路基土方劳务合作合同范本.doc

《路基土方劳务合作合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程第合同段施工合同书工程第合同段项目部声明合同对方：　　　　　　　　　　　在本合同的订立、变更、履行、结算、终止及争议处理中做出的意思表示，在同时满足下列条件时对工程第合同段项目部有法律约束力：1、必须是书面中文表示；2、工程名称：K+-K+段路基土方3、必须有项目经理　、常务副经理　　和项目经济师的亲笔签名及时间；4、必须加盖有项目部公章。5、合同签订地点：晋中市榆次区6、争议解决方式：（1）自行和解或要求有关主管部门进行调解。（2）和解、调解不成的双方约定，向山西省晋中市榆次区人民法院提起诉讼。7、合同签订必须是法定代表人或法定代表人授权的代理人。任何不满足上

2、述条件之一的意思表示，对工程第合同段项目部不产生任何法律约束力，所有法律责任由行为人个人自负。特此声明工程第合同段项目部年月日上述内容已由工程第合同段项目部职员向我宣读并表达，我方愿接受上述声明的全部内容。合同对方签收：（签字并盖章）时间：10工程第合同段施工合同书施工劳务合作合同编号：甲方：工程第合同段项目部乙方：甲方承建第合同段工程，经甲乙双方共同协商，乙方自愿在保证工程质量，保证工期的条件下，协助甲方完成路基施工任务，甲方经考察同意将该标段部分施工任务承包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关

3、法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业合作合同，双方共同遵照执行。一、乙方营业执照情况营业执照注册号：名称：住所：法定代表人姓名：注册资本：实收资本：公司类型：经营范围：年度检验情况：10工程第合同段施工合同书二、乙方劳务作业项目及提供劳务内容1、工程名称：2、工程地点：工程第合同段3、劳务合作范围：K+-K+4、劳务合作内容：(挖土方)包括：(借方拉运)包括：另外，土方购买由乙方负责三、劳务合作工期要求开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数天.(若开工推迟，工期顺延)四、质量

4、标准按甲方与业主签订的施工合同有关质量的约定，国家现行的《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTGF80/1-2004），本劳务作业必须达到质量评定合格等级，争创样板工程。五、施工方式乙方在保证工程质量，保证工期的条件下，按合同约定完成施工图纸所涉及工程的全部项目。六、承包单价、数量及金额1、根据实地测量，结合图纸设计，该段共计挖土方方，借方拉运方（含路肩土）。2、(挖土方)单价：元/方（自然方）；(借方拉运)单价：10工程第合同段施工合同书元/方（压实方）；土价元/方（压实方）以上单价是运距在第一公里之内的劳务作业单价，运距每增加一公里，运费在原单价基础上增

5、加0.9元。以上单价是柴油单价在元/T（元/升）时的劳务作业单价，当柴油市场单价发生涨落时，按涨落后完成合同项目的柴油定额消耗量为准进行材差补扣。3、施工总金额为：(大写)　　　　　　　　　　　　　。乙方最终结算工程量以甲方及监理验收的合格工程量为准，为满足压实要求而宽填部分不计，若发生设计变更，单价不变，数量以变更后为准。细目编号细目名称承包单价数量金额合计4、工程量结算时要附图纸设计量及工程量计算书。5、客观原因（如征地、下雨等）造成的停工不予补偿。6、边坡开挖要符合质量要求及符合设计要求。七、施工变更1、若施工中发生变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提

6、供相应的变更技术交底资料。10工程第合同段施工合同书2、因变更导致劳务作业工程款的增加，所增加的工程款由甲方承担，延误的工期相应顺延，因变更减少的工程量，所核减的工程款由乙方劳务作业工程款中相应核减，工期按变更项目进行调整。3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。4、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务作业工程款。八、劳务作业工程款的支付8.1、甲方以合同单价的形式将本工程承包给乙方施工，本工程的单价均为一次性包死，不再进行调整。8.2、工程完工后，付至75%，工程结

7、算完成后付至90%，工程交工验收后付至95%，甲方留取总价的5%作为质量保证金，质量保证金在工程质保期满后(工程质量保修费用期限为二年)，经业主工程竣工验收后，无任何质量问题，则全部付清，同时乙方为甲方全额提供国家合法税票，（因乙方提供虚假税票所带来的任何经济责任、法律责任由乙方全部承担）。如乙方不能提供国家合法税票，甲方可按给乙方实际结算金额的10%暂扣该项税款，待乙方提供全额税票后返还乙方暂扣税款。并且乙方须支付清所雇佣民工工资以及所欠当地村民的一切费用。8.3、支付程序：施工负责人签字，分管领导审核，项目经理批准，公司领导审批后方可支付。九、甲方职责与义务