路基土方施工劳务合同（2012版）

《路基土方施工劳务合同（2012版）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、项目部声明合同对方：　　　　　　　　　　　在本合同的订立、变更、履行、结算、终止及争议处理中做出的意思表示，在同时满足下列条件时对项目部有法律约束力：1、必须是书面中文表示；2、工程名称：3、必须有项目经理　、副经理　　和项目总工的亲笔签名及时间；4、必须加盖有项目部公章。5、合同签订地点：（甲方所属公司注册所在地）6、争议解决方式：（1）自行和解或要求有关主管部门进行调解。（2）和解、调解不成的双方约定，向（甲方所属公司注册所在地）人民法院提起诉讼。7、合同签订必须是法定代表人或法定代表人授权的代理人。任何不满足上述条件之一的意思表示

2、，对项目部不产生任何法律约束力，所有法律责任由行为人个人自负。特此声明项目部年月日上述内容已由项目部职员向我宣读并表达，我方愿接受上述声明的全部内容。合同对方签收：（签字并盖章）时间：11路基土方施工劳务合作合同编号：甲方：项目部乙方：甲方承建合同段工程，经甲乙双方共同协商，乙方自愿在保证工程质量，保证工期的条件下，协助甲方完成路基施工任务，甲方经考察同意将本合同段部分施工任务承包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则

3、，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业合作合同，双方共同遵照执行。一、乙方营业执照情况营业执照注册号：名称：住所：法定代表人姓名：注册资本：实收资本：公司类型：经营范围：年度检验情况：二、乙方劳务作业项目及提供劳务内容111、工程名称：2、工程地点：3、劳务合作范围：K+＿―――K+4、劳务合作内容：路基挖土方包括：挖、装、运、卸、刷边坡路基借土填方土方拉运包括：挖、装、运、卸。三、劳务合作工期要求开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数天。(若开工推迟，工期顺延)四、质量标准按甲方与业主签订的施工合

4、同有关质量的约定，国家现行的《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTGF80/1-2004），本劳务作业必须达到质量评定合格等级，争创样板工程。五、施工方式乙方在保证工程质量，保证工期的条件下，按合同约定完成施工图纸所涉及工程的全部项目。六、承包单价、数量及金额1、根据实地测量，结合图纸设计，该段共计挖土方方，借方拉运方。2、路基挖土方单价：元/方（自然方）；路基借土填方土方拉运单价：元/方（压实方）；以上单价是运距在第一公里之内的劳务作业单价，运距每增加0.511公里，运费在原单价基础上增加　　元/方。以上单价是柴油单价在元/T

5、时的劳务作业单价，当柴油市场单价发生上涨（或下降）并且幅度在1000元/Ｔ以内（含1000元/Ｔ）时不考虑柴油上涨(或下降）费用；超过1000元/Ｔ时土(石)方单价在原土(石)方单价（第1个1公里单价加上超运单价）基础上增加（或减少）元/方。3、施工总金额为：(大写)　　　　　　　　　　　　　。为满足压实要求而宽填部分不计，若发生设计变更，单价不变，数量以变更后为准。细目编号细目名称承包单价数量金额备注合计4、以上承包单价包含：乙方管理费、暂住费、调遣费、农民工工资、炸药（石方）、火工品（石方）、钻孔机械（石方）、小型材料（石方）、配件

6、（石方）、保险及福利、税金等施工中所涉及的一切除甲方提供的服务之外的全部费用。5、工程量结算时要附图纸设计量及工程量计算书。6、客观原因（如征地、下雨等）造成的停工不予补偿。7、边坡开挖及刷坡要符合质量要求及符合设计要求。七、施工变更111、若施工中发生变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提供相应的变更技术交底资料。2、因变更导致劳务作业工程款的增加，所增加的工程款由甲方承担，延误的工期相应顺延，因变更减少的工程量，所核减的工程款由乙方劳务作业工程款中相应核减，工期按变更项目进行调整。3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方

7、擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。4、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务作业工程款。八、劳务作业工程款的支付1、工程结算以经业主、监理及甲方验收合格工程量为准进行结算。2、每月甲方给乙方结算一次。甲方按照每月业主批复的计量支付工程款，依据验收合格的工程量计算出实际的工程结算金额。支付比例按照工程完工后工程款付至80%，工程结算完成后付至90%，工程交工验收后付至95%。乙方最终工程结算金额经公司审计确认后方可做为乙方的最终工程结算金额并且甲方留取总价的5%作为质量保证金，质量

8、保证金在工程质保期满后(工程质量保修费用期限为二年)，经业主工程竣工验收后，无任何质量问题，则全部付清，同时乙方为甲方全额提供国家合法税票，（因乙方提供虚假税票所带来的任何经济责任、法律责任由乙方全部承担）