建材装饰城建筑消防设施安装施工合同(a4空白)

《建材装饰城建筑消防设施安装施工合同(a4空白)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建筑消防设施安装施工合同（LTP－97—001）发包单位：青岛苏商伟业投资发展有限公司建筑名称：青岛苏尚国际建材城室外管网及室外消火栓工程建筑地点：青岛市长沙路南昌路口承包单位：大庆市泰平消防设施安装工程有限公司青岛分公司合同编号：山东省公安厅编制山东省工商行政管理局监制一九九七年四月建筑消防设施安装施工合同甲方（发包单位）：青岛苏商伟业投资发展有限公司乙方（安装施工单位）：大庆市泰平消防设施安装工程有限公司青岛分公司根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实

2、际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑消防设施概况：（一）建筑名称：青岛苏尚国际建材城室外管网及室外消火栓工程（二）安装施工范围：DA集中报警系统B区域报警系统C自动喷水灭火系统D室外消火栓系统E二氧化碳灭火系统F泡沫灭火系统G氮气灭火系统H蒸汽灭火系统1干粉灭火系统J消防控制系统K室内消火栓系统L防排烟系统（三）开工日期：2011年08月01日竣工日期：2011年08月31日第二条图纸、预算交付（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套；（二）乙方在合同签订前十日向甲方提

3、供预算报告。第三条合同价款、拨款和结算（一）合同价款（不含消防工程检测费）暂定人民币陆拾贰万贰仟陆佰壹拾肆元捌角贰分（￥：622614.82）—l—（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款合同总价款的30%即人民币壹拾捌万陆仟柒佰捌拾肆元肆角伍分整（￥：186784.45）（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款合同总价款的30%即人民币壹拾捌万陆仟柒佰捌拾肆元肆角伍分整（￥：186784.45）（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款合同总价款的25%即人民币壹拾伍万伍仟陆佰伍拾叁元柒角壹分整（￥：155

4、653.71）验收合格后5日内，甲方付给乙方进度款合同总价款的10%即人民币陆万贰仟贰佰陆拾壹肆角捌分整（￥：62261.48）保修期满，甲方付给余款合同总价款的5%即人民币叁万壹仟壹佰叁拾元柒角肆分整（￥：31130.74）第四条设备供应：所有的材料及设备由乙方负责第五条双方责任（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款；（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时

5、提供有关竣工资料并参加竣工验收。第六条图纸变更—2—设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。第七条验收和工程质量（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第八条保修（一）保修内容：见安装施工范围；（二）保修期限：自验收合格之日起保修贰年；（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。第九条违约责任（

6、一）甲方责任：1未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的1‰向乙方偿付逾期的违约金。—3—（二）乙方责任：1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的1‰向甲方

7、偿付逾期的违约金；2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决：A向仲裁委员会申请仲裁。B向当地人民法院提起诉讼。第十一条如需担保，另立合同。第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。第十四条其他1、工程量按实结算，结算依据：套用《山东省安装工程消耗量定额》（2003年）、《青岛市价目表》（2007年）。采用

8、三类工程取费，人工综合工日单价为53元/工日后得出的总价优惠3%为最终结算价格。2、主要材料及设备单价按建设单位认定的价格结算。—4—合同订立时间年月日甲方（章）：乙方（章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：鉴证意见经办人：鉴证机关（章）年月日—5—