《五通桥区政府采购工程项目》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
五通桥区政府采购工程项目竞争性磋商文件采购编号：WTZC[2018]040项目名称：整体迁建工程数字化医院建设机房建设工程共同编制采购人：乐山市五通桥区中医医院采购代理机构：乐山市五通桥区政府采购中心2018年5月36 目录第一章磋商邀请第二章供应商须知一、供应商须知前附表二、总则三、磋商文件四、响应文件五、磋商前准备和磋商程序六、签订及履行合同和验收七、磋商纪律要求八、询问、质疑和投诉九、其他第三章响应文件格式响应文件－资格性部分一、磋商函二、承诺函三、供应商基本情况四、法定代表人（负责人）身份证明五、法定代表人（负责人）授权书六、供应商年度财务审计报告（报表）七、磋商保证金缴纳凭证（票据）复印件盖单位公章八、供应商类似项目业绩一览表九、磋商文件要求提供的其他文件或资料十、供应商认为需要提供的其他文件或资料。响应文件－技术服务部分一、项目实施方案二、售后服务应答表三、磋商文件要求提供的其他文件或资料四、供应商认为需要提供的文件和资料。响应文件－报价部分一、报价函二、报价明细表三、中小企业声明函36 第四章供应商和产品的资格、资质性要求及相关证明材料第五章供应商符合性要求及通过标准第六章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求第七章评审办法一、总则二、评审方法三、评审及磋商程序四、本次采购活动终止第八章合同主要条款一、合同货物二、合同总价三、质量要求四、交货及验收五、付款方式六、售后服务七、违约责任八、争议解决办法九、其他附件：磋商保证金退还账户信息确认36 第一章磋商邀请乐山市五通桥区政府采购中心 （采购代理机构）受乐山市五通桥区中医医院 委托，拟对整体迁建工程数字化医院建设机房建设工程进行国内竞争性磋商采购，兹邀请符合本次竞争性磋商要求的供应商参加磋商。一、采购编号： WTZC[2018]040二、项目名称： 整体迁建工程数字化医院建设机房建设工程 三、资金来源：财政资金四、采购项目简介（详见磋商文件第六章）：五、供应商本次磋商采购应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件；（七）具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；（八）具有安全生产许可证。本项目，采购人不接受联合体参加。六、磋商文件获取方式：（一）领取磋商文件时，供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，需提供本人身份证明。领取磋商文件后应当登记备案。（二）磋商文件自2018年5月30日至2018年6月5日9:00-16:30（北京时间，法定节假日除外）在五通桥区公共资源交易服务中心【乐山市五通桥区竹根镇茶花路160号工商银行5楼】领取。磋商文件不收费，但磋商资格不能转让。36 七、磋商文件递交起止时间：2018年6月12日14:30（北京时间）。逾期送达的响应文件不予接收。磋商时间：2018年6月12日14:30（北京时间）。本次竞争性磋商采购活动，响应文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交响应文件。八、响应文件递交地点：五通桥区公共资源交易服务中心【乐山市五通桥区竹根镇茶花路160号工商银行5楼】。九、本次竞争性磋商邀请供应商的方式：（1）在四川省政府采购网以公告形式发布✔（2）从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取✘（3）采购人和评审专家分别书面推荐✘十、联系方式采购人：乐山市五通桥区中医医院地址：乐山市五通桥区牛华镇联系人：吴老师联系电话：0833-3202211采购代理机构：乐山市五通桥区政府采购中心地址：乐山市五通桥区竹根镇茶花路160号工商银行5楼邮编：614000联系人：刘老师联系电话：0833-32926082018年5月22日36 第二章供应商须知一、供应商须知前附表序号条款名称说明和要求1采购预算(最高限价)（实质性要求）采购预算：47.21万元；超过采购预算的文件为无效处理。2不正当竞争预防措施（实质性要求）投标人的投标报价低于该项目招标控制价的85%且低于所有有效投标人投标报价算术平均值的90%时，评标委员会应当对该投标报价是否低于成本进行评审认定（评标委员会应当要求其作出书面说明并提供相关证明材料，评标委员会认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理）。3政府采购政策（实质性要求）一、小微企业扶持（一）本项目否是专门面向中小企业采购的项目；（二）非专门面向中小企业的采购项目，非联合体参加采购活动的供应商，应当提供《中小企业声明函》原件，按照以下方式给予扶持：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型企业的价格给予6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。对微型企业的价格给予10％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（二）非专门面向中小企业的采购项目，组成联合体参加采购活动的供应商，按照以下方式给予扶持：36 1、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体协议中约定，小型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体协议中约定，微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。3、联合体各方均为小型企业的，联合体视同为小型型企业享受规定的扶持政策，给予联合体6%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。4、联合体各方均为微型企业的，联合体视同为微型企业享受规定的扶持政策，给予联合体10%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。5、小型企业与微型企业组成联合体的，联合体视同为微型企业享受规定的扶持政策，给予联合体10%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。二、监狱企业扶持（一）本项目否是专门面向监狱企业企业采购的项目；（二）非专门面向监狱企业的采购项目，参加采购活动的的供应商（监狱企业单独参加或联合体成员单位中有监狱企业的），给予10%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。（三）36 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。四、环境标志产品政府采购供应商所投产品为有效期类的环境标志产品，给予供应商6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。五、属于节能产品和环境标志产品的，供应商应当提供证明材料。4失信供应商管理（实质性要求）一、供应商领取采购文件时，采购代理机构将按照政府采购有关规定，通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、国家税务总局（http://www.chinatax.gov.cn）网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商以采购文件发售之日的前三年的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询记录打印随本项目所有政府采购档案资料一并保存。二、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。三、对存在其他失信行为的供应商但未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动的，评审时采用报价加成（✔）扣分（/）进行惩戒。36 （一）报价加成：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价进行评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。（二）扣分：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分。（三）供应商参应当就自己的诚信情况在响应文件的资格性部分进行承诺，否则，作无效处理。5评审情况的公告所有供应商响应文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。6磋商、履约保证金（实质性要求）一、磋商保证金金额：人民币8000元。二、履约保证金金额：中标入在签订合同前，须向采购人缴纳中标价5%的履约保证金。三、保证金按照以下方式提交：（一）交款方式：银行转帐收款单位：五通桥区公共资源交易服务中心开户行：工行五通桥支行双江路分理处银行账号：2306384219024802734交款截止时间：2018年6月8_日（北京时间12:00以前）（磋商保证金的交纳以银行下账时间为准）。*特别注意：1、请在备注栏必须注明项目编号（包号）及用途。2、须以投标供应商对公账户转账(无对公账户的，须以法定代表人或单位负责人个人银行账户转账,个人账户转账须备注清楚投标人名称)；未满足以上要求的，供应商磋商响应文件将被认定为无效处理。四、保证金退还1、采购仪式结束后，将“磋商保证金退还账户信息确认表”（见附件）递交给代理机构工作人员，如果未递交造成磋商保证金不能及时退付，代理机构不承担相关责任。7根据采购人与采购36 采购活动询问、质疑、投诉及咨询代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑磋商文件中的资格性要求、采购需求、服务要求、评分标准等采购需求由采购人负责受理和答复；供应商询问、质疑磋商文件中的其他内容由采购代理机构负责受理和答复。询问、质疑供应商应当按照相关规定向受理人提交书面材料。文件领取咨询：0833-3292608（交易组织评审股）文件内容咨询：0833－3292608（交易组织评审股）询问、质疑咨询：0833-3292708（现场监督股）保证金缴退咨询：0833-33023308成交通知书领取成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件和成交供应商单位介绍信到五通桥区公共资源交易服务交易领取成交通知书。联系人：张老师联系电话：0833-3302330地址：乐山市五通桥区竹根镇茶花路160号工商银行5楼9磋商文件包括的内容一、磋商邀请；二、供应商须知；三、响应文件格式；四、供应商和磋商产品的资格、资质性要求及相关证明材料；五、供应商符合性（形式性）要求及通过标准；六、采购项目标的名称、数量、技术要求、商务要求及其他要求等内容；七、评审办法；八、合同主要条款。36 10响应文件包括的内容一、响应文件－资格部分（根据具体项目情况确定）。二、响应文件－技术服务部分（根据具体项目情况确定）。三、响应文件－报价部分（根据具体项目情况确定）详见本文件第三章11响应文件数量要求（实质性要求）正本一份，副本 贰 份，电子文档一份。电子文档采用光盘或U盘制作，内含资格性响应文件、技术服务响应文件PDF格式各一份、WORD格式各一份。PDF格式文件应当与响应文件正本一致。12磋商有效期（实质性要求）本项目磋商有效期为响应文件递交截止时间届满后90日历天13本采购项目核心产品、实质性指标、主要指标、一般指标（实质性要求）一、核心产品是指磋商文件第六章中打“■”符号的产品/XXX、XXX、XXX；二、实质性指标是指磋商文件第六章中打“★”符号的指标；三、主要指标指磋商文件第六章中打“▲”符号的指标；四、一般指标是指磋商文件第六章中没有标注任何符号的指标。14政府采购合同公告与备案一、政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；二、政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同交 同级财政部门、采购代理机构 备案15开展行贿犯罪档案查询一、采购人确定中标供应商期间或者采购结果公告期间，采购人应当向人民检察院查询供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。36 二、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商响应文件应当认定为无效；中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。二、总则1、适用范围本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目2、有关定义（1）“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。（2）“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理磋商事宜的采购机构。（3）“采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称（4）“货物”系指磋商文件规定的设施设备等；（5）“服务”系指磋商文件规定供应商应承担的运输、安装调试、技术协助、校准、培训以及售后服务和其他类似的义务。（6）“供应商”系指领取了磋商文件并完成登记备案拟参加本次竞争性磋商和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。3、参与磋商的供应商应具备以下条件（实质性要求）：（1）本竞争性磋商文件“磋商邀请”第五条规定的条件；（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；（3）按照本竞争性磋商文件的规定了缴纳了保证金或提供担保。4、费用（实质性要求）供应商参加磋商的有关费用由供应商自行承担。5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）36 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，均作无效处理。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。（2）前期参与供应商处理为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（3）利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件均作为无效处理。三、磋商文件6、竞争性磋商文件的构成（1）磋商文件是供应商准备响应文件，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商、评审程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括包括的内容见供应商须知前附表。（2）供应商收到竞争性磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。7、磋商文件的澄清和修改（1）在响应文件递交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行澄清或者修改。36 （2）采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购领取了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在响应文件递交截止时间至少3个工作日前，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。（3）供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购单位构提出申请。8、答疑会和现场考察（1）根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。（2）供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。四、响应文件9、响应文件的语言（实质性要求）（1）供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关本次采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。（2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。10、计量单位（实质性要求）除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应文件均采用国家法定的计量单位。11、货币类型（实质性要求）本次采购项目的响应文件均以人民币报价。36 12、联合体供应商（实质性要求）（1）两个以上供应商可以组成一个联合参与采购，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。（2）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；（3）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体协议连同响应文件一并提交采购单位。联合体协议由供应商自拟格式。（4）联合体应当确定其中一个单位为磋商的全权代表，负责参加本次竞争性磋商的一切事务，并承担采购及履约中应承担的全部责任与义务；（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（7）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，均作无效处理。13、知识产权（实质性要求）（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。36 （3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。（4）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。14、响应文件的组成供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括的内容见本文件第三章。15、响应文件格式（1）供应商应当执行磋商文件第三章的规定要求。（2）对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。16、磋商保证金（实质性要求）（1）供应商磋商前，必须按照本磋商文件规定的方式、数额等内容提交磋商保证金，并作为其响应的一部分。（2）磋商保证金的递交方式：详见供应商须知前附表。（3）未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额无息退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效并递交至采购人进行合同编号后五个工作日内全额无息退还（注：①因供应自身原因造成的延迟退还或者供应商和采购单位协商可以延迟退还的，采购单位不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还时限之内。）（4）发生下列情形之一的，将不予退还磋商保证金：①在磋商文件规定的响应文件递交截止时间后撤回响应文件的；②在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；③成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；④由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；⑤由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；⑥供应商提供虚假资料的；⑦磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。36 17、磋商有效期（实质性要求）（1）本项目磋商有效期见供应商须知前附表。响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。（2）因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。18、响应文件的印制和签署（1）响应文件（电子文档除外）分为“响应文件－资格性部分”、“响应文件－技术服务部分”“响应文件－报价部分”三部分。“响应文件－资格性部分”、“响应文件－技术服务部分”应当分别制作装订成册。每一部分装订成一册有困难的，自行分成若干册，但应当注明第一册、第二册……；每一册又分为正本和副本。（2）响应文件文件正本、副本数量见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。（3）响应文件的正本需打印（签字盖章除外），并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签字处签字，在规定盖章处盖章。响应文件副本打印（签字盖章除外），并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字，在规定盖章处盖章或采用正本的复印件。（4）响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。（5）响应文件正本和副本必须左侧胶粘装订成册并编码。（6）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。（7）响应文件应统一用A4幅面纸印制，如要求提交图纸等不易采用A4幅面纸张印制的除外。36 （8）电子文档电子文档要求见供应商须知前附表。19、响应文件的密封和标注（1）响应文件的“响应文件－资格性部分”密封在一个密封袋内；响应文件的“响应文件－技术服务部分”密封在另一个密封袋内；响应文件的“响应文件－报价部分”和电子文档密封在另一个密封袋内。每一个密封袋上注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）、“响应文件－资格性部分”“响应文件－技术服务部分”“响应文件－报价部分”等字样。（2）所有外层密封袋的封口处应密封，并加盖供应商单位公章。（3）保证金退还账户信息确认表不密封直接递交。20、响应文件的递交（1）供应商应在磋商文件规定的响应文件递交时间，将响应文件按磋商文件的规定密封后送达磋商地点。截止时间以后送达的响应文件将不予接收。（2）递交响应文件时，报名供应商名称和磋商文件的文号、分包号与供应商名称和磋商文件的文号、分包号必须一致，否则响应文件无效，但响应文件实质内容一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。（3）本次竞争性磋商采购活动，响应文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交响应文件。21、响应文件的修改和撤回（1）供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。（2）供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。（3）在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改、撤回，否则，将按照有关规定进行相应处理。36 五、磋商前准备和磋商程序22、磋商前准备（1）磋商前准备在磋商文件规定的时间和地点公开进行，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席，供应商的签到人必须是法人（负责人）或其授权代表。磋商前准备由采购代理机构工作人员主持，评审委员会成员不参加磋商前准备工作。（2）磋商前准备根据具体情况邀请有关监督管理部门对其进行现场监督。（3）磋商前准备由供应商检查其自己递交的响应文件的密封情况，仅限于确认自己递交的响应文件的密封情况，不代表对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场向主持人或者现场监督人员反映，并在密封性检查表中予以记录，并在评审时予以认定处理，但不得干扰、阻挠磋商前准备工作的正常进行。（4）磋商前准备工作完毕后，由采购代理机构工作人员、监督人员、采购人共同按照“响应文件－资格性部分”、“响应文件－技术服务部分”、“响应文件－报价部分”的顺序送至评审室，并按照相关法律、法规、政策组建评审委员会。供应商认为采购人员及评审委员会人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由，情况属实，有利害关系的被申请回避人员应当回避。23、磋商程序（1）评审委员会对递交响应文件的供应商按照磋商文件的资格性要求进行资格审查并出具资格审查报告。（2）评审委员会对通过资格审查的供应商的技术服务响应文件进行符合性评审。（3）评审委员会按照磋商文件的规定分别与通过资格审查和通过技术响应文件进行符合性评审的供应商进行磋商。（4）经磋商确定最终采购需求后，采购代理机构工作人员和监督人员组织供应商进行现场报价或提交报价文件。36 24、磋商前准备工作、磋商过程存档对磋商前准备工作、磋商过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。25、评审情况公告见供应商须知前附表。26、成交通知书（1）成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。（2）供应商被确认成交供应商后，拒绝领取成交通知书的，采购单位将于成交供应商确定之日起两日内采取邮寄方式按照供应商响应文件中的地址发出成交通知书。（3）成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变评审结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。（4）成交供应商的响应文件本应作为无效处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商应当缴回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。（5）成交公告发出后，成交供应商自行领取成交通知书的，可凭有效身份证明证件领取，领取地点间供应商须知前附表。六、签订及履行合同和验收27、签订合同（1）成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内（或磋商文件规定另一个较短的时间）与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。由于采购人的原因逾期未与成交供应商签订采购合同的，将按相关规定进行处理。36 （2）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件确定的事项进行修改。（3）成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。28、合同分包（实质性要求）（1）经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的货物的一致；分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务；（2）采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任；（3）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业；（4）供应商拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在响应文件中载明29、合同转包（实质性要求）本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。30、补充合同采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的1036 ％，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。31、履约保证金（实质性要求）（1）成家供应商应在合同签订之前交纳磋商文件规定数额的履约保证金。（2）如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。32、合同公告采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。33、合同备案采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内报同级财政部门备案，将纸质合用副本交采购代理机构备案。34、履行合同（1）成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。35、验收（1）本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收；（2）验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，采购人呈报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予处罚。36、资金支付采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。七、磋商纪律要求37、供应商不得具有的情形36 供应商参加本项目磋商不得有下列情形：（1）提供虚假材料谋取成交；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；（4）向采购单位、评审委员会成员成员行贿或者提供其他不正当利益；（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；（6）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；（7）将政府采购合同转包或者违规分包；（8）提供假冒伪劣产品；（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；（10）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；（11）法律法规规定的其他情形。供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。八、询问、质疑和投诉38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》和《乐山市政府采购供应商质疑处理暂行办法》的规定办理。九、其他39、本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目响应文件递交截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。36 第三章响应文件格式说明：一、供应商的响应文件和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。三、供应商不予填写的地方，应当用“/”表示。36 五通桥区政府采购工程项目竞争性磋商响应文件－资格性部分项目名称：采购编号：采购人：采购代理机构：乐山市五通桥区政府采购中心供应商全称：（盖单位公章）日期：年月日36 目录请供应商自行编写36 一、磋商函 （采购代理机构名称）：我方全面研究了“ ”项目（采购编号： ）磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权 （姓名）代表我方 （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务；二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务；三、我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒；四、我方为本项目提交的磋商文件正本一份，副本 份，电子文档一份。五、我方同意本次采购的磋商有效期为90日历天，完成本项目的工期为 日历天。六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的；七、在评审过程中，评审委员会认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受采购代理机构的书面解释；八、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价，包括本次采购标的物的所有内容、以及相关的保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用等和磋商文件规定的其它费用。九、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。评审委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。十、采购人需追加与合同相同的工程，且采购金额不超过原合同采购金额的36 10%的，我方承诺接受追加。十一、如果我方提供了《中小企业承诺函》，我方承诺《中小企业承诺函》是真实的，完全符合我公司实际情况的并承担相关法律责任。供应商全称： （盖单位公章）法定代表人或授权代表： （签字）通讯地址： 。邮政编码： 。联系电话： 。传真： 。日期： 年 月 日。36 二、承诺函 （采购代理机构名称）：我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件；二、具备…………………………….三、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。四、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。五、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应件中全面如实反映。七、响应文件中提供的任何材料、资料、技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。36 八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。九、我单位承诺：没有处于禁止参加政府采购活动的期间。本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。供应商全称： （盖单位公章）。法定代表人或授权代表： （签字）日期： 年 月 日。36 三、供应商基本情况供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中高级职称人员营业执照号中级职称人员注册资金初级职称人员开户银行技工账号其他人员经营范围备注附：供应商企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或新营业执照（三证合一）复印件；供应商全称： （盖单位公章）。法定代表人或授权代表： （签字）。日期： 年 月 日。36 四、法定代表人（负责人）身份证明供应商名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人（负责人）身份证复印件供应商全称：（盖单位章）年月日36 五、法定代表人（负责人）授权书 （采购代理机构名称）：本授权声明： （供应商名称） （法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名）为我方“ ”项目（采购编号： ）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。特此声明。附：被授权人的身份证复印件盖单位公章。供应商全称： （盖单位公章）。法定代表人（负责人） （签字）。 授权代表： （签字）。日期： 年 月 日。36 六、供应商2016年度财务审计报告（报表）七、磋商保证金缴纳凭证（票据）复印件盖单位公章八、供应商类似项目业绩一览表（如本项目需要）年份用户名称项目名称完成时间合同金额验收情况备注…..注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供供合同复印件；通过验收的需提供验收报告等书面证明材料。供应商全称：（盖单位公章）法定代表人或授权代表：（签字）日期：年月日九、磋商文件要求提供的其他文件或资料十、供应商认为需要提供的其他文件或资料。36 五通桥区政府采购工程项目竞争性磋商响应文件－技术服务部分项目名称：采购编号：采购人：采购代理机构：乐山市五通桥区政府采购中心供应商全称：（盖单位公章）日期：年月日36 目录请供应商自行编写36 一、施工组织设计42 二．产品技术参数表项目名称：采购编号：包号：第XX包序号产品名称磋商文件要求磋商产品技术参数偏离情况证明材料页码123…注：1、供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表；2、按照采购项目技术要求的顺序对应填写；3、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”；4、本表应当提供附件，附件应当提供磋商文件要求提供的能够证明磋商产品技术参数的客观证明材料；5、“证明材料页码”栏应当按照磋商文件页码填写；6、客观证明材料不能证明“实质性指标”没有负偏离的，作无效处理；7、本表中的表述与证明材料中的表述不一致的，以证明材料为准；42 8、供应商必须据实填写，否则作无效处理；供应商全称： （盖单位公章）。法定代表人或授权代表： （签字）。日期： 年 月 日。42 三、服务应答表项目名称：采购编号： 包号：第XX包序号磋商要求供应商应答供应商全称： （盖单位公章）。法定代表人或授权代表： （签字）。日期： 年 月 日。四、磋商文件要求提供的其他文件或资料五、供应商认为需要提供的文件和资料。42 五通桥区政府采购工程项目竞争性磋商响应文件－报价部分项目名称：采购编号：采购人：采购代理机构：乐山市五通桥区政府采购中心供应商全称：（盖单位公章）日期：年月日42 一、报价函 （采购代理机构名称）：我方全面研究了“ （项目名称和编号）”项目竞争性磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目竞争性磋商采购。1、我方愿以大写 （报价总价）元（小写¥ 元）的总价，并按竞争性磋商文件的条件要求完成 （项目名称）；2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务。3、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价。4、我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况；5、评审委员会认为我方报价低于成本，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。6、如果我方提供了《中小企业承诺函》，我方承诺《中小企业承诺函》是真实的，完全符合我公司实际情况的并承担相关法律责任。供应商名称：（盖章）法定代表人或其委托代理人（签字）：联系电话：传真：日期：42 二、报价明细表（有标价的工程量清单）注：本次采购报价采用工程量清单综合单价法。三、企业规费证复印件43 四、中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。2、本公司参加______（填采购代理机构名称）单位的____（填项目名称）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。注：供应商如不是中、小、微企业则不需提供此声明函。 企业名称：（盖单位公章） 日期：46 第四章供应商和产品的资格、资质性要求及相关证明材料 序号资格、资质性及其他类似效力要求相关证明材料要求1具有独立承担民事责任的能力供应商为企业的提供有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的营业执照；供应商为事业单位的提供有效的法人证书；供应商为其他组织的提供相关证明材料；供应商为自然人的提供能身份证且具有完全民事行为能力。复印件加盖公章2具有良好的商业信誉提供承诺函（见本磋商文件第三章“响应文件－资格性部分 二、承诺函”）原件3具有健全的财务会计制度供应商为企业的提供会计师事务所出具的 2016 年度审计报告和年度财务会计报告；供应商为非企业的提供承诺函。复印件加盖公章4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力提供承诺函（见本磋商文件第三章“响应文件－资格性部分 二、承诺函”）原件5具有依法缴纳税收的良好记录提供 2018 年以来任意1个月的证明材料复印件加盖公章6具有依法缴纳社会保障资金的良好记录提供 2018 年以来任意1个月的证明材料复印件加盖公章7提供承诺函（见本磋商文件第三章“响应文件－资格性部分 二、承诺函”）原件46 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录8磋商担保提供保证金转账凭证（票据）复印件加盖供应商公章或有效担保且数量与磋商文件规定的一致。复印件加盖公章9授权书按照磋商文件格式提供。原件10失信行为记录提供承诺函（见本磋商文件第三章“响应文件－资格性部分 二、承诺函”）原件11是否是禁止参加政府采购活动的供应商提供承诺函（见本磋商文件第三章“响应文件－资格性部分 二、承诺函”）原件…注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2万元。2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。3、供应商必须提供相应充足材料以证明满足上述要求，经审查任意一项不合格做无效处理。46 第五章供应商符合性要求及通过标准序号审查项目通过条件1响应文件正副本数量符合磋商文件要求2响应文件签署、密封、盖章符合磋商文件要求3响应文件组成符合磋商文件要求4响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等符合磋商文件要求5响应文件报价投标人的投标报价低于该项目招标控制价的85%且低于所有有效投标人投标报价算术平均值的90%时，评标委员会应当对该投标报价是否低于成本进行评审认定（评标委员会应当要求其作出书面说明并提供相关证明材料，评标委员会认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理）。6技术、服务应答内容符合磋商文件或经过磋商后满足实质性要求。7采购项目履约时间、方式、数量和其他政府采购合同主要内容符合磋商文件要求8磋商文件规定的其他实质性内容符合磋商文件要求46 第六章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求一、项目概况五通桥区中医医院整体迁建工程数字化医院建设机房建设工程。1、机房选址及概况建筑面积52平方米，层高3.75米，梁下高度3.15米。总建筑共十一层，本机房位于大楼三层，框架抗震墙结构。2、平面布局二、采购项目的技术和服务要求(一）本次采购项目的技术和服务要求须符合国家现行的设计规范和施工质量及验收规范，在工程实施期间颁布新规范或新版本适用本工程的需遵照执行，工程技术规范包括但不限于以下内容：1、现行国家规范46 《数据中心设计规范》GB50174-2014《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）《计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）《计算机房活动地板技术条件》（GB6650）《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密方案设计指南》《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-2006）《洁净气体灭火系统物理性能和系统设计》（ISO14520）《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》（DBJ15-23-1999）《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB/T50169）以上设计标准、规程规范若有新的版本，按新版本执行。2、环境指标依据相关要求，根据数据中心设备的具体情况，本设计的机房环境条件如下：主机房开机时：温度：23±1℃相对湿度：40%-55%。主机房停机时：温度：5---35℃相对湿度：40%-70%。洁净度：在静态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，少于18000粒。3、机房其他指标工作照明照度：≥500Lx；应急照明照度：≥50Lx；辅助房间照度：≥300LX；46 电气设计指标：供电类别：按一类负荷供电；静电电位：≤1KV；接地电阻：≤1Ω；零地电位差≤1V；三相负荷不平衡度≤20%。4、工程建设原则A.规范性原则该项目在建设过程中，应遵循国家有关法律、法规，严格执行国家有关规范标准。B.先进性原则材料选择上选用先进、耐用的方案。C.可靠性原则计算机机房应具有抵御自然灾害如雷击、水灾、水害、鼠虫害等的能力。应具有可靠稳定的电力、空调供应，通讯网络、确保电力及空调供应的连续性。D.易于管理性原则在平面布局上要考虑管理的方便和科学性，各系统的监测、监控、监管的集中控制。（二）、装修系统1、装修材料要求（1）机房主要材料选择满足防火与环保的要求；（2）所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB16-87）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95），以及GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》的规定；（3）材料满足环保要求，机房综合环境指标满足GBT18883-2002《室内空气质量标准》的要求；（4）属于国家安全认证范围内的产品还应具有3C认证标志。2、其他要求46 根据建筑物的结构和承重能力，采用耐火等级为A级装修材料。为保证计算机机房内的空气洁净度，顶、地、墙均须做防尘处理。装饰材料须选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料，同时注意该材料不应产生眩光。在网络设备、精密空调、配电设备、气体消防等重要设备布置安装的安全性、可靠性、先进性的前提下，体现“现代、简洁、美观、实用”的室内装潢特点。3、主要分项要求3.1隔墙根据机房实际面积，考虑功能方面、管理方面以及气体消防等方面的因素，考虑进行适当的隔断分割。具有一定的隔音、防火、隔热和减少尘埃附着的性能。不同气体灭火分区之间的隔断应达到GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》及GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》2005版的维护结构承压和耐火极限要求。加气混凝土砖墙砌筑应满足《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)要求，厚度为200mm。同时所有加气混凝土砖墙参照大楼相应加气混凝土砖墙要求砌筑。3.2踢脚线本次设计所有功能区采用100mm高1mm厚拉丝不锈钢踢脚板。3.3门主机房主出入口门需具备防火防盗功能，与外界气体灭火分区的门为甲级钢质防火门，机房与监控室直接为玻璃防火门。3.4窗户保证主机房空间密闭，主机房原外墙窗体轻钢龙骨隔墙封堵，并考虑合适的遮挡措施保证大楼外立面的美观。3.5地板主机房地面防尘处理后铺设防静电架空地板，铺设高度0.25米。入口处设一阶踏步。地板架空铺装图详见图纸；3.6墙面主机房靠窗墙面采用轻钢龙骨内嵌保温岩棉，封防火石膏板，整体墙面防尘漆饰面；3.7顶面46 主机房顶面设600*600*0.7微孔铝扣板吊顶，原始顶面做防尘漆，安装600*600嵌入式灯盘。3.8防水穿越房间的风管、桥架等必须进行孔洞封堵和防水保温处理，进排水管道的洞口做好防水保温处理。3.9管线缝隙当机房内设有用水设备时，应采取防止水漫溢和渗漏措施；门窗、墙壁、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取密闭措施；穿越机房区内防火分区及气体灭火防护区隔墙的所有专业的所有线槽、线管均应按防火规范要求采取防火封堵措施。电气管路（含强弱电）穿越伸缩缝：所有金属电缆桥架和金属线槽安装支架间距小于等于2.0米,直线段超过30m时以及转弯处和经过伸缩缝处需加设自动伸缩补偿装置。3.10主要材料要求所有装修材料燃烧性能等级选用为：顶棚和墙面使用A级装饰材料，地面和其他部位应采用不低于B1级装饰材料。所有进入机房的铁器须做镀锌处理，经焊接的部位需涂防锈漆处理。机房四周墙体，面层材料要求防锈、防腐、坚固、保温。墙体内可铺设少量电力线路，墙面有等电位连接措施，以具备抗静电、抗电磁干扰功能。表面坚固整洁，不反光，色泽与机器设备相匹配，可以方便地安装开关及探头等部件。平面设计上要求有降噪音功能，墙体所用材料符合A级防火性能要求。3.10.1乳胶漆达到GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T172-2005《弹性建筑涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》中优等品指标。表干时间≤2h；耐碱性24h内无异常；低温稳定性（3次循环）：不变质；耐洗刷性≥10000次；拉伸强度≥1.0Mpa；断裂伸长率≥150%；挥发性有机物含量（VOC）≤120（g/L）；46 游离甲醛≤100mg/kg；重金属可溶性铅≤90Pb(mg/kg)；重金属可溶性镉≤75Cd(mg/kg)；重金属可溶性铬≤60Cr(mg/kg)；重金属可溶性汞≤60Hg(mg/kg)；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤300(mg/kg)符合相应国家标准，具有优质的环保性、遮盖能力、耐污渍性、耐霉菌性。3.10.2钢质防火门防火门满足甲方防火要求，厚度不小于50mm，其外观品貌与内墙体装饰协调一致，要求采用优质冷轧钢板，防火材料，门框榫接结构，门扇整体咬合良好。要求选用能通过消防部门认证的知名品牌的甲级防火门，其饰面材料的色泽、样式应经甲方检验后方可安装使用。配置闭门器，要求闭门器符合国家相关标准，具有可靠，高安全性能。安装简单，外形美观，与墙面彩钢板饰面配套。3.10.3微孔铝扣板1)材质：铝合金；2)规格：方板600*600*0.7mm（长*宽*厚）；3)平整度好、无色差、不起尘、不吸尘、易清洁4)轻质，板面坚固、防腐、防潮、防火、无毒、无污染、对人体无害、整体装饰效果好；5)装拆方便，为吊顶内的线路及灯具的维修提供了条件；6)A级防火材料，完全满足消防安全的要求；7)能与照明灯具、消防探头、气体喷淋密切配合，保证整个吊顶的美观、协调。3.10.4架空地板1）执行标准:《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001；《防静电贴面板通用规则》SJ/T11236-2001;2）地板材质：地板横梁为专用型钢材质，具有钢性好、承载能力强等特点，支架、横梁表面经镀锌处理，美观、防腐；3）▲应保证防静电活动地板的平整、美观、抗压能力强、不易发生形变。4）▲防火等级：A级,提供检测报告；5）▲耐磨度应满足防静电贴面板通用规范SJ/T11236-2001要求的超耐磨标准46 平面度尺寸公差电性能支架承载能力防火指标≥氧指数32%≤0.5mm0-0.25mm1×106-2×109Ω(HPL)≥2500kg规格地板系统重量滚动载荷集中载荷极限载荷600×600×3545kg/m23560Nkg454kg13350N地板类型:全钢无边地板静载荷集中载荷（N）454KG弹性变形（挠度值）（mm）≤2.0永久变形（mm）≤0.25均布载荷（N/㎡）23000贴面厚度（mm）1.5贴面耐磨度耐磨转数大于3000转钢板厚度（mm）上钢板0.9mm，下钢板0.8mm封边处理无边框最大吸水率<10%地板自重（kg）13.5kg/块电性能（Ω）PVC贴面1.0×105三聚氰胺体面1.0×105～1.0×1010支架承载力（N）垂直压力20KN，上托盘82*82*3.0，下托盘100*100*2.0.管径32mm，壁厚1.5mm。横梁壁厚1.0mm3.10.5钢架基础46 主机房内设备机柜、精密空调及电池柜做钢架暗装底座（钢架底座满足设备承重要求），设备机柜采用L50国标镀锌角钢，精密空调和电池柜采用8#镀锌槽钢。支架长宽为设备大小，高度为架高地板支架等高，IT设备超重设备需要制作承重散力架以分摊重量。（三）、空调系统本次工程空调配置方案考虑建筑围护结构负荷、照明和人员负荷以及电源专业提供的最终满配置情况下的通信设备的装机容量，计算确定整个机房的空调需求负荷。机房内空调计算冷负荷Q=Q1+Q2，其中Q1为设备散热量,Q2为机房外墙等围护结构传热量、外窗太阳辐射、人员及照明等因素引起的冷负荷。下面分别计算每个机房的空调冷负荷，并配置空调方案。机房机柜数量共6台，按单台机柜平均1.5kW发热量计算，6个机柜总功耗为9kW，设备发热量按设备负荷的100%计算。机房面积52㎡，由围护结构传热量、外窗太阳辐射、人员及照明等因素引起的冷负荷指标取100W/m2，则Q=14kW，综合考虑容量备份和冷备份，机房终局配置2台制冷量≥5kw空调。(四）、机房消防系统消防子系统由消防灭火、消防报警、消防联动控制组成。根据国家有关消防规范要求，对该机房采用火灾自动报警系统及无管网式七氟丙烷气体灭火系统进行保护。七氟丙烷气体灭火系统设计方案说明1.符合《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》(DBJ15-23-1999)2.机房消防系统要求1)环境温度20℃2)灭火浓度7.5%3)喷射时间7s3.灭火控制原理根据规范、机房实际情况，机房区域为一个气体防护区，采用七氟丙烷全淹无管网灭火装置进行保护。本系统具有手动、自动、机械应急操作三种控制，分别列出如下：46 1）自动控制保护区域内部有光电感烟探测器和感温探测器。发生火灾时，其中单一组合报警后，设在该保护区域内的声光报警器将动作，而当两个组合都报警后，设在该保护区域内的警铃将动作，控制主机发出联动信号，关闭新风机、空调、防火阀，停非消防电源等；在经过30秒延时后，灭火控制盘将启动N2气启动瓶组上电磁阀启动器，使FM200气体输送到对应的指定的保护区域灭火。一旦灭火气体释放后，通过管道上的压力会将药剂已经释放的信号送回控制盘或消防控制中心的火灾报警系统，而保护区域内外的蜂鸣器及闪灯在灭火期间将一直工作，警告所有的人员不能进入保护区域，直至确认火灾已经扑灭。当FM-200气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后，系统正处于延时阶段时，此时如果发现是系统误动作或确定有火灾发生，但仅使用手提灭火器或其它移动式灭火设备即可扑灭火灾，可按下设在保护区域门外的紧急停止开关，必需持续按下，直到系统复位，可以使系统暂停止释放气体。如需继续开启气体灭火系统，则只需松开紧急停止开关即可。在保护区域内的每一分隔小间的内侧，都会设置一个蜂鸣器、警铃，而警告灯箱则设在保护区的出入口。同样在保护区域的出入口外侧都会设置一个紧急停止开关和电器式紧急手动放气启动按钮和手动/自动转换开关。气体释放时，应关闭除消防电源外的其它电源，并关闭相应的防火阀、排烟阀及空调系统等。2）手动控制此处所说的手动控制，实际上还是通过电器方式的紧急手动放气启动按钮，手拉启动后，系统将不经过延时而被直接启动，释放FM200气体。3）应急操作应急操作实际上是机械方式的操作，只有当自动控制和手动控制均失灵时，才需要采用应急操作。只需拨出对应防护区启动瓶上的手动保险销，排击手动按钮，即可完成整套系统的启动喷放工作，操作简单。4）远程控制在消防中心的副控显示盘上，能进行远程紧急电气手动放气操作，同时所有报警、故障、放气、电源指示等信号均能在盘上显示。46 4）保护区域启动钢瓶及区域选择阀启动钢瓶的瓶头阀启动器上电磁阀的启动电磁阀额定容量均为24V1A。4.其他要求1)防护区隔墙和门的耐火极限不宜低于0.5h，维护构件的允许压强不宜低于1.2Kpa。2)无窗或有固定窗扇的地上防护区，应设机械排风装置。3)防护区的门应向疏散方向开启，并能自动关闭；在任何情况下均能从防护区内打开。4)防护区应有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口。在疏散走道与出口处，应设火灾事故照明和疏散指示标志。5)防护区应设泄压口，并宜设在外墙或走廊上，其高度应大于防护区净高的2/3。6)灭火剂喷射前，防护区门、窗应处于关闭状态，空调通风系统应自动关闭。7)本系统应设专人管理。（五）、火灾自动报警系统1.符合《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－982.系统要求本部分设计为机房区域的火灾自动报警及灭火联动控制部分，具体内容为：在气体防护区内的吊顶下设置智能型感烟和感温探测器；在防护区房间内设置声光报警器，门外设置紧急启停按扭，门口上方设置放气指示灯。在监控室吊顶下设置智能型感烟探测器，火灾报警联动控制器设置在监控室内。灭火的联动关系为，当任意防护区内相临一对感烟、感温探测器同时报警时，火灾自动报警控制器发出信号启动声光报警器，通知人员撤离；并关闭空调，切断非消防电源，接收动作完成后的返回信号；经30秒可调延时后启动钢瓶瓶头阀，释放灭火气体以完成灭火任务，并将回答信号传回控制器，然后点亮放气指示灯，避免人员误入。同时可在控制器上手动远程启动灭火系统；通过紧急启停按扭可在防护区外完成对灭火系统的紧急启停；另外可在监控室手动机械应急启动瓶头阀完成灭火功能。消防设备应采用消防电源供电。46 消防控制系统图（六）、系统安装火灾自动报警系统的布线应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。绝缘导线采用ZR-BV1.5mm2，敷设方式MT(穿电线管敷设)/MR(金属线槽敷设)/CP(穿金属软管敷设)，敷设部位WS(沿墙面敷设)/CE(沿天棚或顶板面敷设)/SCE(吊顶内敷设)。火灾探测器的安装应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。紧急启停按钮应安装在防护区门外的墙上距地（楼）面高度1.3-1.5m处，安装应牢固并不得倾斜。消防警铃和放气指示灯应安装在防护区门外正上方的同一水平线上，间距一般是10cm。声光报警器一般装在防护区门内的正上方或防护区内显眼、无遮挡的位置，以便灭火剂喷放前提醒人员尽速撤离。气体灭火控制器安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3-1.5m，安装应牢固并不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。引入控制器的导线应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。系统接地应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求。（七）、消防联动火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。消防报警控制器应设置在防护区外的值班室或有人区域。46 消防控制室在确认火灾后，应能切断空调、通风（非排烟）系统及非应急照明系统等非消防电源动力电源，并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯，但为了避免系统误报，消防报警控制系统此时不宜切断给主机房供电的UPS电源。当消防控制室确定火灾发生后，根据火灾情况对相应防火分区的门禁控制器应发出信号，打开疏散通道的电控门，解除控制，保证疏散通畅。（八）、供配电系统1、符合国家标准《电子计算机机房设计规范》和《供配电系统设计规范》及《计算站场地技术条件》中关于机房供配电的要求。2、市电输入电压：380V；3、频率：50Hz；4、相数：三相五线制；5、供电系统接地方式：TN-S；6、供电源质量等级应达到B级标准。7、计算机机房供电可按一级负荷考虑，采取一类供电方式。2.供电电源规划从低压配电室引2路电源（市电+柴发）,分别为1台20KVAUPS、1台10KVAUPS、照明插座、新排风机等供电。3.电缆、导线的选型及敷设1）、机房内用电设备配电电缆、导线应采用阻燃型铜芯电缆、导线，其绝缘水平应符合GB50217—94《电力工程电缆设计规范》中的有关规定。2）、电缆、导线截面的大小的选择应符合GB50217—94《电力工程电缆设计规范》；电缆芯数的选择应满足机房内用电设备的需求。3）、配电线路的敷设应综合考虑线路抗干扰的能力。4）、配电回路的敷设采用金属桥架上走线方式。5）、配电线路的所有分支、接头处均按相关规范进行处理。6）、所有配电线路均作防水、防鼠处理。7）、为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属非带电体必须全部可靠接地。主要电缆型号：（1）市电、柴发进线：电缆选用ZR-YJV4*50+1*25；（2）UPS输入输出电缆：电缆选用ZR-YJV5*16；（3）精密空调输入电缆：电缆选用ZR-YJV5*10；46 （4）新排风机配电电缆：电缆选用ZR-YJV3*2.5；（5）机柜配电电缆：电缆选用ZR-VVR3*4；4、配电设备配电柜1台（含1只B级防雷器，2只C级防雷器），具体配置详见图纸；配电柜/箱要求：机房专用配电柜/箱的设置应满足控制的合理性、操作的方便性。同时，还要满足以下要求：（1）按前面配电柜设计范围配置相应数量的配电柜。采用国产柜体，进口元器件。（2）配电柜应根据用途设计各用电回路，并且配电柜/箱内要留有一定的备用回路，作为机房设备扩展时用电。（3）配电柜内选用的开关、接触器等元器件，要求性能可靠，技术指标达到设计要求，能满足所控制设备工作的要求。并且所选用的材料均能最大程度地防止故障电弧发生。（4）主配电柜内的关键元器件应根据设计要求配置相关电气附件，从而达到遥测和异地控制的功能，以满足动力环境监控系统和消防联动控制系统的需求。（5）配电柜内采用的各种电缆、导线等，都应符合国家标准，并按相关规定的颜色标志、编号。（6）配电柜配线要求：柜及柜内设备与各构件间连接应牢固。装有电器的可开启的门，应有可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。（7）配电柜内的各种开关、按钮等，应标志清楚，防止使用过程中出现误操作。（8）电源控制及保护设备所选用的进口空气开关应视设备情况不同而相应选择具有保护功能的开关，确保电源控制和设备的安全。（9）配电柜应带操作面板和玻璃门。（10）配电柜绝缘性能，应符合国家标准GBJ232—82《电气设备交接试验标准》中的有关规定。（11）配电柜空间设计合理，便于维护及电缆进出线的敷设。（12）配电柜配置1台数字式电量仪，3个防雷器，1台开关状态监测仪。46 5、配电方案（1）UPS配电①机柜配电每台机柜安装两套12位PDU分配单元，与配电柜侧输入电缆采用工业连接器连接。每个机柜采用双回路供电，机柜采用电缆型号ZR-RVV-3*4。机柜PDU：用于设备机柜内的设备电源分配，技术参数如下：额定电压：250V输入电流：32A；输入电缆线径：ZR-RVV-3*4；输出单元：10A标准万用插座，共8位（网络机柜安装2位16A插座、10位10A标准万用插座）；安装方式：机柜内竖直安装；②应急照明机房设置应急照明，供电采用UPS电源，共计1个回路，配电电缆为ZR-BV3*2.5mm2；（2）市电配电①空调配电机房2台精密空调各一个回路，配电电缆为ZR-YJV-5*10mm2；②新排风机配电机房新、排风机各一个回路，配电电缆为ZR-YJV-5*2.5mm2；③市电插座及照明配电从机房辅助动力配电柜取电，主要供市电检修插座、市电电源插座及照明。插座回路配电线缆为3*ZR-BV-2.5mm2；照明回路配电线缆为3*ZR-BV-2.5mm2。6、机房照明系统①机房照度：机房照明包括工作照明和应急疏散指示照明，根据机房设备规范两种照明的照度指标：工作照明照度：≥500Lx；46 应急照明照度：≥50Lx。②照明灯具的选择工作照明灯具选用LED平板灯，灯具本体采用0.5毫米厚高强度钢板制成，粉体喷塑。LED平板灯的特点：结构坚固，使用寿命长，配光均匀，眩光控制佳；安装，维护方便；光输出率高，配光柔和；镇流器采用高性能电感镇流器。防护等级：IP 20；电器绝缘等级：Class 1；符合IEC国际安全标准。③灯具的安装工作照明灯具的安装应结合装饰专业的吊顶方案确定灯具的安装方式，应急照明和疏散指示灯具应按照消防规范设置和安装灯具。④灯具的配电控制在机房适当位置的墙面安装照明配电箱对机房的照明灯具及辅助市电插座配电进行集中。灯具正常照明电源由市电供给，由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的跷板开关控制。灯具的控制应分区域进行控制已满机房工作人员到那个区域开那个区域的灯具，从而达到节能的目地。机房应急照明及疏散指示照明灯具的供电原则上采用消防电源供电，应急照明灯具平时不被点亮，但当工作照明系统停电时能够自动点亮应急照明灯具，本方案采用UPS供电。（十一）、UPS系统根据机房供电负载的容量以及机房运行安全的重要程度，配置UPS电源系统具体如下；1、机组类型：在线式UPS不间断电源2、机组配置容量：20KVA3、蓄电池配置：12V/100aH蓄电池32只4、后备时间：20KVA负载后备1.5小时1)UPS主机要求5、输入配线：三相四线+地线；6、输入电压范围210-475V；7、输入频率范围40-70Hz；46 8、输入谐波3%；9、输入功因＞0.99；10、双市电输入支持；11、输出电压范围AC380/220V；12、输出频率范围50/60Hz；13、输出功因0.8；14、接口端口：RS232，AS400，RS485，Service，EPO，电池温度补偿接口，智能插槽；15、面板显示LCD：中文/英文，UPS状态及操作导引指示；输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告16、LED：UPS运转状态；17、报警功能：BUZZER声响及灯号闪烁双重显示；18、过载能力：125%，10min；150%，1min；19、工作环境温度：0-40℃，湿度：≤95%[（40±2）℃，无凝露；20、保修政策：3年2)蓄电池要求单只电压12V，每组32只，容量100Ah，共1组。1、蓄电池设计浮充寿命不少于10年（环境温度为25℃时），到货的蓄电池为出厂6个月内的近期产品。投标人须提供包括放电参数在内的蓄电池产品资料和样本。2、单节电池采用12V，容量100AH。总数量32只。3、蓄电池在环境温度25℃浮充运行条件下，截止电压为1.70V/cell。在85%放电深度情况下放电次数不小于300次。蓄电池在遇到明火情况下，不应发生爆炸。4、蓄电池内阻值不大于3.5mΩ。制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。5、蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V-13.80V，浮充电流值及范围:50-100mA；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围:14.10V-14.70V，充电电流值及范围:0.1C10-0.2C10。46 6、蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出，不得渗漏电解液。蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。7、采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震、持久耐用的外壳材料。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。蓄电池的外观不应有裂纹、变形及污点。8、蓄电池气体符合效率不小于99%。9、蓄电池极板应与极性标志一致。正、负极端子应便于用螺栓连接，其极性、端子外型尺寸应符合厂家产品图样。极板厚度应与使用寿命相适应。10、蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～15kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。11、蓄电池之间连接电压降△U≦10mV。12、蓄电池最大放电电流不小于800AMPS。蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。13、蓄电池的密封反应效率不低于95％。14、蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。15、蓄电池柜应采用优质机柜，满足大容量蓄电池安装需求，每个机柜电池数不超过16只。16、蓄电池每月自放电率<3%。（十二）、防雷接地系统1、接地网（1）接地装置（即综合接地网）按照规范要求，防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置，接地装置的接地电阻值必须按照接入设备中要求的最小值确定。本次采用人工接地网（机房专用），其接地电阻≤1Ω，零地电压≤1V。2、接地引线接地引入点为室外新增人工接地网（要求接地电阻≤1Ω），接地引线线径为ZRBVR50mm2的铜芯软线。3、防雷屏蔽及布线（1）所有金属导体、电缆屏蔽层及金属桥架等进入设备间时，应做等电位接地；（2）进入机房的信号线缆，应采用屏蔽电缆或者采用非屏蔽电缆穿金属管道埋地引入，金属管应电气连通；46 （3）进入机房的光缆所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等，应在进入设备间时就近接地；4、等电位连接1、根据设计规范对机房供电系统实行二级电源浪涌保护：本案第一级安装在小区低压配电屏总开关处；第二级设置在市电配电柜总开关处,第三级设置在UPS输出配电柜总开关处。2、在机房地板下安装等电位接地紫铜排，铜排规格为30mm*3mm（宽*厚），组成1.8m*1.8m的矩形网格，铜排之间采用铜螺栓压接，压接处做相应处理，保证可靠连接。铜排采用绝缘支柱安装，离地面至少3cm以上。等电位接地排与等电位端子至少2处汇集。3、防静电活动地板支架之间采用铜芯绝缘软线做等电位连接，连接间距为1.2m*1.2m，防静电接地与等电位端子之间至少2处汇集。等电位连接导线截面积不得低于6mm2。4、每台设备机柜应采用两条铜芯线与等电位连接铜排做等电位连接，要求保证导体连接距离最短，导体截面不得低于10mm2。5、防雷器与配电柜PE排采用铜芯绝缘软线可靠连接。导线截面积不得低于以下要求：二级防雷器为16mm2，三级防雷器为10mm2，四级防雷器为6mm2。市电配电柜、UPS输出配电柜的PE排均与局部等电位端子可靠连接，连接导线截面积应不小于配电柜输入电缆PE线截面积6、金属桥架、线管之间采用接地跨接线连接，连接导体采用不低于4mm2的铜芯绝缘软线。桥架线管整体与局部等电位端子至少2处汇集，汇集导线截面积不得低于25mm2。7、凡外露的正常状态下不带电的电子计算机系统设备金属壳体，必须与保护接地装置可靠连接。接地装置焊接应当牢固，需涂复部分涂层要完整。交流电源线路不要与直流工作地线紧贴平行敷设。8、避雷器要求:▲1、保护器具有避雷效果与接地电阻无关的“等电位”功能；要求提供对应彩页资料。▲2、保护器有“雷电防护装置测试中心”出具的“型式试验报告”；46 ▲3、保护器具有“等电位”的保护（避雷）功能；要求提供证明文件。（十三）、综合布线系统1、须符合以下规范及标准1)建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T50311-2000）2)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（GB/T50312-2000）3)ISO/IECIS11801修订版（国际布线标准，2002年）4)TIA/EIA-568-B（商业建筑布线标准，2002年）5)TIA/EIA-569(商业建筑通讯路线和结构空间布线标准)6)TIA/EIA-606(商业建筑基础结构通讯设施管理标准)2、机房的综合布线系统要通过合理的系统设计、选型及设备配置，建立一套技术先进、灵活方便、美观实用，拥有很强的可靠性、安全性以及兼容性，能灵活扩展的综合布线系统。3、采用总线结构，在网络汇聚区域设置集中配线机柜，柜内配置平面配线架，机房6台服务器机柜，每个服务器机柜各引24根六类非屏蔽双绞线至配线机柜，服务器机柜内采用平面配线架作为信息插座。通过跳线和不同的网络设备，可以实现各种不同逻辑拓扑结构的网络；所有的接插件都应是模块化的标准件，以方便管理和使用；在线缆的两端和配线架、面板上必须按设计加标志；所有铜缆数据点均配置同品牌同技术等级的原装跳线，跳线数量已甲方最终确认为准；线缆敷设采用上走线方式；4、综合布线系统的结构Ø选择高端的、符合国际标准的综合布线系统，以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求；Ø以具有高可靠性的机柜型配线系统为核心，努力提高系统可靠性和安全性；Ø使用非屏蔽双绞线（UTP）作为水平布线的主要传输介质，利用其平衡传输特性减弱外界干扰对信息系统的影响；46 Ø具有开放式的结构，拥有一系列高品质的组件与周边设备，能与众多厂家的产品兼容，具有模块化、可扩展、面向用户的特点，遵从工业标准和商业建筑布线标准；Ø计算机网络使用的双绞线线缆均使用能够满足1000Mbps的线缆，以确保今后计算机网络的高速信息传输；Ø能完全满足现在以及今后在语音、数据及影像通信方面的需求，能将语音、数据与影像等方面的通信融于一体，可应用于各种局域网络（LAN）及FDDI、FASTETHERNET以至1000BASET；Ø不仅满足当前信息传输的需求，而且能适应将来的网络结构的更改或设备的扩充；Ø为计算机网络与高速电信网络之间留有接口，以方便今后的高速远程计算机通信；Ø能够通过轻易地更改网络的结构和线路的连接方式，来满足科学技术的发展和应用环境的变化；Ø在确保性能完全符合相关国际和国内所公认的标准的前提下，铜缆模块的重复端接次数必须不小于20次。每个模块，配线架均有质量序列标识号码，必要时可以进行质量追溯，防止假货。（十四）、机柜系统工程1、概述根据用户需求和平面规划，本次设计6个600*1000*2000mm服务器机柜。2、产品性能要求--前门为弓型蜂窝状六角网孔门--后门为网孔双开门，全透风顶--在前门和后门之间提供足够电缆管理空间--封闭式的电缆管理，电缆从顶部或底部进入--可调整的19英寸安装柱，可以安装目前市场上所有型号的服务器--前后门进口锁；46 --整体可靠接地；可拆卸的侧门；--整体拼装结构--顶部风扇盘（选配）料厚和技术参数：--立柱：9折型材料厚：1.8mm--骨架：优质钣金折弯料厚：2.0mm--前后门：弓型蜂窝状六角网孔加强筋料厚：1.5mm--侧门：可拆卸加强筋料厚：1.2mm基本配置：--整体机架，上下盖板：1套；--19寸安装柱：2对--19英寸安装柱--滚轮，稳固脚：1套--速装速卸门：1对--M6螺钉50颗：1包--前门：1个--柜体颜色：黑，灰--后门：1对--承重：1000kg所有机柜均固定在地板下角钢支架上。（十五）、KVM▲1、单一控制端管理通过网线连接可连接多达32台主机, 并支持KVM切换器无缝混和级联（要求供应商提供彩页证明材料）46 2、 控制端可同时支持PS2和USB键盘鼠标;▲3、 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限（要求供应商提供彩页证明材料）4、 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键及OSD屏幕选单轻松选择服务器5、 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器6、 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器▲7、 BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器（要求供应商提供彩页证明材料）8、 仅使用鼠标即可轻松选择服务器9、 管理世界各地的服务器。 ▲10、 透过IP或调制解调器远程访问KVM(键盘、影像、鼠标) （要求供应商提供彩页证明材料）▲11、 可以支持任何操作系统，即使是在BIOS层、开机中甚至蓝色画面都可以控制系统（要求供应商提供彩页证明材料）12、 支持虚拟媒体及重载13、 支持Java的网络浏览器远程控制14、 所有传输数据皆以SSL256位 安全加密15、 SSL证书管理 16、 自动感应最好的屏幕捕获视频分辨率 17、 高性能鼠标跟踪和同步（十五）、动环监控指标项指标要求系统功能1、机房动力环境监控系统，主机设备基于ARM架构Linux平台开发，是集数据采集、控制、分析处理、存储、查询、事件报警、网络通信为一体的监控主机。产品覆盖了环境及动力设备监控系统所需的常见功能。内置WEB版工控软件，能根据各种应用场合的具体需求灵活快速配置，具有可靠性高、维护方便、界面直观、易用性强、扩展灵活的特点；2、支持组态功能：用户可以根据自己的意愿构造美观的人机交互界面。模块还可以设置与实际设备相关联的关联变量，再把画图中的一个图素和一个关联变量关联起来时，就可以通过这张画面来观察实际环境中的环境值了。系统软件具备页面、设备、策略三层组态设计能力；3、内置Web服务器，支持B/S架构，无需安装客户端，支持3D展示，管理人员通过浏览器实时监控机房环境及动力设备；4、支持数据通过SNMP、C1等接口传输方式上传至监控中心，（提供C1接口代码并加盖公章）。C1接口定义不同监控系统处理于监控站和监控中心之间的相互通信协议。为保证系统扩展性和高可靠性的双中心的容错系统，监控主机应具备同时向2个中心服务器发送数据的能力；5、管理和配置方式多元化，可以通过Console口（RS-232）用超级终端等工具进行命令行设置，也可以通过网络(Telnet、SSH)远程设置和管理,还可以通过WEB界面进行配置并查看监控主机及各测控模块状态。支持远程网络升级；46 6、支持在线配置和修改功能，配置数据或修改配置数据时不影响系统正常运行，并能将监控中心配置的数据下载到现场监控单元，以及将监控现场配置的数据上传到监控中心；7、具有告警延时、过滤、屏蔽功能。具有历史查询、统计报表、日志查询、用户管理、权限管理等功能；8、支持级联功能，能够作为从设备为上层设备提供数据，形成集群监控系统；9、完整的遥信、遥测、遥控和遥调功能，灵活的现场联动能力；10、内置多种设备（精密空调、新风机、UPS、各种传感器等）的插件包（可扩充）；11、可脱网工作并具有独立数据处理和数据存储能力，网络中断时仍可继续监控机房环境及动力设备，并处理报警信息；12、根据用户需要定义报警优先级别、类型，报警事件发生时，系统自动按事件级别排队报警、处理；13、内置数据库，可以对设备状态、监测点数据进行存储，支持数据备份及恢复；14、系统联动功能：支持温湿度━空调、消防━视频监控等各种联动，联动功能可自定义，过程无需编程，采用策略组态模式，由用户更改联动关系；15、健康管理:系统具有自诊断功能，自动监测各监测模块、传感器、通信网络工作是否正常，出现故障时自动报警；16、系统配置功能：供用户进行系统配置、数据备份及恢复、系统升级、重启设备，支持远程升级和重启功能；系统架构机房监控系统是基于TCP/IP网络、RS232接口、RS485总线、现场总线技术的实时监控与组态开发系统。系统采用分布式计算技术，支持多个机房联网集中监控，系统主要由三部分组成：现场设备采集层、嵌入式监控主机、远程监控监控端。现场设备采集由各种传感器组成，直接连接各种被监控设备，采集如UPS、配电、空调、温湿度、漏水、视频等的现场信号，传输总线包括以太网、RS232/485,这些传感器通过现场总线接入嵌入式监控主机。嵌入式监控主机可脱网工作并具有独立数据处理及数据存储能力，用于将现场设备采集层传输来的的各种信息进行存储、实时处理、分析和输出，处理所有的报警信息，记录报警事件。内置WEB服务为系统管理人员提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能。网络中断时仍可独立运行、存储数据及联动控制；嵌入式监控主机将采集的数据和处理后的结果、报警信息等上传至监控中心；远程监控终端监控终端在联网用户的任意一台电脑上通过浏览器直接访问，便于管理人员随时随地了解机房的工作状况，实现对机房的集中监控。在具有相应权限下还可对设备实现远程控制，如空调的开关机等。系统采用B/S结构，远程监控终端只负责用户界面显示，数据处理放在嵌入式监控主机，当监控需求增加时，只需对嵌入式监控主机进行升级或扩展成多个嵌入式监控主机即可，大大地加强系统的伸缩性。为了增强系统的报警功能，用户可根据需要选择配置电脑显示报警、多媒体声光报警、远程电话拨号报警、手机短信报警、Email报警等功能。46 ▲厂家资质动环监控厂家资质要求（并盖厂家公章）：《ISO9001质量认证》、至少拥有科技部颁发或科技厅颁发《科学技术成果鉴定证书》或《科学技术成果证书》证书1监控主机1.1硬件部分监控主机提供一定的数字输入信号（DI）、数字输出信号（DO）、模拟输入信号（AI）进行接入。要求DI不少于8个，DO不少于8个，AI不少于4个；可采集智能电源、智能空调、智能UPS数据。产品需要覆盖机房动力环境监控系统所需的常见功能，可以同时监控多个智能设备、非智能设备及环境参量。监控主机要求--支持与动环监控服务器进行时钟同步的功能（包括自动同步和手动同步）；--支持模拟量告警三级门限设置功能；系统提供模拟量配置界面，可通过web界面修改模拟量名称，单位，量程下限，量程上限等参数。--主机应支持模拟量复用为开关量功能，方便开关量扩容--标准RS485/RS232复用串行接口不少于2路技术参数：序号类型变量规格描述1AI4路模拟量输入(4-20mA或0-5V)，光电隔离电压大于2500Vrms2DI8路开关量输入，光电隔离电压大于2500Vrms3DO8路开关量输出，光电隔离电压大于2500Vrms4RS485/2322路RS232/RS485复用，光电隔离电压大于2500Vrms512VDCN路电源输出，过压、过流保护，防反接保护6Ethernet1路传输速率：10/100Mbps；隔离保护：1.5KV隔离保护通过TCP/IP连接远程的计算机或告警中心7CONSOLE1个调试口8USB1个软件升级等用途9SD卡槽1个(容量>8G)，存储历史数据、报警数据、系统日志等10LCD显示屏1个显示传感器的状态数据，显示参数设置界面11按键4个配合LCD液晶显示屏使用，用于菜单翻页、参数设置46 12内置蜂鸣报警器，双重看门狗13供电方式可选配交流或直流供电，过压、过流保护交流电压范围：85-264VAC，直流电压范围：36-72VDC14外形尺寸19英寸/1U标准机架式483mm（宽）×300mm（深）×45mm（高）15工作温度-20℃～70℃16存储温度-40℃～80℃17相对湿度95%非冷凝（30℃）传感器技术参数：温湿度传感器Ø供电电源：12VDC；Ø电流：<10mA；Ø显示：数码显示测量值，自检显示如右图；Ø测湿范围：0~100％RH；Ø精度：±3%RH（25℃时）；Ø测温范围：－20~60℃；Ø精度：±0.5℃（全量程内）；Ø串行输出：RS485；Ø工作环境：－20~60°C，0~100%RH；UPS监控智能型设备其自带智能通讯口或智能通讯卡。嵌入式监控主机通过RS232/RS485通讯接口或SNMP卡接口和智能设备进行连接，使用厂家提供的通讯协议实现实时监控，（监测内容由厂家的协议决定，不同品牌、型号的设备可能所监控到的内容不同）。监控UPS整流器、逆变器、电池（电池健康检测，含电压电流等数值）、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。三、其他要求1、付款方式：合同约定。2、验收标准：根据《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》川财采〔2015〕32号的规定及国家相关的施工规范及行业验收规范、标准执行。46 3、工程工期：合同签订生效之日起30日历天完工。4、工程质量和工程质保期按国家的现行法律法规和相关政策规定执行5、材料质量要求：材料及设备选用满足设计和国家现行相关质量标准要求6、施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门现行的安全文明及施工相关要求的规定、并按批准的施工组织设计实施，且符合施工规范及验收标准的相关要求。7、本项目中的设备质保期为验收合格后≥1年，质保期间成交方需提供7×24小时售后服务，质保期内出现质量问题，成交方在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。8、本项目为交钥匙工程，工程完工后，防雷设施部分成交供应商应当提供气象局防雷部门出具的验收报告，其他设施按要求需要相关相关部门验收的，成交供应商也应当提交相关部门的验收报告等材料，其相关费用由成交供应商自行承担。四、工程量清单（见附件）：说明：1、本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。第七章评审办法一、总则（一）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《四川省评审工作规程》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。（二）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和专家组成。（三）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、磋商程序和标准对待所有的供应商。（四）评审委员会成员存在下列厉害关系之一的，应当主动申请回避：46 ①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系学琴或者近姻亲关系；⑤参加采购人组织的需求论证或者为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等前期咨询工作的；（五）供应商认为评审委员会成员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。情况属实或有本磋商文件规定的情形或法律法规等文件规定应当回避的被申请人应当回避。（六）评审委员会在评审本次竞争性磋商采购之前，应由评审委员会民主推选评审委员会组长。评审委员会组长由评审专家担任，采购人代表不得担任评审委员会组长，组长主要负责协调磋商成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、磋商记录和评审报告等。评审委员会组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。（七）评审委员会按照磋商文件规定的评审方法和标准进行评审、磋商，并独立履行下列职责：1、审查磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷；2、审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；3、根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；4、推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标、成交供应商；5、起草评审报告报告并进行签署；6、向采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；7、法律、法规和规章规定的其他职责。（八）评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。46 （九）评审委员会评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。二、评审方法本项目评审方法为：综合评标价法三、评审及磋商程序（一）停止评审。1、评审委员会正式评审前，应当对磋商文件进行审查，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、磋商程序以及政府采购合同主要条款等。2、磋商文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：（1）磋商文件的规定存在重大缺陷的；（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；（5）磋商文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；（6）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。3、评审过程中有下列情形之一的，评审委员会成员可以停止评审：（1）采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件或者采购文件，继续评审将导致违法或者错误评审的；（2）有关单位和个人非法干预评审委员会依法独立评审的；（3）其他导致评审委员会无法正常履职的情形。46 4、出现本条规定应当停止评审或者可以停止评审情形的，评审委员会成员应当向采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。（二）“响应文件－资格性部分”审查1、资格审查：评审委员会应依据本磋商文件第四章的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格、资质性及其他类似效力的证明材料并实质性响应进行审查；2、资格性部分形式审查：评审委员会应依据本磋商文件的规定，对“响应文件－资格性部分”的印制、签字、盖章、装订、份数等形式内容进行评审；客观的判定供应商是否实质性响应磋商文件的规定；（1）“响应文件－资格性部分”有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，在评分阶段依据评分细则进行扣分处理：1）密封时未加盖、少加盖公章，但是密封完好、完整标明了供应商名称且得到供应商（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；2）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照磋商文件要求进行分装或者统装的；3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；4）其他不影响采购项目实质性要求的情形。（2）除政府采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其“响应文件－资格性部分”有下列情形之一的，作为无效处理：1）响应文件正副本数量不足的；2）响应文件组成明显不符合磋商文件的规定要求，影响评审委员会评判的；3、评审委员会在资格审查过程中，小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议，应当以少数服从多数的原则处理。4、资格审查结束后，评审委员会出具资格审查报告。资格审查报告应当全体评审委员会成员签字确认。评审委员会成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。5、“响应文件－资格性部分”46 审查结束后，通过资格审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。属于市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务的项目的通过技术服务形式审查的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。（三）“响应文件－技术服务部分”的审查。1、本阶段只对“响应文件－及时服务部分”进行符合性评审。2、评审委员会进行符合性评审过程中，评判响应文件是否满足磋商文件的实质性要求，必须以磋商文件的明确规定作为依据，否则，不能对响应文件作为无效处理。响应文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，在评分阶段依据评分细则进行扣分处理：（1）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了供应商名称且得到供应商（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；（2）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照磋商文件要求进行分装或者统装的；（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；（4）其他不影响采购项目实质性要求的情形。3、除政府采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其响应文件有下列情形之一的，作为无效处理：（1）响应文件正副本数量不足的；（2）响应文件组成明显不符合磋商文件的规定要求，影响评审委员会评判的；（3）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、磋商有效期等不符合磋商文件的规定，影响评审委员会评判的；（4）技术、服务应答内容没有完全响应磋商文件的实质性要求的；（5）磋商文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与磋商文件要求不一致的。未通过审查的“响应文件－技术服务部分”按无效处理，评审委员会应当及时告知有关供应商。3、“响应文件－技术服务部分”46 符合性评审结束后，通过技术服务部分审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。属于市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务的项目的通过技术服务形式审查的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。（四）磋商1、通过“响应文件－技术服务部分”审查的供应商进入磋商程序。评审委员会所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，评审委员会可以根据磋商情况调整轮次；2、磋商的顺序以签到的顺序依次进行；3、磋商内容主要包括：技术、服务要求、合同草案条款和报价。评审委员会与供应商的磋商过程应当予以书面记录；4、评审委员会可以根据磋商文件，视磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经评审委员会的采购代表确认，并将实质性变动的内容予以书面记录；5、评审委员会应当将变动的内容书面通知有参加磋商的供应商，供应商根据变更内容，更改或补充其“响应文件－技术服务部分”，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更书面材料应当由法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理签字确认。有效的变更响应文件应作为响应文件的一部分；6、评审委员会对供应商变更或补充后的“响应文件－技术服务部分”进行审查，供应商变更或补充后的响应文件未实质性响应磋商文件（评审委员会要求变更的内容），评审委员会对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由；7、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商采购活动，采购代理机构应当退还退出磋商的供应商保证金，但因供应商退出导致整个采购项目不能再顺利进行的除外。8、“响应文件－技术服务部分”审查结束后，通过技术服务部分审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。属于市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务的项目的通过技术服务形式审查的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。46 （五）报价及评审1、经磋商确定最终采购需求，评审委员会应当要求所有完全响应磋商文件的供应商提交报价，报价原则上为一次性报价。2、供应商将事先准备好的报价文件，装入事先准备好的密封袋内，由工作人员收齐后集中递交给评审委员会。报价文件应当有法定代表人或者代理人签字确认或者加盖公章，否则报价无效；3、不正当竞争预防措施见供应商须知前附表。4、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；6、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；7、对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；8、单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据；9、有标价的工程量清单必须和磋商文件给定的工程量清单的“项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、总说明、单项工程说明”一致；否则报价文件作无效处理。10、供应商的报价应是磋商文件给定的工程量清单全部工作内容的价格体现，具体包括供应商部分（分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、规费、税金、其它项目）和采购人部分（暂列金、材料购置费）等完成本工程并经验收合格至达到质量保修期限所需的费用、合理利润及风险。采购时规定的供应商应提供的技术服务及其它服务项目的相应费用以及本工程应由施工单位承担的各项检测费、验收发生的费用，应包括在报价中。46 11、综合单价是指完成规定一个计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围（内）的风险费用。12、供应商报价不得低于成本报价。如磋商文件给定的工程量清单有漏项或与供应商计算工程量有误差，或发现施工图有矛盾、遗漏，均以本文件提供的工程量清单为准。工程结算时，以经采购人委托的造价咨询机构审定或审计单位审核的项目的工程量清单为准。13、工程量清单中的每一个项，供应商都应填入单价和合价，对于没有填入单价或总价的项，其费用视为已包括在工程量清单的其他项目单价或合价中或视为承包人承诺向发包人免费，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的项目工作内容，但不能得到结算与支付。14、报价中所报材料必须满足施工图设计文件和国家相关施工验收技术规范中对材料选用等级的要求以及本文件、工程量清单中规定的材料要求，保证材料质量。15、响应文件的已标价工程量清单（报价函除外）应由工程编制人员（造价员）在相应位置签字并加盖执业专用章，否则其报价无效并作无效处理。若由专业造价咨询单位的造价工程师编制的，还应附造价咨询单位与供应商签定的造价咨询服务合同或委托协议，否则其报价无效并作无效处理。16、报价不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其报价无效并作无效处理。17、报价中的单价和合价全部采用人民币表示，若单价与合价不一致时，按本文件评审细则规定调整，并由评审委员会根椐调整后的总价进行评定，若修正后总价高于最高限价的，则该报价为无效报价，并作无效处理，不进行后续评审。18、重大偏差：报价存在重大偏差之一的，作无效处理。（1）报价文件没有造价人员签字或没有加盖执业专用章的；（2）不符合《省进一步要求》“报价唯一”规定的；（3）报价高于采购预算或采购控制价的；（4）工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与磋商文件提供的工程量清单不一致的；（5）低于成本报价的；19、细微偏差：（1）在算术性复核中发现的算术性差错；46 （2）供应商未按其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的规费标准计取规费的；（3）供应商未按规定的标准计取安全文明施工费的；（4）暂列金额未按磋商文件中列出的金额填写的；（5）材料暂估单价未按磋商文件中列出的暂估单价计入综合单价，专业工程暂估价未按磋商文件中列出的金额填写的。（6）暂列金额未按磋商文件中列出的金额填写的；（7）材料暂估单价未按磋商文件中列出的暂估单价计入综合单价，专业工程暂估价未按磋商文件中列出的金额填写的。20、对存在细微偏差的报价，按以下规定处理：（1）对算术性差错予以修正，算术修正原则如下：1）当综合单价与工程量的乘积与合价不一致时，以标出的综合单价为准，除非评审委员会认为有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价；2）当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准，并修改相应合计金额，以及相应以文字表示的金额；3）当报价表的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以报价表的综合单价为准，修正分析表中的综合单价，并按两个综合单价相差的百分比修正分析表中的各项价格。当修正后的分析表中的材料单价与主要材料表中的材料单价不一致时，以修正后的分析表中的材料单价为准修正主要材料价格表中的材料单价。4）供应商未按其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的规费标准计取规费的，依据供应商持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的规费标准重新计取该供应商的规费并对其报价进行相应修正；5）供应商未按规定的标准计取安全文明施工费的，按规定的安全文明施工费计取标准重新计取该供应商的安全文明施工费并对其报价进行调整修正；6）暂列金额未按磋商文件中列出的金额填写的，依据磋商文件中列出的金额进行更正并对其报价进行相应修正；7）材料暂估单价未按磋商文件中列出的暂估单价计入综合单价，依据磋商文件中列出的材料暂估单价修正综合单价及相应合价和报价；46 8）专业工程暂估价未按磋商文件中列出的金额填写的，依据磋商文件中列出的专业工程暂估价金额进行更正并对其报价进行相应修正。9）评审委员会按本文件的规定对报价的修正结果应取得供应商的同意并书面确认。供应商不接受修正结果，或修正后的报价高于采购控制价，其报价应作无效处理。21、“响应文件－报价部分”审查结束后，通过审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。属于市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务的项目的通过技术服务形式审查的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。（六）评分1、报价文件评审结束后、评审委员会按照磋商文件规定的评分方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；2、评审委员会评分时应严格按照磋商文件规定的标准评分，不得以磋商文件规定之外的标准评分。评审委员会成员应当独立评分，不得协商评分；3、评审委员会成员对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识判断的主观评分项，应当严格按评分细则公正评分。对畸高、畸低得重大差异评分项，评审委员会应当出具说面说明；（七）评审委员会复核和出具评审报告1、比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对未作无效处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。2、复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。3、推荐成交候选供应商。综合评分结束后，评审委员会按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。评分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术优劣的顺序推荐。4、出具评审报告。评审委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购单位出具评审报告。评审报告应当包括下列内容：（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；46 （2）评审日期和地点，评审委员会成员名单；（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；（4）磋商文件规定的采购项目实质性要求及变动采购文件实质性内容的有资料及记录；（5）供应商响应文件响应磋商文件实质性要求框及供应商变动响应文件有关资料及记录；（6）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审；（7）推荐的成交候选供应商名单及理由；评审委员会成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。6、评审争议处理规则。评审委员会成员在评审过程中，对于资格性检查、符合性检查、对供应商响应文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。（八）供应商书面澄清、说明或者纠正。1、在评审过程中，评审委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。2、供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者纠正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是响应文件的组成部分。3、澄清、说明或者纠正应当具备响应文件基本符合磋商文件要求、不超出磋商文件的范围、不实质改变响应文件的内容、不影响供应商公平竞争。46 4、评审委员会不接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购代表的倾向性意见（九）采购单位现场复核评审结果。（1）评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购单位应当及时组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的政策制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评审委员会现场修改评审结果或者重新评审：①资格性检查、符合性检查认定错误的；②评分分值汇总错误的；③分项评分超出评分标准范围的；④客观评分不符合评分标准的。存在本条上述情形的，评审委员会应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，重新出具评审报告，并在评审报告中详细记载有关事宜。原有的评审报告自动无效，但应当留存归档。（2）采购单位复核过程中，评审委员会成员不得离开评审现场。（3）存在本条规定情形，采购单位现场复核工作人员要求评审委员会成员现场修改评审结果或者重新评审，评审委员会拒不修改评审结果或者重新评审的，采购单位不得发放评审报酬，并及时书面报告采购项目同级财政部门依法处理，采购活动中止进行。（十）评审细则及标准1、本次综合评分的因素是：见评分明细表。2、评审委员会成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由技术方面专家独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由经济方面专家独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由法律方面专家独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。3、综合评分明细46 序号评分项目及占比分值评分标准1价格30%30分（1）以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30分*100%。（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参与政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。（3）评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其报价作无效处理。(4)监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。以投标函、《中小企业声明函》原件为准；2商务部分2%业绩案例2分提供2016年以来类似项目的业绩：供应商提供主合同含有机房装修类似业绩，1个业绩得0.5分，该项累计最高得分2分。3技术部分%65产品技术指标（30分）所投产品的技术性能完全满足采购文件要求的得30分，带▲号技术要求每项不满足扣5分，不带▲号技术要求每项不满足扣3分，扣完为止。安装施工方案（20分）根据响应文件中递交的整体安装方案、进度计划、安全措施、文明施工、劳动力安排、材料机具使用等进行评审。方案编制细致，切实可行的得20分；方案编制完善，较切实可行的得15分；方案编制可行，较完善的得10分；方案编制不完善，或没有提供方案的不得分。售后服务方案根据响应文件中递交的售后服务承诺书的供货方案、故障处理方案、质量保证期、维修技术人员及响应时间、本地化服务、设备操作培训计划等进行评审。方案编制细致，切实可行的得15分；方案编制完善，较切实可行的得10分；46 （15分）方案编制缺项或没有提供方案的不得分。4投标文件的规范性2%投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止5节能环保产品1%供应商提供的产品被认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品的一项可得0.5分，该项累计最高得1分。注：以最新的节能环保清单并提供清单网页截图为准。四、本次采购活动终止（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，本次政府采购活动终止：1、符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（属于市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务的项目的通过技术服务形式审查的供应商不足2家的）的；2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；4、因重大变故，采购任务取消的。（二）磋商终止后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告终止原因。五、确定成交人（一）原则：本项目根据评审委员会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。（二）程序1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。2、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人有正当理由的，可以确定后一顺序成交候选人为成交人，依次类推。46 4、根据采购人确定的成交人，采购代理机构在四川政府采购网上发布结果公告，并自采购人确定成交之日起2个工作日内向成交人发出成交通知书。5、采购单位不退回供应商响应文件和其他资料。六、评审专家在政府采购活动中承担以下义务：（一）遵守评审工作纪律；（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到的非法干预情况；（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；（八）法律、法规和规章规定的其他义务。七、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；采购活动中参加磋商文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动；（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购单位统一保管；（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；46 （四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；（六）评审现场服从采购单位工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购单位的请托。第八章合同主要条款（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）46 制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；46 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。46 目录（略）46 第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；25 （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。25 十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：25 第二部分 通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。25 1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；25 承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程量偏差范围：。25 2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：。25 3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。25 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；25 电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：25 。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误25 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。25 施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：25 。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：。25 风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：25 。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：25 。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。25 15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任25 发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认25 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。25 附件3：工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。 二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。25 2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：25 附件：磋商保证金退还账户信息确认附件1-1保证金退还程序如未中标，请按要求填写“投标保证金退还申请”（盖章），并将投标保证金汇款底单复印（盖章）后一并邮寄至我中心；如中标，除准备齐上述两份资料外，还需返还一份合同原件，并邮寄我中心。我们将在收齐所需资料后及时为您办理退款。另外，“投标保证金退还申请”详见附件1-2格式填写。您在填写“申请”时请特别注意：1.正楷填写，字迹清晰2.公章需清楚地盖在左侧“收款单位盖章”栏内3.联系人及电话要准确4.贵公司的开户信息务必准确4.1账号：4.2户名：4.3开户银行：请一定注明开户行详细地址5.原交款、汇款凭证请附在“申请”下方。邮寄地址：乐山市五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区竹根镇茶花路160号工商银行五楼）联系人：张老师联系电话：0833-3302330附件1-225 投标保证金退还申请项目名称：项目编号：应退投标保证金小写：大写：收款单位（盖章）单位名称开户行地址所在省市账号联系人及电话附件：提供原交款、汇款凭证（加盖单位公章）投标人名称：年月日注：保证金退还申请请在开标后交到交易组织评审股25
此文档下载收益归作者所有
