欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:8336095
大小:29.79 KB
页数:6页
时间:2018-03-20
《建筑消防设施安装施工合同》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、建筑消防设施安装施工合同(LTP一97—001)建设单位:建筑名称:建筑地点:施工单位:合同编号:山东省公安厅编制山东省工商行政管理局监制一九九七年四月建筑消防设施安装施工合同甲方(建设单位):——乙方(安装施工单位):——根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。第一条建筑消防设施概况:(一)建筑名称:——(二)安装施工范围:A集中报警系统B区域报警系统C自动喷水灭火系统D卤代烷灭火系统E二氧化碳灭火系统F泡沫灭火系统G氮气灭火系统H蒸汽灭火系统I干粉灭火系统了消防控制
2、系统(三)开工日期:年月日竣工日期:年月日第二条图纸、预算交付(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套;(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。(三)本合同造价范围为图纸内的消防设施,图纸及预算书以外部分由甲乙双方另行协商结算式和时间。第三条合同价款、拨款和结算(一)合同价款:本工程预算价格元大写()原则上工程量大包,镀锌钢管,镀锌铁皮和电线按照施工实际价格调整。其中不含消防器材的检测费和自动消防设施的检测费,不包括应急照明,疏散指示,防火门的检测费。(二)报警,喷淋系统施工材料全部进场后付工程总造价的30%合人民币元。工程
3、量完量70%付款至总造价的50%合人民币元。工程量基本完工付至工程总造价的75%合人民币元。具备验收条件付至工程总造价的85%合人民币元。消防验收合格后付工程总造价的95%合人民币元。余款分一年付清。第四条材料供应及施工标准:乙方选用材料应达到相关标准要求,并保证达到消防主管部门的验收标准,并保证验收合格。第五条双方责任(一)甲方:为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与王地其它施工单位的协作关系;通知公安消防等有关部门参加验收,及时组织验收并付款;(二)乙方:应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣
4、工资料并参加竣工验收。第六条图纸变更如果施工过程中出现合同范围外变更和追加,由甲乙双方协商确定并决定结算方式和付款方式。设计图纸,施工图纸原则不变。确实需要变更,甲方应提前15日书面通知乙方,并经公安消防部门批准。第七条验收和工程质量(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施王技术档案,甲方在十日内组织验收;(二)消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第八条保修(一)保修内容:见安装施工范围;(二)保修期限:自验收合格之日起保修半年;(三)保修期满后,按《》的规定签订维修保养合同。第九条违约责任—(一)甲方责任
5、:1.未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等,除I程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;21程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;31程未经消防验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任和损失;4超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。(二)乙方责任:1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;2保修期内发生质量问题,由乙方无
6、偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。第十条本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取(B)的方式解决:A向仲裁委员会申请仲裁。B向人民法院提起诉讼。第十一条如需担保,另立合同。第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。第十三条本合同正本两份,双方各执一份,副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。第十四条其他:双方协商处理合同订立时间年月日甲方(章):乙方(章):”地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:鉴证意见签证机关(章)经办人:
7、年月日
此文档下载收益归作者所有