路基土石方劳务施工合同

《路基土石方劳务施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、路基土石方劳务施工合同甲方：身份证号码：（以下简称甲方）乙方：陈清武身份证号码：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就路基土石方工程承包给乙方相关事宜协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、承包范围：三、工程量：工程量按图纸清单总共造价约6700万。四、工期：甲方通知乙方进场之日两年内完工。五、承包方式：采用总包干的形式，工程量以业主提供的设计图，经甲乙共同测量复核无误，作为乙方的结算的依据。变更土石方甲、乙双方签证按实际

2、结算。六、质量标准：工程质量标准按设计及规范要求完成。七、甲方需临时租用挖机等机械单价：1、挖掘机210型按280元/小时，挖掘机450型按1200元/小时。2、推土机160型按280元/小时。3、压路机18-20T按280元/小时。八、工程款支付：整个工程先由乙方垫资，当工程完成20%甲方付款一次，即1340万。以此类推，最后工程完工甲方扣除5%质保金，余款经工程验收合格一次付清。九、甲、乙双方义务及责任：（一）甲方的义务及责任1、甲方负责提供合格的图纸及水电到施工现场。2、甲方的负责：对整个施工现场总体安排协调，保证工程顺利进行。3、

3、甲方负责资料、计量等管理。4、配合乙方对外界关系的协调、解决。产生费用由甲方负责。5、甲方负责按量支付乙方工程款。6、由于甲方提供的施工图纸、方案等原因，给乙方造成的损失由甲方承担。7、由甲方原因造成的停工5天内不予补偿。超过5天甲方应按每天人工费200元/人、机械费500元/台支付给乙方机械停工、损失等用费。8、甲方准确提供施工现场有无光缆地下埋设物及需要保护的东西。（二）乙方的义务及责任1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工，如不服甲方安排施工，造成损失由乙方自行承担。2、乙方在施工过

4、程中，如遇政策性停工，下雨弃土道路不通，或人力不可抗拒因素及其他影响工程施工的工期顺延。3、乙方自行负责食宿及费用。4、该工程严禁分包和转包，一经发现甲方有权解除合同。十一、违约责任1、以上条款双方共同遵守，如一方违约，由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。2、出现违约纠纷，可由双方协商解决，协商不成时由建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民法院进行裁决。十二、其它：1、未尽事宜，以协商及补充协议为准。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方答字盖章生效。甲方：乙方：电话：电话：年月日