维护设施费、道路交通疏导费、临时占用道路费、海事费、封航费、海事船守护费、航标安装维护费、航道通告发布费、永久管线标志设置费、硬式扫床验收费、环境保护费、水利费、淤泥疏通费、水利报批费、环保报批费、海事报批费、航道报批费、施工便道、栈桥、机械浮船、工程保险费、工程保修费等费用〕、其它项目费用{包括总承包服务费、管理配合费、材料保管费、预算包干费等费用}、拟建工程(道路、建筑物等)周边的房屋进行房屋鉴定费用(因施工原因引起的鉴定)费用等与工程有关的费用及保证质量、安全的各项技术措施费,由投标人自行考虑并计入投标报价。38 预算包干费包括:施工雨(污)水的排除、地下水的排除;因地形影响造成的场内料具二次运输;工程用水加压措施;完工清场后的垃圾外运;材料堆放场地的整理;水电安装后的补洞工料费;工程成品、半成品的保护、照顾费;施工中的临时停电停水的应急措施;基础埋深2米以内挖土方的塌方;日间照明施工增加费。13.3.2本次投标报价是包含施工过程风险的报价,承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在投标报价中已包含,承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏,由此引起的所有费用由承包人承担。13.3.3凡施工图纸中未有详细注明的做法,则按国家及广东省有关的设计规范及施工验收规范进行施工,投标人在投标报价时须将些因素考虑在内。13.3.4投标人还应在本次投标报价中充分考虑由招标人另外委托的其他专业承包人(例如各种专业设备安装等非本次招标范围的工程项目)等进入现场施工的管理配合费用,并须在施工过程中在人力和机械方面给予配合和管理。13.3.5承包人按番建发〔2006〕22号文件和番建安协〔2013〕6号文件规定购买的“建筑意外伤害保险”,所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。13.3.6本工程开工日期以发包人书面通知时间为准,工期需与其它标段配合,施工需与其它标段穿插进行,相关费用及工期须在投标报价中考虑,发包人不再另行增加费用及工期。13.3.7招标人不提供取土点,土方的运距按15公里考虑进行计价,因运距而引起造价变化属投标风险,招标人在项目实施时对相关影响不作增减。13.3.8中标人需配合由发包人委托的桩基等检测项目的检测工作,负责按检测单位要求提供水源、电源、脚手架、修建检测车辆出入便道、检测场地平整、钻芯孔回灌封闭所需的水泥等、检测用桩帽的制作、相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作,相关费用投标人须在投标报价中考虑,发包人不再另行增加费用。13.3.9根据《广州市城乡建设委员会印发〈关于进一步加强广州市建设工程质量检测委托管理工作方案〉的通知》(穗建质[2012]1767号)第二条规定:“新招标的建设工程,应在施工招标文件中明确建设单位为委托工程质量检测的主体,工程质量检测费用不应纳入投标总价。”因此,在编制本工程投标预算时,其他项目费中的材料检验试验费不应包含在投标报价中。13.438 投标人一旦中标,投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费(措施项目费必须单列,没有单独列出的,视为已经包含在投标报价中),在工程结算时不得变更,即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更,中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的,招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。13.5工程项目实施期间和结算时,招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目,原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目,视为新增项目,按以下顺序确定价格:13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价,则沿用;13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算,《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价,则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》并进行市场询价;对《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》仍然没有的材料单价,则由承包人提出适当的材料单价,经招标人和监理单位确认后执行。详见本招标文件所附施工合同专用条款第72.工程变更事件的有关规定。13.5.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的,如可套取2010年广东省相关定额,则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价)。材料价格按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算,《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价,则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》并进行市场询价;对《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》仍然没有的材料单价,则由承包人提出适当的材料单价,经招标人和监理单位确认后执行。13.5.4如相关定额没有相应子目的,其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的,中标后双方协商约定。38 13.6暂列金额、暂估价13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,达到法定招标范围标准的,应由招标人同中标人联合招标,确定承包人和承包价格。13.6.3在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的,应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定,承包人有法定的承包资格的,由承包人承包,承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的,由承包人分包,招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。13.6.5在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后,按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额,未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定,承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的,由招标人另行发包。13.6.6在工程实施中,暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的,纳入本项目承包人的管理和协调范围,由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任,本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用,并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在实施后,招标人将不予支付。13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。38 13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备,招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求,或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的,必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级,并且应当符合招标文件的要求。13.9纳入年度审计项目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的项目)。13.10投标人一旦中标,中标价即为合同价,合同价款在合同条款签订后,任何一方不得擅自改变。投标人在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素(如场地因素、地质资料和地下障碍物因素、材料设备价格因素、工程费用调整因素、外部环境影响因素等),在投标报价时作出最优和最合适、最有竞争力的报价。13.11工程变更详见本招标文件所附施工合同专用条款第72.工程变更事件的有关规定。13.12工程量清单说明详见本招标文件第七章。14.投标货币本工程投标总报价采用的币种为人民币。15.投标有效期15.1投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求,而投标担保应当予以退还。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期,在延长的投标有效期内,本须知第16条关于投标担保退还与否的规定仍然适用。16.投标担保16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金,招标人可委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。16.2所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。38 16.3广州公共资源交易中心代收投标保证金的,其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。16.4缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。16.5投标人未按要求递交投标担保的,其投标文件不参与资格审查和评标。16.6如有下列情况之一的,投标担保不予退还:16.6.1投标人在投标有效期内撤回投标标书;16.6.2中标人未在规定期限内按要求递交履约担保;16.6.3中标人未在规定期限内签署合同协议。17.投标文件的份数和签署17.1投标人应按投标须知前附表第17项规定的份数提交投标文件。17.2投标文件的正本需打印,副本需打印或复印,并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处,以正本为准。17.3各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中,须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。17.4如投标文件有修改,修改处应由投标人代表签署并加盖单位法定印章。17.5投标文件的规格:统一A4印刷本,纸质封面,封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间,右上角标明正本(或副本),使用书式装订。17.6投标人投标递交印刷的投标文件时,同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。(四)投标文件的递交18.投标文件的包封、密封和标志18.1投标文件的包封要求;投标人应按以下规定分别独立包封投标文件,独自分开的封包数列于投标须知前附表第19项:18.1.1技术标投标文件(含资格审查文件)正本(1本)、电子文件光盘(先独自封好)封为一包,所有副本(4本)一起包封为一包;18.1.2经济标投标文件正本(1本)、电子文件光盘(先独自封好)封为一包,所有副本(4本)一起包封为一包;18.2投标文件的密封要求:投标人应确保投标文件密闭封装,外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。38 18.3投标文件的标志要求:每个包上应具有以下标志(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明,由投标人自行填入):18.3.1招标人的名称;18.3.2“[工程名称]项目[技术或经济]标投标文件[正本或副本]”字样、投标人名称及加盖投标人公章。18.4接收投标文件时,如果包封上没有按上述规定密封或加写标志,招标人予以拒绝,并退还给投标人。19.投标文件的递交和接收19.1投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件,投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人办理手续时提供)、本人身份证原件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件。办理投标登记手续时必须同时递交《广州建设工程投标报名申请表》一式两份(表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载)方能进行投标登记。19.2若出现以下情况之一的,招标人将拒绝接收投标文件:19.2.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的;19.2.2投标文件未按招标文件要求密封和标志的;19.2.3在投标截止期前,法定代表人提交投标文件,未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件,或委托代理人提交投标文件,未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的;19.2.4项目负责人须到广州公共资源交易中心事先确定的开标室凭第二代身份证签到(具体见投标须知前附表第21-22点)。项目负责人凡未凭第二代身份证按时到达开标室的或签到的项目负责人与报名投标登记时不一致的,其投标文件由招标人作无效标处理。19.3投标截止前,招标人拒绝接收符合条件的投标文件,投标人可向招标投标监督机构投诉。19.4投标截止后,技术标和经济标的投标文件将按机密件集中封存在广州公共资源交易中心封存室内。开标前,在广州公共资源交易中心见证下,再由招标人或招标代理取出,开标时技术标与经济标同时开启。38 20.递交投标文件的截止时间20.1投标人应在投标须知前附表第18项所述的时间前递交投标文件。20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式,酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后递交投标文件截止时间为准。20.3到递交投标文件截止时间止,招标人收到的投标文件少于3家的,招标人将依法重新组织招标。20.4递交投标文件截止时间前一小时内,项目负责人须凭第二代居民身份证原件到广州公共资源交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭第二代居民身份证原件在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的,该投标文件将不能参与资格审查和评标。21.迟交的投标文件21.1招标人在本须知前附表第18项规定的投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝并退回给投标人。22.投标文件的补充、修改与撤回22.1投标人在提交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以以书面形式补充、修改已提交的投标文件,或以书面形式通知招标人撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。22.2投标人对投标文件的补充、修改,应按本须知第18条有关规定密封和标记,按本须知第19条有关规定提交,并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。23在递交投标文件截止时间后,投标人不得补充、修改和更换投标文件。24在递交投标文件截止时间后,投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前,投标人不能撤回投标文件,否则其投标担保将不予退还,且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。(五)开标、评标、定标及合同签定25.开标。详见第二章开标、评标及定标办法26.评标过程的保密26.138 开标后,直至中标公示为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。27.投标文件的澄清,计算错误的修正详见招标文件第二章开标、评标及定标办法28.投标文件的评审、比较和否决详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审,资格审查合格的投标人少于3家或通过技术部分有效性条款审查的投标人少于3家或通过经济部分有效性审查的投标人少于3家的,招标人将依法重新招标。29.中标通知书29.1定标后,招标人将就规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。29.2中标单位的法定代表人或授权委托代理人和项目经理必须在中标公示期满之日起5个工作日内,持个人身份证原件、单位公章印鉴、营业执照、资质证书、项目主要管理人员个人身份证原件和资格证(或岗位证)以及在中标单位购买的近3个月的社保证明原件到建设或代建单位进行身份核查备案。经核查,确认与投标文件一致的,方可领取中标通知书。若身份核查发现与投标文件不一致的,中标无效。逾期不办理的,视为自动放弃中标资格,由第二中标单位顺次递补。29.3招标人应当自确定中标人后,向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告;经招投标监管机构备案后,方可发出中标通知书。29.4中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人,确认收到。29.5中标人必须由其委托代理人携带身份证及法人授权委托证明按招标人通知的时间和地点领取《中标通知书》。29.6中标人不领取《中标通知书》的,视为自动放弃中标资格。招标人将上报招标管理机构依法严肃处理,同时追究其违约责任。38 29.7中标人的法人委托代理人携带身份证及法人委托证明按招标人通知的时间到招标人处领取中标通知书的同时领取纸质图纸。中标人领取纸质图纸后必须与招标人在网上发布的电子版图纸进行核对,如有不符须于收到纸质图纸后五个工作日内将问题以书面形式向招标人提出;如纸质图纸和电子版图纸核对无误,中标人须于领取纸质图纸后五个工作日内在其中一套图纸上每页盖公章确认连同经盖公章的图纸确认函一并送回给招标人,表明中标人认同纸质图纸中内容与投标时的电子版图纸内容一致。30.合同协议书的签订30.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10个工作日内,按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。施工合同价在5000万元以上的,书面合同应由招标人和中标人双方法定代表人当面签署。30.2中标通知书发出之日起10个工作日后,中标人未按上款的规定与招标人订立合同,招标人有权解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任,招标人并且有权确定排名第二的中标候选人为中标人,排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。30.3中标人在施工合同签订前需在番禺区内银行机构设立本工程的银行专户,详见《番禺区基建办工程项目银行专户管理试行办法》(番基建办规章【2016】2号)规定。未经招标人同意,中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更,若中标人违反上述约定的,招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由中标人承担。30.4中标人须以工程项目为单位,在商业银行设立建设领域工人工资支付专用帐户用于支付工人工资。具体执行及管理办法参照《关于印发广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知》(穗建规字[2017]10号)、广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则》的通知(穗建筑[2017]1344号)、番禺区住建局于2017年7月19日发布的《番禺区住房建设局转发广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则〉有关工作的通知》。30.5招标人支付工程款时,中标人应提供工程所在地发票。31.履约担保31.1在收到中标通知书后的5个工作日内,中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保;38 履约担保缴交方式一:从中标人开户银行帐户中转帐或汇款到招标人以下三个银行帐户﹙收款单位:广州市番禺区基本建设投资管理办公室,银行帐号一:3602070119200076312,开户银行:工商银行广州番禺平康支行;银行帐号二:44001531416059000078,开户银行:中国建设银行番禺东区支行;银行帐号三:391160100100059844,开户银行:兴业银行番禺支行﹚中的任一个帐户内。方式二:中标人按本合同附件中的格式3向发包人提供保证额为中标价款的10%的履约保证金银行保函,该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。31.2中标通知书发出之日起5个工作日内,中标人未按上款的规定递交履约担保且未征得招标人同意延期缴交的,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。32.合同生效合同双方全权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后,合同正式生效。33.其它费用中标人代缴公共资源交易服务费,其费用包含在中标人投标报价中,交易中心向中标人开具增值税发票。34.腐败与欺诈行为在招标和合同实施期间,业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。34.1对本条款的规定,特定义如下词汇:1)“腐败行为”是指在招标或合同执行期间,通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西,从而影响招标人有关人员工作的行为;2)“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行,从而损害招标人利益的行为;也包括投标人之间串通(在递交投标书之前或之后),人为地使招标过程失去竞争性,从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。34.2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消投标资格。38 34.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的,中标无效,该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。35.广州市本级财政性资金投资施工招标项目按《广州市政府投资管理条例》及《广州市政府投资管理条例实施细则(试行)》执行。38 第二章开标、评标及定标办法1.评标方法本次评标采用综合评分法,技术标与经济标同时开启。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外。总分相同的,以投标须知前附表所列诚信类别排名靠前的排前;总分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件,以广州公共资源交易中心公布的上一年度总中标金额高的排前;如仍存在相同情况,则对具有相同情况的投标人,按中标候选人数量规定,由评标委员会采用随机抽取方式,确定中标候选人的排序。2.开标和评标程序:2.1投标人检查技术标、经济标投标文件;2.2技术标与经济标投标文件同时公开开标;2.3资格审查,并编写资格审查报告;2.4技术标投标文件有效性审查;2.5技术标详细审查评分;2.6计算第一阶段得分,并按照总分从高到低排列先后次序;2.7按照投标须知前附表第27项规定,确定进入第二阶段评审的投标人;2.8对进入第二阶段的投标人的经济标进行评分并按经济标得分从高到低排列先后次序;2.9按排序依次对经济标投标文件进行有效性审查(含投标报价算术校核),根据有效性审查结果,取消被否决投标的投标人的排序,其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定,以此类推,直至确定第二阶段的投标人排序和评出前三名中标候选人。2.10评标委员会向招标人推荐中标候选人名单,并编写评标报告。3.开标细则3.1开标由招标人或招标代理主持;3.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的包封、标记和密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;38 3.3细则(1)投标截止期前,各投标人递交投标文件(包括技术标、经济标投标文件)至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。(2)经确认无误后,由招标人或招标代理机构在广州公共资源交易中心见证下当众拆封,宣读标书密封情况、投标报价等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的,应宣读文字表述的投标报价。(3)招标人对开标过程进行记录,投标人在开标记录上签字,开标记录提交评标委员会评审。(4)招标人将上述符合要求的投标文件,送至评标委员会进行评审。(5)若投标人代表对开标过程提出异议,该投标人代表须同时出示本人身份证原件。4.评标程序资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。评标顺序依次为:第一阶段评审-有效性审查(包括资格审查、技术部分有效性审查、技术部分详细审查评分)─第二阶段评审(经济部分报价得分评审、经济部分有效性审查)—编写评标报告。4.1投标人资格审查4.1.1开标时,出现下列情况之一的,不参与资格审查和评标:4.1.1.1投标人没有按要求提供投标担保的;4.1.1.2招标文件规定的项目负责人签到时间内,项目负责人须到广州公共资源交易中心番禺交易部事先确定的开标室凭第二代身份证原件签到。项目负责人凡未凭第二代身份证原件按时到达开标室的或签到的项目负责人与报名时不一致的,其投标文件由招标人作无效标处理。4.1.1.3未进行网上报名或所提交投标文件名称与网上报名不一致的(工商变更名称的必须提供工商变更证明文件);4.1.2评标委员会各成员根据附表一《资格审查表》独立审查各投标人的投标文件,认定其是否证明了申请人符合招标公告载明的相应投标人合格条件。38 4.1.3投标文件中全部符合《资格审查表》中情形的,为资格审查合格。否则为资格审查不合格,经评标委员会认定后,其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时,以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。4.1.4汇总审查情况,编写资格审查报告。若通过资格审查的投标单位不足三家,则重新招标。4.1.5资格审查不合格的投标文件不参加评审,不参与评标参考价的计算。4.2有效性审查4.2.1技术部分有效性审查:评标委员会对通过资格审查的投标人,进行技术投标书有效性审查,技术投标书中没有任一种列于本办法附表二《技术部分有效性审查表》中情形的,为有效标书。否则为无效标书,经评标委员会认定后,其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时,以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。若通过技术部分有效性审查的投标单位不足三家,则重新招标。技术有效性审查不通过的投标文件不得进入下一阶段的评审。如投标文件评审过程中,投标文件属于串通投标情形之一的(见投标人串通投标评审表),评标委员会应参考投标人的澄清,按招标文件评标办法中规定进行评审(按投标人串通投标评审表)4.3第一阶段评标程序4.3.1技术标详细审查评分:评标委员会技术标评审组按照本办法附表四《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查,评出技术分。(适用于通过技术标有效性审查的投标人大于12家,且通过技术标有效性审查的投标人家数大于按前附表第28项的约定进入第二阶段评审家数的)4.3.2确定进入第二阶段评标的投标人评标委员会按照“第一阶段得分=技术分(满分为100分)×技术分权重+诚信综合评价分×综合诚信评价得分权重”38 的公式及投标须知前附表第28项的规定,计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数),并按照得分从高到低排列先后次序,若投标人得分相同的,则名次并列,占用名次。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的,则所有并列的投标人均进入第二阶段。4.4第二阶段评标4.4.1经济标得分评审:4.4.1.1确定经济标评审的评标参考价:①若通过技术标有效性审查的投标人大于5家的,将通过技术标有效性审查的投标人按技术标得分由高至低排序前5名投标人(若投标人技术标得分相同的,则名次并列,占用名次,若最后名次发生并列的,则所有并列的投标人经济报价均参与评标参考价的计算)的经济报价加权平均计算评标参考价。②若通过技术标有效性审查的投标人家数在[3,5]中的,将所有通过技术标有效性审查的投标人的经济报价加权平均计算评标参考价。即:假设参与评标参考价计算的投标人共有N名,评标参考价=Σ(投标人的投标报价×报价权重)。前N名的投标人的报价权重按其技术标得分高低确定,得分越高,权重越大。具体计算方法为:将N名投标人按技术分由高至低进行排序,第一名投标人的权重为(),第二名投标人的权重为(),以此类推,最后一名投标人的权重为()。4.4.1.2确定投标人的经济标得分:当投标报价等于评标参考价时得100分,投标报价每高于评标参考价1%,扣1.5分,每低于评标参考价1%,扣1分,扣至0分为止,得出经济分,精确到小数点后两位。4.4.1.3确定中标候选人的排序:评标委员会按照进入第二阶段的投标人经济标得分从高到低依次对其经济标投标文件进行有效性审查(含投标报价算术校核),根据有效性审查结果,取消被否决投标的投标人的排序,其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定,以此类推,直至确定第二阶段的投标人排序和评出前三名中标候选人。经济标得分相同的,以综合诚信评价排名靠前的排前;经济标得分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件,以广州公共资源交易中心公布的上一年度总中标金额高的排前;如仍存在相同情况,则对具有相同情况的投标人,按中标候选人数量规定,由评标委员会采用随机抽取方式,确定中标候选人的排序。随机方式确定排序的具体操作步骤为:由评标会对出现该情况的投标人进行编号,然后通过摇珠机依次摇出投标人的排序。详见第二章评标办法。38 4.4.2投标报价详细评审:评标委员会对投标人进行经济投标书有效性审查,经济投标书中没有任一种列于本办法附表三《经济部分有效性审查表》中情形的,为有效标书,否则为无效标书。若通过经济部分有效性审查的投标单位不足三家,则重新招标。评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核,具体标准如下:4.4.2.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准。4.4.2.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时,按就低不就高原则确定其最终报价。4.4.2.3当单价与数量均符合招标文件要求时,若单价与数量的乘积与合价不一致时,按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价,以单价为准,修改合价,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价;当单价与数量的乘积大于合价,以合价为准,修改单价。4.4.2.4当合价、金额累加错误时,按就低不就高原则,如果累加修正值小于原累加值,则按累加修正值;如果累加修正值大于原累加值,则按原累加值。4.4.2.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。4.4.2.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时,以招标文件的工程量或单位为准,合价不变,修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时,工程量、单位、综合单价及合价均不作修改;②分部分项项目漏项的,则该漏项费用视为已分配在其他项目中,不再修改;③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时,以价低者为准;④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时,由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正;若同时缺省或不填项目编码和项目名称,则该项按增项处理;⑤分部分项项目增项的,不予修改;⑥其它招标文件规定需要修改的,均以就低不就高原则进行修改。4.4.2.7按就低不就高原则,当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。38 4.4.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价,调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则取消其投标资格,并且其投标担保也将不予退还。以上修正不影响步骤4.4.1确定的投标人在第二阶段的排序。4.5在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。4.6评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则,根据有效性审查结果,取消被否决投标的投标人的排序,其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定,以此类推。直至评审出3名投标人通过经济部分有效性审查,经济部分有效性审查结束。4.7招标人根据评标委员会递交的评标报告,最终审定中标人。4.8依法必须进行公开招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。4.9排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同,或未按《承诺书》中1~6项要求办理相关工作的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。4.10排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推,如所有中标候选人均出现前款所列的情形,为招标失败,招标人依法重新招标。4.11资格审查合格的投标申请人少于3名或通过有效性条款的投标人少于3名的,应修正招标方案,重新招标。4.12评标表格详见后附表。38 附表一资格审查表工程名称:序号审查项目须审查的资料投标人1投标人2......1投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效法定代表人证明书;委托投标的还应提供法人授权委托证明书2投标人均具有独立法人资格,按国家法律经营营业执照在库内上传件的打印页。3投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证;投标人资质符合公告要求资质证书及安全生产许可证在库内上传件的打印页。4投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求建造师注册证书或建造师临时执业证在广州市房建和市政企业库内上传件打印页5项目负责人持有项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书(B类),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人安全培训考核合格证(B类)在广州市房建和市政企业库内上传件,或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书(B类)信息的打印页6专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书(C类),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。专职安全员的安全生产考核合格证(C证)在广州市房建和市政企业库内上传件,或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员证书(C证)信息打印页);7投标人提供的投标申请人声明符合公告要求投标申请人声明8资格审查前,投标人须在广州住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业中的在册人员。诚信备案情况在企业库内信息9投标人完成过的类似工程业绩符合公告要求。类似工程业绩按招标公告第十一条第4款要求,需同时提供广州市房建和市政企业库业绩网页信息打印件及中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明在企业库中的上传件10按招标文件要求签订了联合体工作协议,且协议中明确约定了各方拟承担的工作和责任。(适用于以联合体投标的需递交)38 11投标人没有被暂停参加番禺区建设工程项目投标资格12本项目不接受联合体投标。备注:1、每一项目符合的打“0”,不符合的打“×”;出现一个“×”的结论为“不通过”。2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。3.若评委意见不一致时,则以评审组过半成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。汇总后,出现一个“×”的结论为“不通过”。评标签名:38 附表二技术部分有效性审查表工程名称:序号投标单位评审内容1投标文件所列投标人名称、项目(经理)负责人、安全员与报名时不一致2不能满足完成投标项目工期的;3不符合招标文件及有关技术规格、质量要求、检验标准和方法的;4在技术投标文件中涉及本工程项目投标报价的;5投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签署或盖章的;6投标文件未按招标文件第四章投标文件格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认的;7存在串通投标情形(串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准);8无《参与编制技术标投标文件人员名单》的9投标人未按规定的格式及内容要求签署《技术承诺函》;10投标人未按规定的格式及内容要求签署《项目机构管理人员一览表》11投标人未按规定的格式及内容要求签署《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》1238 投标人未按规定的格式及内容要求签署《对投标文件编制的承诺》13投标人未按规定的格式及内容要求签署《承诺书》14结论注:1技术标评审中,响应性、承诺性内容不应作为评分因素,可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。2.若出现评标委员会否决投标的,应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。3.凡出现以上任何一项情形,以“×”表示“无效”,结论均为无效,否则以“O”表示“有效”结论就为有效。。4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。评委签名:38 附表三经济部分有效性审查表工程名称:序号投标单位评审内容1投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表或盖章的;2对同一招标项目出现两个或以上的投标报价,且没有申明哪个有效;3投标总报价高于招标控制价或投标报价中任一项投标综合单价高于招标控制价公布函中相应的综合单价控制价;4投标报价低于工程成本警戒价的;5投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变;6算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的;7投标报价中对招标文件规定的安全文明施工费进行浮动或改变8存在串通投标情形(串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准);9无《参与编制经济标投标文件人员名单》的;10结论注:1.凡出现以上任何一项情形,以“×”表示“无效”,结论均为无效,否则以“O”表示“有效”结论就为有效。2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时,以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。评委签名:38 附表四技术标详细评分表评分项目评分内容分值评审标准一、项目管理机构能力(55分)项目负责人情况3010项目负责人获得本招标工程房屋建筑工程专业注册建造师资格不少于8年的,得10分;项目负责人获得本招标工程房屋建筑工程专业注册建造师资格不少于5年的,得6分;项目负责人获得本招标工程房屋建筑工程专业注册建造师资格不少于2年的,得2分,其余不得分。10项目负责人为房屋建筑的高级工程师或以上职称,得10分;项目负责人为房屋建筑专业的工程师,得6分;项目负责人为房屋建筑的专业的助理工程师,得2分。10项目负责人曾担任过质量合格且中标金额650万元(或以上)的房屋建筑工程的项目负责人的,每项得2.5分,最高得10分。其他管理人员情况154技术负责人为房屋建筑专业的高级工程师或以上职称,得4分;技术负责人为房屋建筑的工程师职称,得2分,其他不得分。4质量负责人为房屋建筑专业的高级工程师或以上职称,得4分;质量负责人为房屋建筑专业的工程师职称,得2分,其他不得分。4安全负责人为房屋建筑专业的高级工程师或以上职称,得4分;安全负责人为房屋建筑专业的工程师职称,得2分,其他不得分。3造价负责人为造价工程师,得3分,其他不得分。项目管理机构资源调动能力10投标人安排单位技术负责人担任项目指挥长并承诺每月至少组织一次工地例会,得10分;不满足前述要求者,得0分。二、资金保障(15分)资金保证措施15结合工程实际情况,对业主单位要求设立的本工程项目银行专户有专门的资金管理制度,确保专户资金用于本项目建设,针对施工难点、关键施工节点、工人工资等的用款有针对性的资金保证措施,针对工程资金出现缺口时有应急处理措施。针对性强,方案完整可行,按施工合同格式4承诺“投入本项目的建设保障资金额度”不少于本项招标控制价的20%的得:11~15分针对性强,方案完整可行,按施工合同格式4承诺“投入本项目的建设保障资金额度”不少于本项招标控制价的20%的得:6~10分针对性较差,方案不够完整,可行性较差,并按施工合同格式4承诺“投入本项目的建设保障资金额度”不少于本项招标控制价的10%,不足15%的得:5分;没有提供“承诺”或承诺保障资金不足本项目标招标控制价10%的得0分71 三、企业业绩、信誉(30分)企业类似工程业绩10投标人自2015年1月1日至今完成过质量合格且中标金额650万元(或以上)的房屋建筑工程业绩。提供一个业绩得2分,本项最高得10分。企业工程获奖情况8投标人完成过的房屋建筑工程项目2015年1月1日至今获得过国家级奖项(以证书颁发时间为准)每项得4分;获得过省(部)级奖项(以证书颁发时间为准)每项得2分;获得过市(副省)级奖项(以证书颁发时间为准)每项得1分;不满足前述要求者,得0分。本项最高得8分。财务指标注册资金3当满足技术部分有效性审查合格条件的投标申请人多于等于30名时,企业注册资金金额排序第1~10名,得3分;企业注册资金金额排序第11~20名,得1.5分;企业注册资金金额排序第21~30名,得0.5分。当满足技术部分有效性审查合格条件的投标申请人少于30名(假设为A名)时,企业注册资金金额排序第1~B名(B为A除以3后取整数),得3分;企业注册资金金额排序第B+1~2B名,得1.5分;企业注册资金金额排序第2B+1~A名,得0.5分。近两年纳税情况3当满足技术部分有效性审查合格条件的投标申请人多于等于30名时,将所有符合条件的投标人最近2年累计在穗缴纳营业税、增值税、企业所得税合计纳税总额排名作横向对比,第1~10名,得3分;第11~20名,得1.5分;第21~30名,得0.5分。当满足技术部分有效性审查合格条件的投标申请人少于30名(假设为A名)时,将所有符合条件的投标人最近2年累计在穗缴纳营业税、增值税、企业所得税合计纳税总额排名作横向对比,第1~B名(B为A除以3后取整数),得3分;第B+1~2B名,得1.5分;第2B+1~A名,得0.5分。第三方评价质量管理体系认证5企业获得在有效期内且年检合格的ISO9001质量管理体系认证,得5分;不满足前述要求者得0分。企业守合同重信用0.5连续近3年被评为“守合同重信用企业”称号的单位得0.5。不满足前述要求者得0分。企业信用等级0.5获得银行评定的AAA级信用等级证书,得0.5分。不满足前述要求者得0分。合计(一+二+三)100注:1、类似工程业绩是指:投标人自2015年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指中标金额大于或等于650万元的房屋建筑工程施工业绩,时间以竣工验收时间为准,中标金额以中标通知书为准),投标单位须提交需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明复印件。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标(指面积、高度、跨度、管径等)的,须另提供可证明业绩技术指标的其他资料(招标人在中标结果公示时同时公示,不符合条件或不提供证明资料的不得分)。71 1.1、业绩取自广州市房建和市政企业库,投标人须提交企业情况网页信息打印件,并加盖投标单位公章,以供核对(不符合条件或无提交网页信息打印件或打印件无加盖投标单位公章的不计分)。1.2、适用于施工总承包项目:金额以中标通知书为准,中标通知书上没有金额或免招标的,以施工合同(不含补充合同)为准。1.3、技术指标(具体要求在招标公告中明确)需在广州市房建和市政企业库内业绩上传件中反映。1.4、完成时间以竣工验收报告为准。1.5、库内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的,该项业绩不予认定。2、“守合同重信用企业”称号,以广州市房建和市政企业库信息为准,投标人须提交企业情况网页信息打印件,并加盖投标单位公章,以供核对(不符合条件或无提交网页信息打印件或打印件无加盖投标单位公章的不计分);连续年限相同的投标单位,按同一排名计分:假设连续年限相同的投标单位为N个,按同一排名名次为M,连续年限与之紧挨的下一个单位的排名名次为(M+N)。3、企业获奖:国家级奖项指的是:中国建设工程鲁班奖、国家优质工程(金质奖)、国家优质工程(银质奖)、中国土木工程詹天佑奖、全国市政金杯示范工程等奖项的。获奖资料以广州市房建和市政企业库相关上传件为准,同一项目按最高级别奖项只计一次得分,以发证日期为准,投标人须提交广州市房建和市政企业库中项目业绩的获奖证书上传件的打印页以供核对,提交上传件打印页与递交投标文件截止时库内上传件不一致的,以库内上传件为准。(不符合条件或无提交网页信息打印件不计分)。4、本表按百分制评分,所有评委每个分项的分数汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点,保留小数点后二位小数,第三位小数四舍五入。5.投标人近2年内累计缴纳营业税、增值税、企业所得税合计纳税总额的排名以本项目开标当天在广州市住房和城乡建设委员会施工和监理企业诚信综合评价业务信息系统内“施工-房屋建筑工程施工总承包”中评价指标“纳税总额”的“排名”栏为准。投标人须提供网上打印页,并加盖投标单位公章,不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。纳税总额的排名相同的投标单位,按同一排名计分:假设纳税总额的排名相同的投标单位为N个,按同一排名名次为M,与之紧挨的下一个单位的排名名次为(M+N)。6、企业的注册资金证明材料,以广州市房建和市政企业库为准,投标人须提交广州市房建和市政企业库中“企业法人营业执照”情况网页信息打印页,并加盖投标单位公章,不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。注册资金金额相同的投标单位,按同一排名计分,假设相同的投标单位为N个,按同一排名名次为M,年限与之紧接的下一个单位为排名名次为(M+N)。7、项目管理机构资源调动能力中要求的项目指挥长需同时提供近半年或以上在单位购买社保的证明、任职半年或以上的证明文件(指挥长姓名需与广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心网站登记的企业领导人员中的技术负责人一致)及广州市建设宣传教育和建筑业劳保金管理中心网站企业基础资料中的企业领导人员界面截图,否则不计分。8、本表中的“取整数”指数值的小数部分去掉且不作四舍五入。71 附表五经济部分评分表工程名称:投标人名称投标报价PT(元)评标参考价PC(元)偏差((PT-PC)/PC)(%)减分(A)得分I=(100-A)评委签名:71 附表六算术复核表工程名称:投标单位:单位:元编号算术校核项目修正前投标报价A修正后投标报价B修正率r=|A-B|/A*100%经评审的最终投标报价当B>A时,修正后报价与原报价的差额;当B≤A时,R=01[单位工程1]    2[单位工程2]    ……    ……    ……    n[单位工程n]    ∑投标总报价    ∑A=A1+A2+…An;∑B=B1+B2+…Bn修正原则:按就低不就高原则,当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。评委签名:日期:71 附表七算术复核表工程名称:编号投标人名称原投标报价(A)算数复核后投标报价(B)误差率(r=|A-B|/A*100%)评委签名:71 附表八技术标详细评分标表准索引评分项目评分内容页码一、项目管理机构能力(55分)项目负责人情况其他管理人员情况项目管理机构资源调动能力二、资金保障(15分)资金保证措施三、企业业绩、信誉(30分)企业类似工程业绩企业工程获奖情况财务指标注册资金近两年纳税情况第三方评价质量管理体系认证企业守合同重信用企业信用等级71 第三章合同条款注:按《广州市建设工程施工合同》示范文本(穗建筑〔2013〕598号)执行,另册。71 第四章投标文件格式48.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件。48.1《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分,其内容是投标人开标信息的主要来源,投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的相关内容。48.3投标人为联合体投标时,应按以下规定填写。48.4.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称,且要求填写的全称与广州市房建和市政企业库登记名称完全一致。71 投标函致:(招标人名称)1.根据已收到贵方的项目编号为的工程的招标文件,并已详细审核了全部招标文件及有关附件。2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定,经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后,我方承诺:愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格,我方的投标担保将不予退还,给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的,贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。5.如果我方中标,我方保证按招标文件中规定的工期,在214日历天内完成并移交本工程,质量标准达到招标文件中的要求。6.如果我方中标,我方将按照规定递交由招标人认可,并在招标文件中规定金额的履约保函。7.除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、如果我方中标,我方将实行项目经理负责制,并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员,招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同,由此造成的违约责任由我公司承担。法定代表人:签名或盖章投标人企业公章:日期:年月日71 广州建设工程施工招标投标书投标日期:年月日工程名称投标总报价(元)大写:小写:其中:人工费(元)大写:小写:其中:安全文明施工费(元)大写:小写:其中:余泥渣土运输与排放费(元)大写:小写:投标总工期工程质量标准保修期限注:本投标书由投标文件管理软件生成,投标人可直接在上面填写相关内容。71 响应招标文件所附施工组织设计要点承诺书(招标人):我方承诺,如中标承建(项目名称),将按招标文件所附的本工程(施工组织设计要点)进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的(施工组织设计要点)基础上编制详细的施工组织设计,并报经监理单位和建设单位审批后实施。投标人名称(盖法人公章):法定代表人或被授权人(签字或盖章):日期:年月日71 对投标文件编制的承诺本公司授权(身份证号:)负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明,并承诺以下事项:1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况,包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解;2.在本项目开标至评标结束前,努力确保被授权人在项目评标所在地附近;3.从评标委员会要求澄清起二小时内,被授权人应如实地书面澄清。如由于上述情形之一无法进行澄清的,我公司默认评标委员会作出的评审结论。附件:1.《投标文件编制人员名单》2.《投标文件编制情况》投标人名称(盖法人公章):法定代表人或被授权人(签字或盖章):日期:年月日投标文件编制人员名单投标单位名称:姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏编制负责人:解释负责人:注:1.参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。2.上述人员可以兼任。投标文件编制情况1.投标文件报价编制方式:□自行编制的,编制的负责人:(盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章,执业单位应与投标人一致)。□委托编制的,受委托单位,编制的负责人:(盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章,执业单位应与受委托单位一致)。2.投标报价(是□/否□)根据招标人提供的招标控制价清单综合单价进行编制(招标人未提供招标控制价清单综合单价的,直接勾选否);3.投标报价的分部分项工程量清单综合单价沿用招标控制价工程量清单综合单价比例%(招标控制价分部分项工程量清单项目数的总数作分母,沿用招标控制价分部分项工程量综合单价的项目数作分子)。71 附件一:投标申请人声明广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构:本公司就参加番禺区市桥飞鹅岭幼儿三园建设工程投标工作,作出郑重声明:一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人,我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录,本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员,严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。七、本公司承诺,中标后不转包或违法分包,在施工过程中,严格执行安全生产相关管理规定;按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土,中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土,若不遵守承诺,自愿按不履行合同约定处理。71 本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月和自愿放弃中标资格。特此声明声明企业:年月日法定代表人签字:(企业公章)71 附件二:技术承诺函致广州市番禺区基本建设投资管理办公室:非常荣幸参加贵方实施的番禺区市桥飞鹅岭幼儿三园建设工程的投标活动,若我单位有幸中标,将承诺在施工技术、安全防护、文明施工、文明施工方面做到如下几点:1、严格按招标文件、合同约定、国家有关施工、验收规范要求及该工程招标文件第三章“技术条件(工程建设标准)”要求及我单位编制的经监理单位、发包人及有关部门审批的施工组织设计方案进行施工,保证按质、按量、按时完成施工任务。2、保证按我单位拟派的项目负责人全程到位,非经招标人同意,不得更换。3、保证按工程需要投入相应的施工机械设备。4、严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及相关的安全防护、文明施工、文明施工法律法规、规章制度及该工程招标文件第三章“技术条件(工程建设标准)”进行安全文明施工。投标人(盖公章):年月日71 附件三:项目机构管理人员一览表职务配备最低人数要求姓名身份证号职称职称证号或上岗证号项目负责人1人技术负责人1人施工员2人质量检查员1人安全员1人材料员1人预算员1人资料员1人注:1、“职务”和“配备最低人数要求”栏目由招标人填写,其他栏目内容由投标单位按本工程要求配备人员填写上表并盖章确认。2、项目机构管理人员应满足最低人数要求。若因工程特殊需要,招标人在工程施工过程中提出需增加管理人员的,中标单位必须确保增加人员在五个工作日内到位。3、用于施工报建的5大员证件有效期必须多于中标通知书发放之日起计算6个月以上。投标单位(盖公章):年月日71 附件四:承诺书致广州市番禺区基本建设投资管理办公室:若我方成为“番禺区市桥飞鹅岭幼儿三园建设工程”的中标单位,我方郑重承诺,将切实完成以下工作,若不在限定时间内完成以下任何一项工作,可视为我方放弃本次中标资格,招标人可另择中标单位:1、中标公示完后1个工作日内缴交中标服务费。2、在招标代理通知的时间内,派委托代理人携带身份证及法人授权委托证明及时收取中标通知书,收到中标通知书后2个工作日内提交按照招投标文件、答疑纪要及有关补充说明、通知拟写的合同稿及其电子文件给招标人。3、我单位合同签订负责人收到招标人已审定的合同正式稿后5个工作日内签订合同并送给招标人。4、招标人通知领取已签订的合同文件后2个工作日内领取合同文件。5、我方承诺,在收到中标通知书后5个工作日内向招标人缴交履约保证金或履约保函。6、我方承诺,在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供可行的施工组织设计文件,且我方保证在工程施工中我方派出的工程技术管理人员及工人可满足本项目的需求,否则招标人可按合同的相关条款对我方进行处罚。7、我方承诺,严格按照上述1~6项要求办理相关工作,若不能按上述1~6项要求办理相关工作,我方自动放弃中标人资格,接受相关条款处罚。8、合同签订负责人和项目负责人保持电话联系畅通。投标单位(盖公章):法定代表人(签字或盖章):项目负责人(签名或盖章):项目负责人联系电话:合同签订负责人(签名或盖章):合同签订负责人联系电话:年月日71 附件五投标人基本资料单位名称:住所:法定代表人:法定代表人办公电话:公司行政办公室负责人:公司行政办公室电话:传真:开户银行:账号:公司邮政编码:投标单位(盖公章):年月日71 附件六广州市番禺区人民检察院行贿犯罪档案查询须知经广州市人民检察院批准,番禺区人民检查院从2010年10月1日起开通行贿犯罪档案查询的权限,接受各相关单位提出的查询申请,提供免费查询服务。一、查询范围:可以查询自1997年10月以来,由全国检察机关立案侦查、并经人民法院栽判的个人行贿、单位行贿、对单位行贿、介绍行贿犯罪案件的档案。二、申请查询时间:工作日上午9:00至12:00,下午2:30—5:00均可到番禺区检察院检务大厅提交查询申请手续,情况紧急的可致电联系电话84707386预约查询时间。番禺区检察院在接受申请之日起三个工作日内出具查询结果告知函,由申请人自行到该院检务大厅取回。三、申请查询应当提交的手续材料:(一)规范有效的单位介绍信或法人授权委托证明书;(二)书面申请书;(见附表)(三)企业法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)的复印件;(四)经办人的身份证及复印件,联系方式。四、对有行贿犯罪记录的单位或者个人,提供以下查询内容:(一)行贿犯罪行为实施的时间和犯罪数额;71 (二)判决的时间和结果;(三)共同实施行贿犯罪中的被查询对象的相关内容。五、注意事项:(一)目前只接受单位的查询申请,不接受个人的查询申请。(二)申请单位对查询结果的处理实行自主原则,但不得利用查询结果从事任何违法犯罪活动。◇番禺区检察院网站http://www.pyjcy.gov.cn/专栏登载本须知内容。71 行贿犯罪档案查询申请书广州市番禺区人民检察院:我单位于年月日在省市参加工作,根据(招标方)的要求,特向贵院申请查询(单位),法人代表身份证号:,项目经理身份证号:,近3年来有无行贿犯罪记录,并出具相关证明。特此申请。申请单位:年月日71 附件七参与编制技术标投标文件人员名单投标单位名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注:参与编制标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。参与编制经济标投标文件人员名单投标单位名称:姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注:参与编制标书所有人员名单应包括如编制编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。71 第五章技术条件(工程建设标准)施工组织设计要点第一节编制要求一、编制依据1、本工程招标文件的有关要求。2、国家、广东省、广州市、番禺区有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。3、施工图纸及有关资料。二、具体要求1、“重合同,守信誉”。按本工程规定的总工期,编制出完善的施工进度控制计划,在投标承诺了工期内完成工程任务。2、发挥技术优势,优化管理水平。安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工,采用先进的技术设备,优化施工管理,充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。第二节施工要求一、施工机构及现场管理要求为把好工程质量、安全、进度关,确保工程质量等级达到合格,要求委派一名项目负责人,一名技术负责人,对工程的质量、安全、进度和成本,实行高效益、有计划的组织、协调和管理。建立健全的施工组织管理机构。二、施工要求本工程施工要点如下:1、采用先进的施工技术;2、投入现代化的施工机械设备;3、合理的施工方案和先进的施工组织。4、施工过程要求A、严格按照国家、省市、地方施工规范要求进行施工。B、根据工程进度计划,编制材料订购、质量检测、配方测试,确保材料质量和供应的计划。三、项目施工目标1、质量目标。确保工程质量一次验收合格。71 2、安全目标。杜绝重大安全事故的发生,控制工伤、轻伤事故在千分之一内。3、工期目标。本工程工期自开工之日起计214个日历天内完成本工程设计和合同约定的各项内容,包括项目实体及相关资料,并经发包方验收合格。第三节主要施工方案与施工方法的要求一、结构施工要求1、工程施工要求各分项工程在施工前,均应编制相应的施工技术措施,内容包括施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护等。2、所有施工项目均应按照国家、省市、地方有关法律法规及规范要求制定施工技术方案后方可施工。第四节主要技术组织要求一、工程施工中,要严格执行有关技术操作的各项规程,要注意落实下列各点中的技术措施。实行目标管理,明确总目标为合格。1、成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。2、明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。3、落实图纸会审、定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等有关规定。4、制定自检,互检(交接检)末检制度。5、对工程实行质量预控,施工程序及工艺标准施工。6、特殊工种必须持证上岗。第五节质量、工期保证措施一、质量保证措施1、建立健全结构,施工从设备、材料、半成品、成品进场,施工安装直至交付验收的质量保证体系,并落实到人。2、严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法。3、本工程实行全面质量管理、文明施工,整个工程实行专业性管理,提前组织培训,统一思想,熟悉操作。71 4、按进度计划施工,严格技术管理,当进度与质量发生矛盾时,要服从质量,承包任务者首先要承包质量。5、加强质量监督检查,采取专业检查与自检相结合的检查方法,并以自检为主,坚持贯彻执行自检、互检、交接检的三检制度与挂牌制度,对工程质量要求一丝不苟。二、工期保证措施1、运用现代化管理方法指导生产、加强动态管理。充分利用已有资源组织材料、人力资源的合理配置。保障各阶段施工的连续性,消除窝工、停工现象。2、各工序严格按进度计划施工,项目经理有效协调人力资源,确保施工顺利;3、保证倒排工期,充分做好施工前的准备工作;4、优化网络计划管理,综合考虑机械、设备、材料的相应关系,使各工种、各工序实施紧密的交叉搭接,对每道工序制定相应的调整措施。5、合理配置施工机械设施,提高使用效率,保证各项作业、各工种之间的高度协调,发挥最大的生产潜力,实现工期目标值。第六节投入的主要机械设备及劳动力计划根据经建设单位及监理批准的施工进度计划及现场施工情况,投入相应数量的机械设备及劳动力,满足工程进度要求,确保按期完工。1、在确保工程质量、安全生产的前提下,优化施工进度计划,动态管理,合理组织,严格控制关键线路节点,确保工期目标。2、采用性能完好的机械设备并配齐数量,设现场专业机修班组,定期检查、调试。3、现场职工及劳务认真挑选,竞争上岗,确保现场施工人员的岗位技能水平及劳动数量满足工期要求。4、根据施工进度控制统筹计划及时合理编制工程施工进度每周计划,直至落实到小时工作安排。5、平面按划定的施工区段组织流水施工,将分为多个工作班组,分段流水协调施工。第七节安全文明施工措施采取严格的施工管理措施,严格按照《广州市安全文明施工管理标准》、《建筑施工安全检查标准》等管理规定的要求,做好本工程安全文明施工工作。71 一、安全生产管理安全生产目标:达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。并将一般减微事故发生频率控制在3‰以下。安全方针:安全第一,预防为主安全和文明施工目标:力争达到安全生产,文明施工优良工地。安全管理小组:项目经理必须对拆卸工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应设工程安全负责人,检查落实各项安全技术措施。施工安全分为施工管理、安全教育、机械设备、现场维护及日常生活5大部分,各部分设专人进行监督管理,负责将安全小组的决定落实并向各施工班组安全小组交底并监督。做到安全落实到人,专人专项,职权分明。安全教育制度:实行安全教育制度,加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。各专业班组认真进行技术交底,认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中,建立每周一次的安全教育,由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前,由专职安全员做书面的安全技术交底,各班组长带领施工人员认真贯彻落实。二、文明施工管理为加强文明施工管理,在认真学习贯彻国家及地方文明施工管理条例基础上,组织成立文明施工管理小组,由项目经理任组长,从现场施工、垃圾运输到日常生活文明均设专人管理,切实加强施工现场文明施工,并制作文明施工标志牌,放在醒目的地方提醒工人注意,共同维护一个文明的施工条件。文明施工注意事项:1、清运渣土的车辆应在在施工封闭范围内停放;清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定,做到夜间不施工,减少对周围环境的噪音影响。2、对地下的各类管线,施工前在地面上设置明显标志,并标明管线用途,行进方向。对检查井、污水井也采取相应的保护措施。3、工程完工后,我方将及时将施工渣土清运出场,做到不积压。4、执行广东省、广州市有关加强施工现场文明施工管理的规定。71 5、落实防火安全责任制,建立义务消防组织,明确责任人,负责施工现场的日常防火安全管理工作。在保证充足的消防水源的基础上,在施工临设工人宿舍、现场办公室均配备足够的灭火器材,做到办公生活区每幢工棚挂设4kg干粉灭火器2—6只,在每幢办公或生活工棚外各设置2~3个消防沙箱;并对工人进行安全消防教育,学习正确使用安全器材的方法,加强安全防火意识。6、施工现场建立健全用火管理制度,对工人进行用火安全施工教育培训,提高工人用火安全意识。施工作业用火时,须履行用火审批手续,经施工安全负责人审查批准,领取用火证后,方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护,作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。7、施工现场设置消防车道,并应保持畅通。施工现场道路保持两方向畅通,保证消防车辆能够及时进入事发现场进行救援工作。8、对工人进行岗前教育,施工作业应当在批准的施工场地内进行,不得在施工场地范围外堆放物料、机具等。9、施工现场的工棚和临时厕所等临时设施远离临街一侧,不得改变使用性质。施工现场设置临时环卫设施,有专人负责保洁和管理,做到场区内无暴露性生活垃圾;临时厕所有专人洗涮保洁,做好清掏、消杀工作,做到无蝇蛆孳生。10、不得在施工现场焚烧油毡、橡胶、油漆、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。注:除应执行本施工组织设计要点外,应参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善。71 第六章图纸及勘察资料图纸目录注:本章由招标人自行制定,另册。71 第七章工程量清单工程量清单说明一、投标人的投标报价,应是按照投标须知前附表第8项的工期要求,在投标须知前附表第3项的建设地点,完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用,包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等,不得以任何理由予以重复计算。二、招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂定金额、预留金等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的,投标人应按照明列的单价或合价的金额报价,未按照规定金额报价的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。三、投标人按招标人提供的工程量清单并结合工程实际情况和自身实力进行报价,并填报综合单价和合价。每一子目只允许有一个报价,而且每一个子目必须报价,若投标人认为该项费用已含在其他项目中可以作零报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的工程项目,在实施后,招标人将不予以支付,并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。工程量清单所有的项目不得以负值进行报价。四、工程量清单应结合投标人须知、设计要求、技术规范及招标图纸及构成本招标文件其他组成文件同时阅读。投标人在报价前应仔细阅读招标文件中相关部分的内容以获得对该工程项目的充分和正确的理解。五、招标人提供的清单中的项目特征和工程内容应包括清单中的说明及招标图纸、主要材料、技术要求,工程量计算规则按本工程量清单说明的规定执行,如本工程量清单说明没明确规定的按现行清单计价办法的规定执行。六、措施项目工程项目均为综合合价包干项目。对于措施项目费,投标人应根据本企业拟采用的施工方案,详细分析其所含的工程内容,自行报价,投标人没有计算或少计算的费用,视为此费用已包含在其他相关费用内,额外的费用除招标文件或合同另有约定外,不予支付。投标人应充分考虑施工现场实际情况,考虑风险,发包人将不再另行支付由此而引起的费用增加。71 一、“安全防护、文明施工措施费”:指为确保安全施工或按有关行政管理部门与业主布置而采取的保障措施所发生的相关费用。包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、硬地施工、洗车槽、食堂、厕所等文明施工必须设施而需发生的各项费用,如中标人未能按照粤建管[2007]39号文、番建发[2006]41号文、穗建筑[2006]411号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及广州市人民政府令第62号(2012年)的有关规定实施,则由招标人另行委托队伍施工,其费用由中标人自行负责。二、预算包干费包括:施工雨(污)水的排除、地下水的排除;因地形影响造成的场内料具二次运输;工程用水加压措施;完工清场后的垃圾外运;材料堆放场地的整理;水电安装后的补洞工料费;工程成品、半成品的保护、照顾费;施工中的临时停电停水的应急措施;基础埋深2米以内挖土方的塌方;日间照明施工增加费。三、余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列,并且不得浮动或改变。余泥渣土运输与排放费用计价办法按穗建造价[2009]31号文《关于建设工程余泥渣土运输与排放计价办法的通知》。四、试车费用、系统调试、联合调试费:单机运转及无负荷试车的费用含在综合单价中,由承包人承担。系统调试、联合调试费,以合价包干的形式含在投标报价中。五、“材料设备采购管理服务费”指发包人为方便工程的施工,避免因设备供货和质量影响施工进度和施工质量,对本工程的发包人提供或发包人确定由承包人提供材料设备进行招标,然后交施工单位保管及安装,施工单位必须根据施工进度计划和设计图纸制定详细的阶段性的设备材料供货计划给业主及发包人的设备供应商,并对此计划负责。施工单位可按有关部门规定收取施工合同中规定的(发包人提供或发包人确定由承包人提供)材料设备采购管理服务费。(若有的话)六、关于总包管理、配合协调:各标段承包人需为发包人另行依法的分包的工程提供总包管理、配合协调工作,总承包服务费纳入支付的专业工程包括:1、(二次)装修工程;2、电梯工程;3、弱电工程;4、空调工程(中央或多联机空调)。除上述4个专业工程外,其余由发包人另行发包的专业工程,总承包单位须配合服务(配合服务的内容详见合同约定),总承包服务费由各投标人在投标报价时综合考虑,发包人不另行支付,也不能以任何理由向各专业工程承包人收取。总承包管理、协调、配合服务费按专业工程中标价的1%计算,结算时按实际发生的金额支付。七、71 在本合同专用条款中要求承包人负责的工作,但在工程量清单中没有列明的,承包人应在各综合单价中综合考虑并包含在内,发包人不另外支付。十四、投标人应认真核对图纸并复核清单的工程量及项目,如发现工程量清单与图纸内容不符,应在招标疑问收集期间提出质疑,并向招标人提出修正意见。承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑,即视为承包人对本项目清单中单一子项工程量的认可,清单中单一子项工程量增加或减少10%以内部分由承包人承担,清单中单一子项工程量增加或减少超出10%的部分、清单漏项或重复计算的情况,由承包人以书面形式单列提出,在工程结算时由财政评审单位审核后予以调整,发包人与承包人按照评审结果各承担50%费用。71 招标控制价注:施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应当包括下列内容:一、工程总价二、编制说明三、工程概况四、工程项目招标控制价汇总表五、单项工程招标控制价汇总表六、单位工程招标控制价汇总表七、分部分项工程计价表八、措施项目计价表(一)九、措施项目计价表(二)十、其他项目计价表十一、暂列金额明细表十二、材料设备暂估价明细表十三、专业工程暂估价明细表十四、计日工计价表十五、总承包服务费计价表十六、规费和税金项目计算表十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表(上述表格格式按广州市造价站的规定执行,其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列)。招标控制价备案机构:71

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
大家都在看
近期热门
关闭