三善大桥拓宽工程

三善大桥拓宽工程

ID:81882475

大小:572.04 KB

页数:90页

时间:2023-07-20

上传者:胜利的果实
三善大桥拓宽工程_第1页
三善大桥拓宽工程_第2页
三善大桥拓宽工程_第3页
三善大桥拓宽工程_第4页
三善大桥拓宽工程_第5页
三善大桥拓宽工程_第6页
三善大桥拓宽工程_第7页
三善大桥拓宽工程_第8页
三善大桥拓宽工程_第9页
三善大桥拓宽工程_第10页
资源描述:

《三善大桥拓宽工程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

三善大桥拓宽工程勘察设计招标文件——---——-—--—-—-—-———-—-——-—-—----—-—-—————---—-———-———————--—--—-——-——-——62招标人(章):广州市番禺建设管理有限公司授权代表:寇工地址:广州番禺区市桥街德兴路301号邮政编码:511400电话:020—84626902传真:020-84627010电子邮箱:招标代理(章):广州市广州工程建设监理有限公司授权代表:李工地址:广州市水荫路水荫直街西六巷7号1楼邮政编码:510075电话:020-37608020传真:020—37608020电子邮箱:gzjlzb@126。com62

1招标文件修改申报表招标人(或招标代理机构)按照范本格式编制招标文件。如果修改,范本被删除的内容应标注删除线,新增内容应标注下划线。修改的内容请填在下表中,以便管理机构对招标人(或招标代理机构)作出的改动进行评估,避免因不恰当的改动而引起纠纷造成不良后果。序号章节、条目范本原文拟删改的内容11。1.4专业内容:□道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、□排水工程、□给水工程、□照明工程、□公共交通工程、□城镇燃气工程、□热力工程、□。专业内容:■道路工程、■桥梁工程、□城市隧道工程、■排水工程、□给水工程、■照明工程、■交通工程、□城镇燃气工程、■电力工程■绿化工程21.1。9招标范围:□工程勘察(□岩土工程勘察、□工程测量、□工程物探(含管线探测)、□方案修改、□初步设计及概算、□施工图设计、□编制施工图预算、□现场服务、□。招标范围:■工程勘察(■初勘、初测、■详勘、定测、■岩土工程勘察、■物探)、■方案修改、■初步设计及概算、■施工图设计、■编制施工图预算、■施工招标配合、■现场服务.31。2。3申请人须具备建设行政主管部门颁发的资质或以上资质。申请人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或公路行业甲级工程设计资质或公路行业(公路)专业甲级设计资质;并同时具备工程勘察综合类甲级或专业类(测量、岩土工程)甲级工程勘察资质。41。2。5申请人委派的项目负责人须具备资格或以上。申请人委派的项目负责人须具备路桥相关专业高级技术职称或以上。51。2.6申请人委派的建筑、结构专业负责人必须具备注册执业资格。其他专业负责人需具备注册执业资格,或者本专业(含相近专业)高级技术职称,或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。申请人委派的桥梁专业负责人须具有路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;道路专业负责人须具有路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;电气照明专业负责人须具有本专业(含相近专业)高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;地质勘察专业负责人须具有本专业(含相近专业)高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;概预算专业负责人须具有注册造价工程师,从事本专业工作8年以上;082投标补偿,投标费交通工程专业负责人须具有路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;62

261.2.8投标申请人业绩要求(□需要/□不需要):投标申请人自年月日(近3年或以上)至今(以合同签订日期为准)承担过类似业绩(类似业绩是指达到第1.2。3条所述资质方能承接的项目)。需同时提供如下资料:(1)中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明;(2)设计合同;(3)初步设计审查证明或施工图审查备案证明。注:……其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。投标申请人业绩要求(■需要/□不需要):投标申请人自2009年1月1日(近5年)至今(以合同签订日期为准)承担过类似业绩(类似业绩是指达到第1。2.3条所述资质方能承接的公路工程项目(须含桥梁工程)。需同时提供如下资料:(1)中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明;(2)设计合同;(3)施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料。注:……其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认(提供当地建设工程交易部门核发的中标通知书视为满足本条款)。71.2。9项目负责人业绩要求(□需要/□不需要)投标申请人自年月日(近3年或以上)至今(以合同签订日期为准)承担过类似业绩(类似业绩是指达到第1.2。3条所述资质方能承接的项目)。需同时提供如下资料:(1)中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明;(2)设计合同;(3)初步设计审查证明或施工图审查备案证明。注:……其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。项目负责人业绩要求(■需要/□不需要)项目负责人自2009年1月1日(近5年)至今(以合同签订日期为准)承担过类似业绩(类似业绩是指达到第1.2。3条所述资质方能承接的公路工程项目(须含桥梁工程).需同时提供如下资料:(1)中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明;(2)设计合同;(3)施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料。注:……其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认(提供当地建设工程交易部门核发的中标通知书视为满足本条款).81。2.10关于联合体投标:如投标人组成联合体,联合体应当在投标报名前组成,应以为牵头人,并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任.投标报名截止后联合体增减、更换成员的,其投标无效.关于联合体投标:如投标人组成联合体,联合体应当在投标报名前组成,应以工程设计综合甲级资质或公路行业甲级工程设计资质或公路行业(公路)专业甲级设计资质为牵头人,并签定联合体共同投标协议.投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工.联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标报名截止后联合体增减、更换成员的,其投标无效.62

391.3.1报名时间为2013年月日时分至2013年月日时分,在规定的报名时间内,申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人报名时提供)、本人身份证原件到广州建设工程交易中心指定窗口购买招标文件,逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料:报名时间为2014年月日时分至2014年月日时分,在规定的报名时间内,申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人报名时提供)、本人身份证原件到广州建设工程交易中心指定窗口购买招标文件,逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料:101。3。1.1项目负责人的身份证复印件一份。项目负责人的身份证原件及复印件各一份111。3.1。2项目负责人的注册执业证书(未实行注册制度的专业可用专业技术职务资格证书代替)原件及复印件一份。项目负责人的专业技术职称证书原件及复印件一份。121.4.1工程设计费收费限额为:万元。设计费报价由各投标人根据国家收费标准及费率浮动幅度进行报价.投标人在附录5中报价不得超过此限额.□本工程不设投标补偿,投标费用由投标人自理。□中标价=工程设计费总额+方案设计补偿费(未中标单位的方案设计补偿费包含在中标价内),中标人根据评标委员会对投标人的评审排序,在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标的投标人支付方案设计补偿费(含税金等):评审排序第2名万元;评审排序第3名万元;评审排序第4名万元;评审排序第5名万元;…………其余投标人费用自理。工程设计费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,设计费浮动幅度为%(上下浮动不超过20%),在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整,但费率浮动幅度不变.工程勘察设计费合同价暂定为:651.9154万元,最终以番禺区财局审定为准(如有审计,以审计结果为准)。勘察设计费根据国家现行收费标准及费率浮动幅度进行报价。□本工程不设投标补偿,投标费用由投标人自理.■中标价=工程勘察设计费总额+方案设计补偿费(未中标单位的方案设计补偿费包含在中标价内),方案设计补偿费总额为18万元,中标人根据评标委员会对投标人的评审排序,在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标的投标人支付方案设计补偿费(含税金等):评审排序第2名5万元;评审排序第3名3万元;评审排序第4名至8名各2万元;工程设计费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,设计费浮动幅度为—20%,设计费暂定为523.2854万元。设计费结算以经番禺区财政局审定的建筑安装工程费预算价为工程设计收费基数,按区财政局审定的设计费预算的计费程序、项目组成、调整系数计算,但费率浮动幅度不变.设计各阶段的方案调整及施工期间的设计变更不另外增加设计费.62

4131。4。3岩土工程勘察费用,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,勘察费浮动幅度为%(上下浮动不超过20%).在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整,但费率浮动幅度不变。岩土工程勘察费用,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,岩土工程勘察费浮动幅度为-20%,岩土工程勘察费暂定为85。84万元。岩土工程勘察费用结算以现行勘察规范为基础,按承发包双方确认的实际完成工程量进行结算,但费率浮动幅度不变。该费用已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等全部费用。141。4。4工程测量费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,测量费浮动幅度为%(上下浮动不超过20%)。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整,但费率浮动幅度不变。工程测量费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,测量费浮动幅度为—20%,工程测量费用暂定为18。142万元。工程测量费结算时以现行勘察规范为基础,按承发包双方确认的实际工程量调整,但费率浮动幅度不变。151。4。5工程物探(含管线探测)费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,测量费浮动幅度为%(上下浮动不超过20%).在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整,但费率浮动幅度不变。工程物探(含管线探测)费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,工程物探费浮动幅度为—20%,工程物探费暂定为6.648万元。工程物探费结算以现行勘察规范为基础,按承发包双方确认的实际完成工程量进行结算,但费率浮动幅度不变。161.4。61。4.3-1。4.5三项费用限额合计:万元。投标人在附录6中报价不得超过此限额。62

5除非合同中另有规定,本次招标合同价已包括征询意见所发生相关费用、设计报建、设计送审、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用,不论其在招标文件中是否有提及。同时工程设计费已包含各种评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研等一切费用和设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报(含音像、动画、效果图等资料)的费用以及基坑支护方案审查的费用等。上述所列发生费用全部由设计人承担,发包人不再另行支付。勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。171.5.1设计工期:中标人应在设计合同签订后工作日内完成方案修改,方案确定后工作日内完成初步设计,初步设计审查批准后工作日内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后工作日内完成补充、修改。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0。3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。设计工期:中标人应在设计合同签订后25日历天内完成方案修改,方案确定后45日历天内完成初步设计,初步设计审查批准后,自接到业主正式通知后45日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后10日历天内完成补充、修改,设计代表常驻施工现场。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。181。5.2勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计日内提交勘察成果文件。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出的进场通知起计20日内提交勘察成果文件。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。191.6.2招标项目的电子地形图由招标人提供。投标人可通过http://maps.google。com选择satellite(卫星图象)观察本项目的周边环境。投标人可通过http://maps。google。com选择satellite(卫星图象)观察本项目的周边环境.20增加1。6。5中标设计单位必须按相关职能部门的报审要求提供设计成果。送规划行政主管部门的有关图纸文件必须符合规划部门的要求,用地报批的地形图及用地详查资料需满足国土部门的审批要求,提供设计成果时一并提供合格的电子文件及有关证明资料。212。4.4投标人收到书面补充材料后,应该在首页上签名盖章,并立即传真给招标人或者代理机构,说明收到有关资料。投标人收到书面补充材料后,应该在首页上签名盖章,并立即传真给招标人或者代理机构,说明收到有关资料.如投标人在收到书面补充材料后24小时内未书面确认已收到该材料,视作该投标人已收到该材料。22增加2.4.5网上答疑的操作指南为:登陆广州建设交易中心网站→进入“招标答疑”专区→“切换至投标人”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“投标人问题列表”→输入密码(密码为:83313605)进入到提问区域→62

6提出自己的问题以及查看所有的问题。232.7。2如果实行网上投标,投标文件由远程招标投标服务系统随机编号。删除242.7.3技术文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。技术文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。253。1.2投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分投标文件应分别编制,各自独立包装.商务文件和技术文件两部分组成的总页数建议不超过_页.投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分投标文件应分别编制,各自独立包装.263.1.3投标文件一式4份(若涉及到保密信封、计算机文件、展示图纸、模型时,保密信封、计算机文件、展示图纸、模型仅各提供一份即可),其中正本1份,封面标注“正本”字样,副本3份,封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容,以正本为准。投标文件一式4份(若涉及到保密信封、计算机文件、展示图纸时,保密信封、计算机文件、展示图纸、模型仅各提供一份即可),其中正本1份,封面标注“正本”字样,副本3份,封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容,以正本为准。273.2.1(3)投标书(格式见附录7)及联合体共同投标协议(如果有)(格式见附录8);投标报价汇总表、设计费计算依据表、勘察费计算依据表(格式见附录).投标书(格式见附录7)及联合体共同投标协议(如果有)(格式见附录8)、投标报价汇总表(格式见附录5).投标书中的报价需满足第一章招标公告第1。4条(费用)的要求。283。2.1(8)企业类似工程业绩证明材料复印件。企业类似工程业绩证明材料复印件(包括:合同文本、中标通知书(或免招标证明文件)、施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料(复印件)。293.2.1(9)项目负责人类似工程业绩证明材料复印件。项目负责人类似工程业绩证明材料复印件包括:合同文本、中标通知书(或免招标证明文件)、施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料(复印件).30增加3。2.1(13)(13)《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》复印件(格式及办理见附录23,不作为废标条款)。313.3.2技术投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称,除保密信封内的分辨投标人身份的文件外,投标人不得在技术文件的设计方案、计算机文件、展示图纸、设计模型上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。62

7技术投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称,除保密信封内的分辨投标人身份的文件外,投标人不得在技术文件的设计方案、计算机文件、展示图纸、设计模型上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。323.3。4(1)(1)设计方案以A3(297mm×420mm)规格编排装订成册(含封面及封底建议不超过页).(1)设计方案以A3(297mm×420mm)规格编排装订成册。333.3.5(2)计算机文件应从网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。同时还要刻录光盘1套,随纸质文本文件一起提交.计算机文件应从网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。同时还要刻录光盘1套,随纸质文本文件一起提交。343.4.1投标人□需要/□不需要提交投标保证金元,投标保证金于年月日前交到.投标人■需要/□不需要提交投标保证金10万元,投标保证金于开标前交到广州公共资源交易中心。355.1.1评标委员会由广州建设工程交易中心专家库随机抽取的专家名和业主代表名组成,共名.评标委员会由广州建设工程交易中心专家库随机抽取的专家4名和业主代表1名组成,共5名。365。3办法二采用投票法评标5。3.1开标评标程序(1)投标人递交投标文件。…………删除37增加5。6。65.6。6履约保证金(a)中标人的履约保证金为合同总价的10%,在发出中标通知书后十五天内且在合同签订前以现金支票、转帐或银行保函形式递交。(b)联合体的履约保证金可以由联合体主办人出具,或由联合体各成员分别以各自的名义按其承担的工作量出具,但其总额应与本须知规定的金额相等.(c)履约保证金在工程竣工验收合格后28天内无息退还。38附录5市政综合工程设计费用计算表修改39附录6勘察费报价及计算依据删除40附录13商务文件有效性审查表11、按照招标文件要求进行投标报价商务文件有效性审查表11、按照招标文件要求进行投标报价,《投标书》中的报价满足第一章招标公告1.4条(费用)的要求。41附录17投票汇总表格删除62

842附录18工程设计方案评审记录表删除43附录19投票表格删除44附录21履约担保金递交函增加45附录22履约银行保函增加46附录23行贿犯罪档案查询须知及行贿犯罪档案查询申请书增加62

9目录第一章招标公告10第二章招标说明17第三章投标文件编制要求21第四章废标条款25第五章开标评标定标26第六章合同主要条款31附录1投标申请表(申请人、资质、机构简介)64附录2投标申请表(投标人的业绩)65附录3投标申请表(关键人员配备)66附录4正式投标人名单67附录5投标报价汇总表68附录6勘察费报价及计算依据表69附录7投标书70附录8联合体共同投标协议71附录9投标人已完成项目情况73附录10本项目拟投入的人员基本情况表74附录11投标文件接收记录表格75附录12资格审查表76附录13商务文件有效性审查表77附录14商务文件综合评分表78附录15技术文件有效性审查表80附录16技术文件综合评分表81附录17投票汇总表83附录18市政工程设计方案评审记录表84附录19投票表格86附录20基础资料和设计任务书87附录21履约担保金递交函91附录22履约银行保函92附录23行贿犯罪档案查询须知及行贿犯罪档案查询申请书9362

10第一章招标公告1.1项目概况1。1。1工程名称:三善大桥拓宽工程勘察设计.1.1.2工程位置:位于珠江三角洲中部,具体位于广州番禺区西部,顺德区东部边界处,起于番禺区紫坭大桥,迄于三善大桥西(顺德)。1.1。3设计范围:本项目拓宽工程全长1.930km;其中扩建三善大桥长804。05m,番禺侧引道长825。32m,顺德侧引道长301.01m.全线共设平面交叉1处、涵洞5处以及配套实施排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施、交通监控、管线综合规划、消防设施、外电工程等全部附属工程的初测、定测、勘察(包括物探)和方案设计、初步设计、施工图设计、概预算编制等.1.1.4专业内容:■道路工程、■桥梁工程、□城市隧道工程、■排水工程、□给水工程、■照明工程、■交通工程、□城镇燃气工程、■电力工程、■绿化工程1。1.5项目批准文件:1.1.6资金来源:财政资金。1。1。7建设规模:本次设计起点在番禺紫坭大桥侧,起点桩号K0+300(K0+000~K0+300为已改造路段),与已改造的紫坭大桥路段对接;终点位于顺德三洲收费站侧,终点桩号K2+230.470,与造的G325顺德路段对接,全长1。930km;其中扩建三善大桥长804。05m,番禺侧引道长825.32m,顺德侧引道长301。01m。全线共设平面交叉1处、涵洞5处.三善大桥从番禺至顺德桥梁跨度布置为[(6+6)×15。7+(25+15。7+2×25)+(47.5+2×70+47.5)+3×25+(7+6)×16。16]m,主桥设两个通航孔,主通航孔桥采用70m跨连续刚构方案,引桥采用25m跨预应力混凝土简支小箱梁和16m跨预应力混凝土空心板方案。建安费约1。23826亿元.1。1。8设计合理使用年限:按规范要求.1.1.9招标范围:招标范围:■工程勘察(■初勘、初测■详勘、定测、■岩土工程勘察、■物探)、■方案修改、■初步设计及概算、■施工图设计、■编制施工图预算、■施工招标配合、■现场服务。1.1。10前期服务机构名称(含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位):广东省公路勘察规划设计院有限公司.[注释]62

11如果前期服务机构参加本次投标,应将本公告发布前最终完成的工作成果(含电子文件)在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考,否则前期参与的服务机构中标无效。1。2资格审查合格条件1.2.1申请人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效.1.2.2申请人具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照,按国家法律经营.1。2.3申请人资质要求:申请人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或公路行业甲级工程设计资质或公路行业(公路)专业甲级设计资质;并同时具备工程勘察综合类甲级或专业类(测量、岩土工程)甲级工程勘察资质.1.2。4申请人及项目负责人在本市已建立诚信档案,并可在广州建设工程交易中心网站查询档案信息.1。2.5申请人委派的项目负责人须具备路桥相关专业高级技术职称或以上。1。2.6申请人委派的桥梁专业负责人须具有路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;道路专业负责人须具有路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;电气照明专业负责人须具有本专业(含相近专业)高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;地质勘察专业负责人须具有本专业(含相近专业)高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;概预算专业负责人须具有注册造价工程师,从事本专业工作8年以上;082投标补偿,投标费交通工程专业负责人须具有路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年以上;1.2。7申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;1.2.8投标申请人业绩要求(■需要/不需要):投标申请人自2009年1月1日(近5年)至今(以合同签订日期为准)承担过类似业绩(类似业绩是指达到第1。2.3条所述资质方能承接的公路工程项目(须含桥梁工程)。需同时提供如下资料:(1)中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明;(2)设计合同;(3)施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料。62

12注:广州地区业绩的中标通知书应由以下单位确认:广州建设工程交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心(招标中心)、前广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心。其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认(提供当地建设工程交易部门核发的中标通知书视为满足本条款).1.2。9项目负责人业绩要求(■需要/不需要):项目负责人自2009年1月1日(近5年)至今(以合同签订日期为准)承担过类似业绩(类似业绩是指达到第1。2。3条所述资质方能承接的公路工程项目(须含桥梁工程)。需同时提供如下资料:(1)中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明;(2)设计合同;(3)施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料。注:广州地区业绩的中标通知书应由以下单位确认:广州建设工程交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心(招标中心)、前广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心.其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认(提供当地建设工程交易部门核发的中标通知书视为满足本条款)。1.2.10关于联合体投标:如投标人组成联合体,联合体应当在投标报名前组成,应以工程设计综合甲级资质或公路行业甲级工程设计资质或公路行业(公路)专业甲级设计资质为牵头人,并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标报名截止后联合体增减、更换成员的,其投标无效。1。3投标报名1.3.1报名时间为2014年月日至2014年月日,(上午10:00~12:00,下午13:30~16:00),在规定的报名时间内,申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人报名时提供)、本人身份证原件亲自到广州公共资源交易中心番禺交易部(广州市番禺区市桥街白沙路101号)购买招标文件,逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料:1。3。1.1项目负责人的身份证原件及复印件各一份1。3。1.2项目负责人的专业技术职称证书原件及复印件一份.1.3。1.3填妥并盖章的《投标申请表》(见附录1、2、3)一式三份。1。3.1.4填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一份,表格可从www.gzzb。gd.cn服务指南栏目下载。62

131.3.1。5联合体共同投标协议原件一份(若联合体投标)(格式见附录8)。以上资料不全的,不予报名。1。3.2在规定的报名期间,报名的申请单位不足5名时,招标人(或招标代理机构)有权:(1)发布公告延长接受报名时间.在延期报名时间内,已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料,未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。(2)依法重新招标。1.3.3申请人报名时,如遇到招标人(或招标代理机构)阻挠,可以径直向招标管理机构投诉。1。4费用1。4.1工程勘察设计费合同价暂定为:651。9154万元,最终以番禺区财局审定为准(如有审计,以审计结果为准).勘察设计费根据国家现行收费标准及费率浮动幅度进行报价。□本工程不设投标补偿,投标费用由投标人自理.■中标价=工程勘察设计费总额+方案设计补偿费(未中标单位的方案设计补偿费包含在中标价内),方案设计补偿费总额为18万元,中标人根据评标委员会对投标人的评审排序,在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标的投标人支付方案设计补偿费(含税金等):评审排序第2名5万元;评审排序第3名3万元;评审排序第4名至8名各2万元;工程设计费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,设计费浮动幅度为-20%,设计费暂定为523.2854万元。设计费结算以经番禺区财政局审定的建筑安装工程费预算价为工程设计收费基数,按区财政局审定的设计费预算的计费程序、项目组成、调整系数计算,但费率浮动幅度不变。设计各阶段的方案调整及施工期间的设计变更不另外增加设计费.1.4。2初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为100%。1.4。3岩土工程勘察费用,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,岩土工程勘察费浮动幅度为-20%,岩土工程勘察费暂定为85。84万元。岩土工程勘察费用结算以现行勘察规范为基础,按承发包双方确认的实际完成工程量进行结算,但费率浮动幅度不变。该费用已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等全部费用。1.4。4工程测量费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,测量费浮动幅度为—20%,工程测量费用暂定为18.142万元.62

14工程测量费结算时以现行勘察规范为基础,按承发包双方确认的实际工程量调整,但费率浮动幅度不变.1。4。5工程物探(含管线探测)费实行政府指导价,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,工程物探费浮动幅度为-20%,工程物探费暂定为6。648万元。工程物探费结算以现行勘察规范为基础,按承发包双方确认的实际完成工程量进行结算,但费率浮动幅度不变.1。4。6除非合同中另有规定,本次招标合同价已包括征询意见所发生相关费用、设计报建、设计送审、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用,不论其在招标文件中是否有提及。同时工程设计费已包含各种评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研等一切费用和设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报(含音像、动画、效果图等资料)的费用以及基坑支护方案审查的费用等。上述所列发生费用全部由设计人承担,发包人不再另行支付.勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用.1。5工期1。5。1设计工期:中标人应在设计合同签订后25日历天内完成方案修改,方案确定后45日历天内完成初步设计,初步设计审查批准后,自接到业主正式通知后45日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后10日历天内完成补充、修改,设计代表常驻施工现场.如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0。3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。1。5。2勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出的进场通知起计20日内提交勘察成果文件。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%.1。6其他事项1。6。1投标时是否需要提交设计模型:否。1。6.2投标人可通过http://maps.google.com选择satellite(卫星图象)观察本项目的周边环境。1.6.3投标报名费人民币100元,交纳后不予退回,由交易服务机构开具发票。1。6。4购买招标文件每套人民币100元,由收款机构开具发票。1。6。5中标设计单位必须按相关职能部门的报审要求提供设计成果.送规划行政主管部门的有关图纸文件必须符合规划部门的要求,用地报批的地形图及用地详查资料需满足国土部门的审批要求,62

15提供设计成果时一并提供合格的电子文件及有关证明资料.1。7招标人1.7.1名称:广州市番禺建设管理有限公司1.7.2邮政编码、地址:511400广州市番禺区市桥街德兴路301号1。7。3联系人:寇工1.7.4电话(手机)号码:020—846269021.7。5传真号码:020—846270101。7。6电子邮箱:1.8招标代理机构1。8.1名称:广州市广州工程建设监理有限公司1。8.2邮政编码、地址:510075水荫路水荫直街西六巷7号1楼1。8.3联系人:李工1.8.4电话(手机)号码:020—376080201.8。5传真号码:020-376079171。8。6电子邮箱:gzjlzb@126。com1.9交易服务机构1.9。1名称:广州建设工程交易中心番禺交易部1。9.2邮政编码、地址:511400广州市番禺区市桥镇白沙路101号1.9。3电话(手机)号码:020-22871915、228719221。9。4传真号码:020-228719211。9。5网址:http://www。gzzb。gd。cn1.10招标管理机构1。10。1名称:广州市番禺区建设工程招标管理办公室1.10.2邮政编码、地址:511400番禺区沙头街景观大道南7号(区水务局旁),番禺区工程建设管理中心二楼1。10。3电话(手机)号码:020—848922211.10.4传真号码:020-848922211.10.5网址:http://js.panyu。gov.cn62

16第二章招标说明2。1免责条款2。1。1招标文件的解释权归招标人所有,招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。2.1.2招标人不受将合同授予任何投标人的约束,招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。2。1。3招标人向投标人提供的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料,招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。2.1。4投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任,不管投标结果如何,招标人(或招标代理机构)对上述费用不负任何责任。2。1。5招标人(或招标代理机构)对投标人的失误不负任何责任,投标人应指定一名投标事务负责人,专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料,向招标人(或招标代理机构)发出质疑,检查投标文件,协助有关人员尽力克服各种投标失误.2.1.6评标委员会成员应承担其参加评标有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任,招标人(或招标代理机构)除提供评标酬金和因请外地专家而发生的差旅费用外,对其他费用不负任何责任。2.2招标文件效力2.2.1招标文件在招标管理机构备案。2。2。2招标文件是招标人发出的要约邀请,投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。2.2.3招标人(或招标代理机构)与投标人之间通过交易中心网站传送的电子文件(电子邮件)是指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并可在通信网络上传送的文件,与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。2。2。4招标人(或招标代理机构)通过交易服务机构公开登载的文件,与盖章发出的文件一样具有同等效力。2。3现场考察2.3。1招标人安排投标人代表对工程现场进行考察,目的是使每个投标人查看现场并获得编制投标文件所需要的一切资料。2.3。2每个投标人参加现场考察的人数不宜超过3人,外国投标人代表应自带中文翻译。62

172.3。3现场考察期间招标人将召开一次会议,接受投标人代表的提问。2。3.4现场考察集合时间:本项目不集中勘察现场,由投标人自行考察。2。3。5现场考察集合地点:本项目不集中勘察现场,由投标人自行考察。2。4质疑和澄清2.4。1投标人应认真审阅招标文件和有关资料,尽力澄清一切疑点,对工程现场和周围环境进行勘察,以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。2。4。2投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的,应当在收到文件5日内以书面形式向招标人或代理机构提出意见,或者向招标管理机构提出书面投诉,逾期视为无异议。2。4。3投标人应在收到招标文件后将需要澄清的一切问题上传到广州建设工程交易中心网站进行网上答疑(或应尽快传真给招标人或者代理机构),投标人应在投标截止前10日停止质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,将统一整理为按时序编号的补充材料,在交易中心网站“招标答疑”中公开登载(或以书面形式通知所有招标文件收受人).补充材料是招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符,以最新的修改为准。2.4.4投标人收到书面补充材料后,应该在首页上签名盖章,并立即传真给招标人或者代理机构,说明收到有关资料。如投标人在收到书面补充材料后24小时内未书面确认已收到该材料,视作该投标人已收到该材料.2。4.5网上答疑的操作指南为:登陆广州建设交易中心网站→进入“招标答疑”专区→“切换至投标人”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“投标人问题列表"→输入密码(密码为:83313605)进入到提问区域→提出自己的问题以及查看所有的问题.2。5延期2。5.1如果招标过程出现招标管理机构要求暂停、重新评标等意外情形,招标投标各项期限相应延长.2。5。2为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去,招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。2。6投标时间和地点2.6。1投标截止时间为年月日时分,投标地点为广州建设工程交易中心番禺交易部(广州市番禺区市桥街白沙路101号)。。2.6。2投标人应在投标截止时间前递交投标文件,逾期概不受理。2。6.3投标人递交投标文件后应自行离开投标地点,不得逗留及影响他人递交投标文件。2。7投标文件编号62

182。7.1技术文件(设计方案、电子文件、展示板)接收时不得启封,送达评标地点后,由招标管理机构的监督人员,或者交易服务机构见证人启封并编号,参与开标、评标的其他人员应当回避。评标结果揭晓前,负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况.2.7。2如果实行网上投标,投标文件由远程招标投标服务系统随机编号。2.7.3技术文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致.2.8公开展示2。8。1按招标文件规定获得补偿的投标文件,评标后不予退回.2.8。2招标人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果,并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果,所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用.2.9知识产权转移2。9。1授予合同并支付定金后,中标方案的一次性使用权归招标人所有(署名权除外)。2.9.2如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案,招标人向提交方案的投标人付给招标文件规定的补偿费后,该方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有(署名权除外),招标人、中标人可以在本工程使用该方案.2.10其他2.10。1除特殊情况外,招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容,被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。2。10。2投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权,否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术,涉及的费用由投标人负责.2.10。3招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款.2.10.4本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证,若有纠纷,将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。62

19第三章投标文件编制要求3。1投标文件3。1。1设计深度要求3.1。1.1市政工程勘察设计投标文件应达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度。3.1.1。2设计独特具有独创性的节点位置,应该提供示意图。3.1.2投标文件由商务文件和技术文件两部分组成.各部分投标文件应分别编制,各自独立包装。3。1。3投标文件一式4份(若涉及到保密信封、计算机文件、展示图纸、模型时,保密信封、计算机文件、展示图纸、模型仅各提供一份即可),其中正本1份,封面标注“正本”字样,副本3份,封面标注“副本”字样.正本与副本不符的内容,以正本为准。3。1.4投标文件应做到清晰、完整,文本、图纸规格应当尽量统一.除非另有规定,否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位,尺寸齐全、准确,所有文字说明和文字标注以中文为准,报价均为人民币,时间均为北京时间。3.1.5每个投标人报送一个投标方案,投标文件应达到招标文件规定的深度,满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝,责任由投标人自负。3。2商务文件(含资格审查文件)编制要求3。2.1商务文件由下列资料组成:(1)封面:写明项目名称、商务文件、投标人单位及年月日;加盖投标人公章。(2)目录。(3)投标书(格式见附录7)及联合体共同投标协议(如果有)(格式见附录8)、投标报价汇总表(格式见附录5)。投标书中的报价需满足招标公告第一章第1.4条(费用)的要求。(4)企业营业执照副本复印件.(5)企业资质证书副本复印件。(6)项目负责人注册证书或职称证书复印件。(7)各专业负责人注册证书或职称证书复印件。(8)企业类似工程业绩证明材料复印件(包括:合同文本、中标通知书(或免招标证明文件)、施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料(复印件).62

20(9)项目负责人类似工程业绩证明材料复印件包括:合同文本、中标通知书(或免招标证明文件)、施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料(复印件).(10)为本项目拟投入的技术力量。主要包括项目负责人及各专业负责人的资格、设计经历及业务能力,主要设计人员的资格、设计经历及业务能力,工程勘察人员的资格、业务能力和工程经验,参加本项目人员配置情况等,对资格、获奖及经历等内容必须附上有关的证明材料,并能保证材料的真实性;(格式见附录)。(11)提供勘察、设计优质服务的保证措施和设计周期以及保证设计进度的措施,与各相关部门及当地政府协调措施,代办设计报建的措施;提出工程施工期间设计配合措施。(12)满足第一章招标公告第1。2条(资格审查合格条件)评审要求的资料.(13)《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》复印件(格式及办理见附录23,不作为废标条款)。3。2.2商务投标文件的密封要求:投标人应确保投标文件密闭封装,外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。外面标注“项目名称”及“商务文件”字样。3。2.3接收投标文件时,如果包封上没有按上述规定密封或加写标志,招标人予以拒绝,并退还给投标人。3。3技术文件编制要求3。3。1技术文件由下列资料组成:(a)保密信封。(b)设计方案。(c)计算机文件。(d)展示图纸。(e)/。3.3.2保密要求技术投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称,除保密信封内的分辨投标人身份的文件外,投标人不得在技术文件的设计方案、计算机文件、展示图纸、设计模型上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。62

213.3.3保密信封(1)设计投标保密信封,内附A3规格制作的表现图1张,加盖投标人公章,项目负责人署名。表现图内容应与设计方案一致(并注明表现图在设计方案中的页码或图号),用于分辨投标文件对应的投标人身份。(2)保密信封用不透明信封独立密封,外面标注“项目名称”及“保密信封”字样。3.3。4设计方案(1)设计方案以A3(297mm×420mm)规格编排装订成册。(2)设计方案文本文件内容:(a)封面:写明项目名称、设计作品主题(不宜超过20个字)、编制年月;(白色封面)(b)目录。(c)设计说明书(含本项目的难点、建议和工程创新)。(d)设计图纸。(e)《工期计划表》(方案修改、初步设计、施工图设计的总工时和工期)。(f)投标人认为有必要提供的其他资料。如本项目含勘察,则需增加如下内容:(a)针对项目场地及工程性质采用的勘察方案及建议,本次勘察的重点、难点及建议。(b)勘察工作流程和相应的工期进度计划。(c)勘察报告综合评价深度,勘察成果文件内容目录。(d)投标人掌握的勘察工作有关的法律法规、标准、规范一览表。(e)需要建设单位配合的事项。(f)投标人参与施工验槽,解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题的服务承诺、响应时间。(3)设计方案与计算机文件一起用不透明包装物包装密封,外面标注“项目名称”及“设计方案”字样。3.3.5计算机文件(1)计算机文件包括(a)、(b)、(c)、(d)内容:(a)一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件。(b)一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件。62

22(c)一套WORD格式的电子版文本文件。(d)一套AutoCAD格式的设计图形文件。(2)计算机文件应从网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。同时还要刻录光盘1套,随纸质文本文件一起提交。3.3.6展示图纸(1)设计方案展示图纸制作一套,不宜超过4幅,内容为表现图、分析示意图、总平面图等,可以水平或垂直展示,图纸规格不宜大于A0(约1189mm×841mm),图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定,展示图纸宜裱在轻质板上。(2)展示图纸用不透明包装物包装密封,外面标注“项目名称”及“展示图纸”字样。3.4投标保证3。4.1投标人■需要/□不需要提交投标保证金10万元,投标保证金开标前交到广州公共资源交易中心。3.4。2投标有效期90天,从提交投标文件截止日起计算。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件.3。4。3招标人因特殊情况需要延长投标有效期时间,投标人可以拒绝投标,招标人对退出的投标人不作任何经济补偿。同意延长投标有效期的投标人,在延长期内本招标文件的规定仍然适用。62

23第四章废标条款4.1废标4。1.1投标人有下列情况之一的,招标人将拒绝接收投标人的投标文件:(a)在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的。(b)投标文件未按招标文件要求密封的.(c)项目负责人未携本人身份证原件准时出席收标会或未按要求签到的。(d)在投标截止时,投标人代表未同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)、本人身份证原件递交投标文件的。4.1。2商务投标文件有下列情况之一的,由评标委员会确定其为废标:(a)投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标。(b)商务文件封面未盖投标人公章.(c)《投标书》未加盖投标人公章.(d)《投标书》未经法定代表人或者其授权代表签名。(e)《投标书》包含有招标人不能接受的偏差,并且投标人拒绝书面撤回偏差。(f)《投标书》未按招标文件规定的格式填写,内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。(g)证明材料有弄虚作假者.(h)不按第三章投标文件编制要求编制的投标文件。(i)未按照招标文件要求提交投标保证金的。(j)不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的.(k)未按照招标文件要求进行投标报价的。(l)以联合体形式投标的,未向招标人提交联合体共同投标协议.4.1。3技术投标文件有下列情况之一的,由评标委员会确定其为废标:(a)投标人在设计方案内标注名称、印章、商标等记认符号,使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份。(b)有互相雷同或串通投标的。(c)有明显抄袭行为。(d)侵犯他人著作权和特许权。(e)不按第三章投标文件编制要求编制投标文件。62

24第五章开标评标定标5.1评标委员会5。1。1评标委员会由广州建设工程交易中心专家库随机抽取的专家4名和业主代表1名组成,共5名。5.1.2评标委员会随机产生1名负责人,主持评审工作,负责人与其他成员有同等表决权。在评标分数统计结束后,如果有得分相同的投标方案,则评标委员会对得分相同的投标方案进行投票表决。5.2评标原则5。2.1评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较,招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据.5。2.2在符合招标文件规定的前提下,评标委员会主要对投标方案的总体设计、可行性、经济性、优越性、功能和造型、运行和维护费用、对环境的影响等进行比选、评价和裁定,确定方案的优劣和分值。5.2。3开标、评标过程发现的问题和产生的纠纷,由评标委员会负责裁决.裁决前,评标委员会应认真阅读招标文件的规定。除非符合废标条件,否则投标文件存在的其他缺陷和失误,由评标委员会在评估时综合考虑,不作废标处理.5。2。4评标讨论过程中,评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的意见,意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑,应当在讨论或现场讲解时提出,表决结果公布后才提出的质疑,不可作为改变表决结果的依据。5.2.5如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生其他特殊情况,评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审,只评审该投标文件符合要求的内容.5。3评标办法采用办法一采用综合评分法评标办法一采用综合评分法评标5。3。1开标评标程序(1)投标人递交投标文件。(2)对商务文件公开开标(技术文件不予开封).(3)对投标人进行资格审查,编写资格审查报告。(4)对商务文件进行有效性审查,并对通过有效性审查的商务文件进行综合评分。(5)对技术文件编号,之后先进行有效性审查,然后对通过有效性审查的技术文件进行综合评分。(6)揭晓技术文件评审结果。62

25(7)汇总投标人的综合得分,推荐中标候选人并编写评审报告。5.3.2招标人(或招标代理机构)在不透露投标人身份的前提下将技术文件交给评标委员会,不需要投标人派代表介绍投标方案。评审采用综合评分法。每个项目的权重分值详见“综合评分表”(格式见附录14、16)。评委必须严格按照“综合评分表”对投标文件进行评议、打分。(a)评标委员会专家首先按附录12《资格审查表》对各投标文件进行评审,只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审.如果有废标提议,则评标委员会成员共同表决,按照少数服从多数的原则决定是否废标。(b)评标委员会专家首先按附录13《商务文件有效性审查表》对各投标文件进行评审,只有通过商务有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议,则评标委员会成员共同表决,按照少数服从多数的原则决定是否废标.(c)评标委员会专家按附录14《商务文件综合评分表》对各投标单位的商务文件进行综合评分.(d)评标委员会专家按附录15《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审,只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议,则评标委员会成员共同表决,按照少数服从多数的原则决定是否废标。(e)评标委员会专家按附录16《技术文件综合评分表》对各投标单位的技术文件(设计方案)进行综合评分。(f)评标委员会专家评出各投标人商务和技术文件的分数,去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分,得出每个投标人商务和技术文件的得分,分数出现小数点,保留小数点后二位,第三位小数四舍五入。(g)招标人(或招标代理机构)和交易中心工作人员开启保密信封,找出各编号技术文件所对应的投标人。(h)计算各投标人的综合得分,投标人的综合得分(满分100分)=商务文件得分×30%(招标人确定)+技术文件得分×70%(i)评标委员会编写、签署评标报告,向招标人推荐综合得分最高的前三名中标候选方案(中标候选人)并标明排列顺序,评标报告由评标委员会全体成员签名,对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由.(j)招标人(或招标代理机构)提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人,并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件及其评审名次,并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。(k)评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散,评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人(或招标代理机构)。62

26办法二采用投票法评标5。3.1开标评标程序(1)投标人递交投标文件。(2)对商务文件公开开标(技术文件不予开封)。(3)对投标人进行资格审查,编写资格审查报告.(4)对商务文件进行有效性审查。(5)对技术文件编号,之后先进行有效性审查,然后对通过有效性审查的技术文件进行综合评估。(6)以投票方式确定技术文件(设计方案)的排序.(7)揭晓技术文件评审结果.(8)推荐中标候选人并编写评审报告。5.3.2招标人(或招标代理机构)在不透露投标人身份的前提下将技术文件交给评标委员会,不需要投标人派代表介绍投标方案。(a)评标委员会专家首先按附录12《资格审查表》对各投标文件进行评审,只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议,则评标委员会成员共同表决,按照少数服从多数的原则决定是否废标。(b)评标委员会专家首先按附录13《商务文件有效性审查表》对各投标文件进行评审,只有通过商务有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审.如果有废标提议,则评标委员会成员共同表决,按照少数服从多数的原则决定是否废标。(c)评标委员会专家按附录15《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审,只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审.如果有废标提议,则评标委员会成员共同表决,按照少数服从多数的原则决定是否废标。(d)评标委员会专家对各投标单位的技术文件(设计方案)进行综合评审。评审之后,以差额选举逐轮淘汰的记名投票方式选出投标方案的排序。(评标表格详见附录17、附录18、附录19)(e)招标人(或招标代理机构)和交易中心工作人员开启保密信封,找出各编号技术文件所对应的投标人.(f)评标委员会编写、签署评标报告,向招标人推荐一至三个中标候选方案(中标候选人)并标明排列顺序,评标报告由评标委员会全体成员签名,对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。(g)招标人(或招标代理机构)提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人,并邀请投标人出席.公开展示所有投标文件及其评审名次,并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人.62

27(h)评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散,评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人(或招标代理机构)。5。4定标5。4。1招标人在评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案。但是,招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的,依法重新招标。5.4.2招标人采用下面方法确定中标人:□(a)招标人委托评标委员会直接确定中标人;■(b)确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的,或者存在违法行为被有关部门依法查处,且其违法行为影响中标结果的,确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题,则确定排名第三的中标候选人为中标人。5。5发生下列情形之一的,招标人将重新组织招标:(a)递交投标文件或通过资格审查的投标人不足五人;(b)所有投标被否决,或者经评议有效投标的投标人不足三人;5.6授予合同5。6.1招标人一般将合同授予中标人,合同在投标有效期或投标人接受的延长期内授出。5。6.2联合体中标的,由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书,指定牵头人或代表,授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同,负责整个合同实施阶段的协调工作.5.6。3中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件,如中标人所提供的投标条件(报价、工期、估算工程造价)比其他投标异常低,招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。5.6.4招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的,经有关行政监督部门确认,该中标无效,招标人可以不与中标人签订合同:(a)不能兑现投标承诺。(b)弄虚作假骗取中标。(c)在招标、投标、评标、定标以及授予合同过程中,对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、交易服务机构的工作人员行贿、利诱、欺诈或者施加影响。(d)擅自将任务转包其他单位.(e)中标人实质上不符合资格审查合格条件.(f)法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。62

285。6.5中标人不得擅自更换投标文件中拟派的设计人员及项目负责人,否则每人次扣合同金额1%。5。6。6履约保证金(a)中标人的履约保证金为合同总价的10%,在发出中标通知书后十五天内且在合同签订前以现金支票、转帐或银行保函形式递交.(b)联合体的履约保证金可以由联合体主办人出具,或由联合体各成员分别以各自的名义按其承担的工作量出具,但其总额应与本须知规定的金额相等。(c)履约保证金在工程竣工验收合格后28天内无息退还。第六章合同主要条款建设工程勘察设计合同工程名称:工程勘察设计工程地点:番禺区合同编号: 番建管合——号      勘察设计证书等级:发包人(发包人):广州市番禺建设管理有限公司  勘察设计人(承包人):签订日期:年月日合同协议书本协议书由广州市番禺建设管理有限公司(以下简称“发包人")为一方与以下简称“承包人")为另一方于年月日签署。鉴于发包人拟修建工程,并通过年月日的中标通知书接受了承包人为本工程的勘察设计单位,以人民币元(大写:人民币)为本工程的勘察设计工作的合同总价;为此双方达成如下协议:1.本协议书中所用术语的含义与本合同条款中相应术语的含义相同。2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先.(1)合同实施期间双方签订的补充或修正文件(如果有);62

29(2)本合同协议书;(3)勘察设计管理办法;(4)中标通知书;(5)投标文件的问题澄清;(6)合同专用条款;(7)合同通用条款;(8)投标文件;(9)招标文件的问题澄清;(10)招标文件;(11)组成合同的其他文件。1.考虑到发包人将按合同规定付款给承包人,承包人在此与发包人互立约,保证全面按合同规定进行本工程的勘察和设计。2.考虑到承包人将进行本工程的勘察和设计,发包人在此立约,保证按合同规定的方式、币种和时间付款给承包人作为工程勘察和设计等工作报酬。为此,双方代表在此签字并加盖公章。本合同正本一式贰份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份;副本八份,甲乙双方各执四份。发包人:(盖公章)承包人:(盖公章)法人代表:法人代表:联系人:联系人:地址:广州市番禺区地址:德兴路301号电话:020—84617772电话:传真:020—84627010传真:开户银行:开户银行:银行帐户:银行帐户:62

30合同通用条款1。1定义1。1。1合同包括专用条款和通用条款.1.1.2合同是指合同协议书、中标通知书、招标文件、本合同条件、发包人要求、承包人投标文件(包括建议书和资料表),以及在合同协议书中列出的其他进一步的文件(如果有)。1。1。3发包人要求是指合同中列明工程的目的、范围、设计标准和其他技术标准,以及对此类文件的任何补充和修改。1。2通信交流1。2.1无论在任何场合给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时,这些通信信息都应采用书面形式,并交付、传送或传输到合同中注明的收件人地址;如果收件人通知了另外地址时,随后通信信息应按新址发送。1.2.2批准、证明、同意、确定不得无故被扣押或拖延。1。2。3承包人负责保存和照管每份承包人文件,直到被发包人接收为止.1.3法律和语言1。3.1合同受发包人所在国家和司法管辖区的法律管辖。1.3。2争端裁决委员会由三位成员组成,其中承发包双方各一人,双方认可人士一人。1。3。3当合同任何部分的文本使用一种以上语言编写,以中文为准。1.3。4通信交流应使用约定的语言,如未约定,应使用中文.1.4文件优先次序1.4.1合同协议书;1.4.2中标通知书;1.4.3投标书和联合体共同投标协议;1。4.4招标文件;1。4.5招标人要求;1。4.6投标文件.1.5权益转让1。5。1承包人不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益,承包人须视履行合同为本身的责任。1。5.262

31经发包人书面同意,承包人可以将合同的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。除采购和施工分包外,分包金额不得超过本合同总价值的30%。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任,承包人与分包人之间不论其权利义务、分工如何约定,承包人应当向发包人承担全部责任.1.6合同价格和付款1.6。1发包人支付的费用已包括承包人履行合同所需的所有支出,承包人收款同时开具发票,税金由承包人自理.1.6。2各种审查费用和税金分别由相应的征收对象承担.1.6.3承包人应按发包人、评标委员会、政府审查机构的评审意见修改工作成果,不另行收费。1.6.4凡承包人根据合同欠发包人或须付予发包人的款项,发包人可以从有关合同或其他发包人合同已经到期或将会到期须支付予承包人的款项中,悉数将有关款额扣除。1.6.5发包人付给承包人的款项应为承包人与本项目有关的唯一报酬,承包人在与本项目有关的活动中,或在履行合同义务时,不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用,一经发现该部分款项从发包人支付给承包人的费用中扣减。1.6。6发包人委托承包人承担合同之外的工作服务,另行支付费用。1.7日期和期限1。7.1承包人应在开工前向发包人提交一份详细的进度计划。当进度计划与实际进度不符时,承包人还应提交一份修订的进度计划.每份进度计划应包括:1.7。1.1工作顺序和各个阶段的预期时间安排;1.7.1。2需要发包人进行审核、批准的期限;1。7。1。3合同和技术规范中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排。1.7。2除非发包人收到进度计划后指出其中不符合合同规定的部分,否则承包人应按照进度计划,并遵守合同规定的其他义务,进行工作.承包人开工后应以正当的速度,不拖延地进行工作。1。7。3承包人应及时将未来可能对工作造成不利影响、增加合同价格、延误工期的事件或情况,通知发包人。承包人在其他项目承包过程中需要办理的任何手续,应将这些手续告知发包人,以免发包人延误或遗漏有关手续而影响工程建设。1。7.4如果由于下列原因致使竣工日期受到延误,承包人可以向发包人提出延长竣工时间1。7。4.1变更;1。7.4。2异常不利的气候条件;1.7.4。3由于流行病造成可用资源的短缺;62

321.7.4.4由于政府行为造成不可预见的情况;1.7。4.5由发包人或发包人指定的其他人员、承包商造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍.1。7。5如果实际进度过于缓慢,不能在发包人批准的竣工时间内完工,或者实际进度已落后于进度计划,承包人应增加资源(工时、人员、货物、设备等),并自担风险和费用。1。7.6如果承包人未能在发包人批准的竣工时间内完工,承包人应向发包人支付误期损害赔偿费。这些误期损害赔偿费不应解除承包人完成合同规定的其他责任、义务和职责.1.7.7发包人可以随时指示承包人暂停合同项目的全部或某一部分,在暂停期间,承包人应保护、保管并保证该项目不致产生任何损失和损害。如果承包人因暂停和复工而遭受延误和招致增加费用,承包人应向发包人发出通知。如果暂停是为弥补承包人的缺陷,则承包人无权得到延长期或费用。1。7。8如果暂停持续90天以上,承包人可要求复工.如果提出复工要求后30天内,发包人没有给予许可,承包人可以通知发包人,将项目受暂停影响的部分视为删减项目。如果暂停影响到整个项目,承包人可以发出终止的通知。1.7。9缺陷通知期限自工程竣工起计365天。1。8关键人员1.8。1承包人承诺履行合同时不雇佣非法劳工或雇员,并保障其雇员的合法权益。如承包人违反承诺,发包人会以书面形式终止合同,承包人无权索偿,并承担发包人因终止合同而带来的所有开支。1。8。2承包人指定一名项目负责人,负责按发包人认可的进度计划组织实施承包项目,每周定期向发包人报告工作进展的真实情况。项目负责人自合同生效起履行职责,至项目竣工验收为止。1。8.3承包人如需更换项目负责人或专业负责人,应提前14天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。发包人认为承包方不称职的人员,承包人应当在收到发包人的书面通知14天内更换。1。8。4承包人擅自更换项目负责人或关键人员,发包人可以按每人次向承包人索赔合同价的0。5%.1。8。5承包人提交给发包人的服务成果文件,必须经过有注册资格人员的验证和签名,加盖承包人出图专用章和注册章,必要时须在成果文件上标注专业负责人的身份号码。1.8。6承包人应根据工程进展情况或发包人的要求,派出各专业人员解决工程中涉及到的问题。承包人提供的现场服务,至工程竣工验收合格止。62

331.9风险与保险1.9。1由于承包人错误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的费用。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的100%,但不超过发包人已支付给承包人费用的2倍。1。9.2发包人借给承包人的物品,若这些物品在承包人、其雇员、工人或代理人保管或使用期间,无论任何原因遗失或损坏,承包人须赔偿遗失或损坏物品的价钱,另加原价20%。1。9。3承包人所用工具、设备及车辆的安全问题,以及这些运输工具停泊在发包人处所或沿着这些地方行驶时的安全事宜,概由承包人负责。其间若对上述发包人处所造成任何损失或损坏,承包人须向发包人作出赔偿。1。9.4发包人及其雇员或代理人对承包人或其雇员的受伤或死亡,以及任何财物蒙受损失或损坏无须负上任何法律责任,除非该伤亡事件是由发包人疏忽所致.1。9。5由于承包人或其任何雇员疏忽,以致第三者蒙受损失、受伤及死亡,概由承包人负赔偿责任(因发包人或其任何雇员疏忽而引致的受伤或死亡除外)。1.9。6若因承包人或其任何雇员的疏忽,以致发包人或发包人的任何雇员受伤及死亡,以及财物蒙受损失或损坏,承包人必须对发包人作出赔偿。1。9。7若发包人提出要求,承包人必须针对本合同规定索偿、索求及责任,向一家发包人认可(即发包人不会无理拒绝认可)的保险公司投保。在合同期内,必须保持保单有效。承包人必须将保单连同已付保金的收据,在合同期内交由发包人代表保管。1.9。8若承包人没有按照合同条款规定投保或购买其他的保险,并保持保单有效,发包人可以自行投保,保持保单有效和缴付所需保金,以符合有关条款的规定,并不时将上述发包人支出款额,从任何已经到期或将会到期须付予承包人的款项中悉数扣除,或将这些款项列为欠款,向承包人追讨.1.9。9当承包人被判破产,发包人可以随时循简易程序,书面通知承包人终止合同,承包人无权获得任何补偿。1。9.10假如承包人或其任何雇员于履行合同时,被发现触犯任何防止贿赂的法规,发包人可以循简易程序终止有关合同,而承包人无权获得任何补偿。发包人因上述情况终止合同而需承担的所有费用,概由承包人负责赔偿.1.10服务规范1.10.1发包人委派的检查人员提出要求时,承包人须依照其指示履行合约,达到令检查人员满意的程度。合同和指示应以书面形式发出,承包人根据口头指示提供的服务,发包人概不负责。62

341。10。2接获发包人的投诉时,承包人的最高管理者和顶级专业人员应当亲自过问并监督解决。1。10。3除另有规定外,发包人可以在合同期内,以书面形式指示承包人就合同所述的服务或合同期限作出更改、修订、省略、增添或其他修改,承包人必须依照指示作出修改。1.10.4发包人可以拒绝接受任何没有遵守本合同规定而提供的服务(或其中任何部分),拒绝接纳服务不损及发包人的任何法定权利。1.10.5在合理范围内,承包人可获免费提供所需的图纸及资料,作为履行合同的指引。承包人于合同完成后须将图纸及资料交还。承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由承包人自费向有关出版部门购买。1.10。6承包人根据合同获发包人发给的物品,承包人须负责妥善归还。承包人保管发包人的物品期间,发包人代表有权随时点算这些物品或物料,承包人须协助完成点算工作。1.10.7发包人要求保密的资料,承包人应当履行保密义务。1。10.8若有关服务是在承包人的处所提供,承包人必须让发包人代表或检查人员在任何合理时间进入有关处所检查。1。10。9承包人履行合同期间发生的伤亡事件,无论有关人士有否提出索偿,承包人均须于事发后7个工作天内,以书面将有关伤亡事件通知发包人代表。1.10。10承包人对服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。1。10.11承包人应当对项目跟踪负责,与施工现场人员进行必要的沟通,从履约开始直至项目建成,始终坚持高质量。若承包人未能于合同期内,或根据发包人同意延长的时间内,提供合同所载的全部服务或其中的任何部分服务,发包人有绝对酌情权,以书面通知承包人,终止整份或部分合同.1.11成果质量要求及标准1。11。1承包人交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求,并符合招标文件的规定.1。11。2承包人交付的成果必须签署齐全,图文清楚,图面清晰,完整齐全。1。12工程设计1。12.1工程设计是指承包人根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件;进行设计方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段的指导和监督。1。12.2民用建设工程设计适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《民用建设工程设计合同》(GF-2000-0209)示范文本或随后更新的版本.62

351。12.3专业建设工程设计适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《专业建设工程设计合同》(GF—2000—0210)示范文本或随后更新的版本。1.12.4设计合理使用年限和最低保修期限应该不少于法律、法规规定的期限.1。12.5承包人应当严格执行限额设计,按发包人的要求落实投资控制目标。1。12。6设计文件满足施工要求。建筑工程设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》,市政公用工程设计文件应达到建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。1。12。7承包人进行设计修改必须经过发包人同意,并负责通知监理工程师、施工单位。1。12。8承包人在本项目各阶段施工开始前,按约定的分工,参与组织工程设计图纸技术交底活动,答复有关技术问题。1。12。9专项设计需要由发包人另择承包人设计的,相应扣减计费额,承包人收取分包款5%作为总体费用,承担总体协调职责。1.12。10若发包人要求承包人按工程总造价购买单项工程设计责任保险,保险费用由招标人另行支付。1。12.11设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人配合加工定货时,所需要费用由发包人承担,承包人得到的任何折扣、佣金和回扣都应归发包人所有。1.13工程勘察1.13。1工程勘察是指承包人根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件。1。13.2岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程勘察合同(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探)》(GF-2000—0203)示范文本或随后更新的版本。1。13。3岩土工程设计、治理、监测适用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)》(GF-2000—0204)示范文本或随后更新的版本。1。13。4勘察文件必须满足设计要求。1.13。5发包人、施工图设计文件审查机构或建设行政主管部门可以委托第三方对勘察成果进行抽查,如果承包人提交的勘察成果不符合抽查结果,承包人应将不合格部分的勘察收费双倍返还给发包人.62

3662

37合同专用条款本合同的专有名词以黑体字印出的词均为被定义的术语:1.业主:指广州市番禺区建设局2.发包人:指本工程项目的的代建单位,是指雇用承包人实施本工程的那一方。3.承包人:指其实施工程的投标文件已被发包人接受且与发包人订立工程承包合同的勘察设计单位。4。设计咨询人(方):本次招标确定的设计咨询(含施工审查)单位。5。合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并跟踪服务本工程所订立的合同。6.中标合同价格:指发包人所发中标通知书中所列的价格。7。合同价格:指在中标通知书中写明并在此后根据合同条款调整的价格.8.工程概算:指以初步设计为基础编制而成,且编制深度达到国家有关的编制规定的文件。9。工程预算:指以施工图为基础编制而成,且编制深度达到国家有关的编制规定的文件。10.勘察工作量:指以发包人审核确认的《勘察工作大纲》中的规定内容的勘察任务,按本合同规定的技术要求,经发包人及其委托审查单位确认的勘察工作数量。第1条 本合同签订依据1。1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》《建设工程勘察设计市场管理规定》及《建设工程质量管理条例》。  1。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1。3建设工程批准文件.1。4中标通知书。62

38第2条本合同项目的概况、任务、阶段、范围及设计依据2。1工程名称:工程勘察设计2。2项目概况、招标内容、规模:1、项目概况:.2、招标内容:.3、招标规模:。2。3勘察工作量:按本项目的工程性质、规模所需进行的勘察和测量、用地详查工作,包括规划报建所需的地形图及测量资料,还包括用地报批的地形图及用地详查资料等。2。4项目勘测任务(内容)与技术要求:承包人对本合同项目进行初测、初勘、定测、详勘与测量、用地详查,规划报建的地形图及测量资料应满足规划局的要求,用地报批的地形图及用地详查资料需满足国土部门的审批要求。2.5项目设计阶段:分为初步设计(含方案比选、方案修改和概算)和施工图设计(含施工组织方案比选和预算)两个阶段,其初步设计应提供不少于2个比较方案,对关键的分项工程应有施工方案设计;绿化、照明等附属工程应按业主要求提供比较方案。2.6项目设计范围:工程勘察(包括物探)、方案设计、初步设计、施工图设计、编制概算、及招标用工程量清单、现场指导与监督,主要工程内容包括包括道路路基、路面工程、桥涵工程、人行通道、管线及配套实施的排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施、交通监控、消防工程、电力管沟、供变电工程等全部附属工程2。7设计依据:  (1)设计中标通知书;  (2)发包人提交的基础资料及工程技术要求;(3)国家现行的有关技术规范及标准要求。2.8承接方式:根据招标文件之规定承接。第3条 合同文件的优先次序3。1下列文件应被认为是组成本合同文件的一部分,并互为补充解释,如果合同文件存在歧义或不一致,以先后排列次序为优先:62

39(1)合同实施期间双方签订的补充或修正文件(如果有);(2)本合同协议书;(3)勘察设计管理办法;(4)中标通知书;(5)投标文件的问题澄清;(6)合同专用条款;(7)合同通用条款;(8)投标文件;(9)招标文件的问题澄清;(10)招标文件;(11)组成合同的其他文件。3。2当合同文件内容有含意不清或有矛盾时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人与承包人协商解决。第4条发包人向承包人提交的有关资料、文件4.1中标通知书;4.2项目投资批文、有关规划用地批文、本工程批准文件(复印件);4.3工程勘察、设计技术要求及勘察设计工作范围内已有的技术资料,但不免除承包人自行收集相关技术资料的责任;第5条承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间5。1承包人向发包人提交工程勘察成果资料及设计成果资料,并对其质量负责。5.2承包人负责向发包人提交工程勘察成果资料、设计文件各一式贰拾份,因审查、报建等需要发包人要求增加的份数不另行收取工本费。5。3承包人应当按照下列进度要求进行本合同项目的勘察设计工作:5。3.1设计合同签订后25日历天内完成方案设计;5。3。2初步勘察成果资料、初步设计文件、初步设计概算及其相关文件于方案确定后45日历天之内交付发包人.62

405。3.3初步设计审查批准后,自接到业主正式通知起45日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后10日历天内完成补充、修改。5。3.4详勘、定测成果资料、施工图设计文件、施工图预算、招标工程量清单及其相关文件于施工图设计评审通过之日起,10日历天之内交付发包人。5.4设计图纸含方案设计图、初步设计图、施工图、报建图;概、预算文件包含初步设计概算及施工图预算;设计文件提供所需设计图纸、设计说明、工程项目及数量汇总表,包括发包人及政府有关部门要求的相关电子文件(设计图纸需同时提供AutoCAD、PDF两种格式电子文件).5.5按发包人要求的时间提供招标工作所需的本合同工程概况、工程量清单、工程预算及技术规范,费用已包含在合同价中,发包人不另行支付.5.6承包人应提供本合同工程项目的地震及场地灾害资料。承包人对本工程项目须进行抗震设计的重要建筑,经发包人认可后,可委托有专业资质的单位进行工程场地地震安全性的勘察工作。5。7承包人在开展各个阶段勘察工作前,向发包人提交各阶段的勘察工作大纲及其实施计划一式四份;承包人在开展各个阶段设计工作前,向发包人提交各阶段的设计工作大纲一式四份.  第6条 收费标准6.1勘察设计合同价6。1.1本合同价暂定为¥元(大写:人民币元整).合同暂定价只作为合同签订后支付勘察设计费的依据,待本招标范围内工程的施工图预算评审后,以经评审的施工图预算为基础,根据计价格([2002]10号)计算并下浮20%送审勘察设计费预算.以经评审的勘察设计费预算作为合同价,双方另行签订补充协议予以确认。最终勘察设计费结算执行下列第6.2条规定。6。1。2在各设计阶段中,承包人有义务按照施工图审查单位、发包人和上级主管部门的审查意见补充和修改相应的设计文件。对于获得批准的设计文件,发包人认为有部分工程需要优化时,承包人应按发包人的要求进行优化设计。以上费用已包含在合同价中,发包人不另行支付。6.1.3除非合同中另有规定,本合同价已包括征询意见所发生相关费用、设计报建、设计送审、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用,不论其在招标文件中是否有提及。同时工程设计费已包含各种62

41评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研等一切费用和设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报(含音像、动画、效果图等资料)的费用以及基坑支护方案审查的费用等。上述所列发生费用全部由承包人承担,发包人不再另行支付。勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他可能影响勘察正常进行所发生的有关费用。6。1.4履约保证金6。1。4。1中标人的履约保证金为合同总价的10%,在发出中标通知书后十五天内且在合同签订前以现金支票、转帐或银行保函形式递交.如以银行保函的形式提交,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。6.1。4.2联合体的履约保证金可以由联合体主办人出具,或由联合体各成员分别以各自的名义按其承担的工作量出具,但其总额应与本须知规定的金额相等。6。1。4.3履约保证金在工程竣工验收合格后28天内无息退还。6。2勘察设计费结算6。2。1勘察费(A):根据本合同规定的技术要求,以行业标准、规范为依据,按经甲乙双方确认的实际勘察工作量进行结算。测量费和岩土工程勘探费按国家规定的收费标准(计价格[2002]10号)计算并下浮20%进行计取。以上费用均已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等全部费用。6。2.2工程物探费用(B):根据本合同规定的技术要求,以行业标准、规范为依据,以经甲乙双方确认的物探工作量为基础,按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算并下浮20%。6.2。3设计部分:设计费(C):以经番禺区财政局审定的建筑安装工程费预算价为工程设计收费基数,按番禺区财政局审定的设计费预算中的计费程序、项目组成、调整系数、下浮率计算。设计各阶段的方案调整及施工期间设计变更等不另外增加设计费。总体设计费按实际负责总体设计的标段范围结算。6.2.4本合同结算总费用D=A+B+C,最终结算价以番禺区财政局审定为准(如有审计,以审计结果为准). 第7条 支付方式7.1本合同生效后十天内,发包人支付本合同暂定价的10%作为定金,即¥,(大写:人民币元整)。(在按本合同条款第7。5条之规定支付勘察设计费62

42时,定金抵作设计费)。收到定金后14天内,承包人须按招标公告规定向未中标的投标人支付方案设计补偿费,并向发包人提供发票等支付凭证。7.2承包人完成方案设计并通过规划方案审查后14天内,发包人向区财政申请支付本合同暂定价的5%。7。3承包人在完成初测和初勘并提交通过评审的初步设计文件,经政府相关职能部门批复初步设计文件后14天内,发包人向区财政申请支付本合同暂定价的5%。7.4承包人提交通过施工图审查并经发包人验收合格的施工图设计文件及招标工程量清单后14天内,发包人向区财政申请支付本合同暂定价的10%。7.5承包人协助发包人完成施工招标并送区财局审核勘察设计费预算后14天内,发包人向承包人支付至按本合同第6条之规定调整计算后的勘察设计费总额的70%。7。6工程竣工验收合格,承包人在施工期内的技术服务得到发包人的认可,且勘察设计费结算经番禺区财政局审核后14天内,发包人向承包人支付至勘察设计费结算价的95%。7.7缺陷通知期满后,发包人向承包人付清工程勘察设计费余额。7.8承包人应在支付期前十天内用书面形式向发包人提交支付申请报告。7。9双方委托银行代付代收有关费用。   第8条 双方责任  8.1发包人责任  8.1。1发包人应按合同规定向承包人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计.  8.1。2工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据承包人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与承包人的人员一起验收。   8。1.3在合同履行期间,非承包人履约方面的原因,发包人单方面要求终止或解除合同,承包人未开始勘察设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始勘察设计工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付相应的勘察设计费。62

43  8.1。4发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付勘察设计费,逾期付款应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息承担应支付金额的逾期违约金.非承包人的设计方面因素,发包人的上级要求合同项目停缓建,发包人均应支付应付的勘察设计费。  8.1。5发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得承包人同意,不得严重背离合理设计周期。8。1.6由于发包人原因造成承包人停、窝工,工期顺延;或由于发包人提交的基础资料及文件时间超期,工期可酌情顺延,但承包人应采取必要的措施加快设计工作进度.8.1.7本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金。8.1。8本合同有关条款和补充协议中规定发包人应负的其它责任。8。2承包人责任8.2。1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料,并对其负责。  8。2.2由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格,承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若承包人无力补充完善,需另委托其他单位时,承包人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金数额为直接受损部分勘察费的300%;若造成第三方损失,由人民法院进行判决,并根据判决结果承担责任。  8.2。3在工程勘察前,提出勘察工作大纲或勘察组织设计,并经发包人批准,参与发包人组织的勘察验收工作。8.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。8。2。5在现场工作的承包人的人员,应遵守安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。承包人应负责派驻现场的工作人员的工作、生活及交通等方面的全部费用。62

448。2.6若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,承包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。8.2.7承包人负责勘察过程中包括临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具费用及影响勘察施工正常进行发生的有关费用,发包人不另行支付。8。2。8承包人在初测、初勘阶段负责对本工程项目影响范围内的地下埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)分布情况进行物探,在详测、详勘阶段根据发包人要求进行专项详细探查,其费用包干在勘察设计费中。8。2。9承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第5条规定的内容、时间及份数向发包人交付合格的设计文件(除按合同规定可以顺延的情况外),并对提交的设计文件的质量负责。  8.2。10设计合理使用年限按国家规定执行。  8.2.11承包人负责该合同项目的设计联络工作,保证各阶段设计顺利通过有关部门的审查和批准,派出两名人员驻发包人工作场所办公,并配备汽车一台,专门负责前期报建、设计协调等工作,由发包人进行管理,费用包含在设计费中,发包人不另行支付。8。2.12承包人需按发包人要求制作宣传、汇报资料(含音像、动画、效果图等)及设计模型.上述所列发生费用全部由发包人承担,发包人不再另行支付。  8.2.13承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计失误、错漏造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施外,还应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金数额为实际损失的100%,但最高不超过本合同设计费的100%;若造成第三方损失,应由人民法院进行判决,并根据判决结果承担责任。。8.2。14由于承包人设计不切合实际或设计考虑不周或设计错误等原因导致设计变更,造成工程造价增加超过施工合同总价的5%~10%,则承包人除免费负责补充完善施工图设计外,发包人还将按增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费;若增加费用超过施工合同总价的10%时,发包人将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。62

458。2。15由于承包人原因,延误了勘察设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的千分之三,减收最高限额为应收勘察设计费的30%.若因自身原因延期提交勘察设计文件超过一个月,则发包人有权采取调整勘察设计队伍等措施以完成既定的设计目标,以保证整个工程的顺利实施。8。2.16工程项目施工期间,承包人应选派设计代表不少于二名进驻施工现场积极配合发包人、监理、施工单位,及时提供优质服务,严格执行勘察设计管理的有关规定,费用包含在设计费中,发包人不另行支付。工程造价100万元以下的设计变更在收到通知后3日历天内完成,工程造价100万元以上设计变更在收到通知后7日历天内完成,若由于未及时选派合格的设计代表进驻施工现场,或未能在发包人规定的合理时间内完成变更设计,每拖延7日历天(不足7天按7天计)按合同总价的2‰向发包人支付违约金。本违约金限额为勘察设计费总额的20%。  8.2。17合同生效后,承包人不得自行终止或解除合同。8.2。18各阶段设计文件经评审或审查,应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求,并应是最合理、最优化的设计.否则,承包人应无条件进行修正、改进,其费用发包人不再另行计量支付。8.2。19承包人提交的初步设计概算不得高于审批的工程可行性研究报告投资估算,施工图预算不得超过审批的初步设计概算(因发包人原因和规划调整引起的工程规模增加除外)。否则,发包人不接受该设计方案,承包人须无条件进行修改,其费用发包人不再另行计量支付,工期不予顺延。8.2。20承包人交付合格的设计文件后,按规定参加有关政府部门的设计审查,并根据审查结论负责调整、补充及修正。承包人按合同规定时限交付设计文件,并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收,承包人不另外收取费用。8。2。21承包人所承担的本合同项目下的专业性较强的工程勘察设计(如电力、消防、航道、水利、海事等),应按有关政府职能部门的要求,在保证设计文件的整体质量的前提下,经发包人同意,承包人可将此部分工作内容分包给具有相应资质的勘察设计单位进行勘察设计,但分包项目的设计质量和设计工期由本合同承包人负责.分包合同原则上由承包人与分包人签订.发包人因特殊专业指定的设计分包,承包人须全力配合,不得推诿。62

468.2。22若承包人私自分包勘察、设计任务,视为违约,除扣除全额勘察、设计费用外,还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。8。2。23本工程项目中,承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担.8.2.24设计文件中选用的国家标准图、部标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由承包人负责解决。8.2.25承包人在进行设计文件编制过程中,为完成合同内的设计内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用,由承包人承担,发包人不予支付;各设计阶段各种评审及征询意见所发生的相关费用,由承包人承担,发包人不予支付。8。2。26承包人必须有足够的措施保证及时提交发包人所需的招标资料,以保证发包人招标工作的顺利进行.8。2.27承包人对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加工程质量鉴定及工程竣工验收。8。2.28承包人须于合同签订后7天内,提交一份勘察、设计工作进度计划以及按投标人员承诺制定的勘察、设计人员分工表,经发包人批准后不得随意更改.发包人认为承包人不称职的设计人员,承包人应当在收到发包人的书面通知14天内更换.8。2.29承包人如需更换项目负责人或专业负责人,应提前14天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。未经发包人书面同意承包人擅自更换项目负责人或专业负责人的,发包人可以按每人次向承包人索赔合同价的1%。8。2.30方案设计、初步设计如需要调整,承包人必须无条件配合发包人,承包人对此不得提出赔偿或保留其它权利.8。2.31设计阶段需进行的材料检验及配合比试验,相关费用包含在设计费中,所发生的相关费用由承包人承担,发包人不予支付.8.2。3262

47承包人必须保证设计各阶段工程造价文件的质量,番禺区财政局及发包人将对承包人提交的初步设计概算、施工图预算和招标工程量清单进行严格的审查,若被发现漏项、工程量错误(含图纸错误)、重复计费等累计10处或以上,发包人有权扣罚承包人设计费的0.5%~3%;承包人原因造成施工图建安费(以经财政评审的为准)超过批复概算建安费的,发包人有权扣罚承包人设计费用的1%~5%,造成发包人损失的还要赔偿损失.8.2.33若承包人为联合体时,联合体主办方应代表联合体对发包人负责,按本合同规定向发包人提交全部合格的设计文件。发包人就本合同工程向联合体主办人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力.8。2。34承包人承担本合同项目下的用地报批地形图测绘及用地详查,内容包括①1:500数字地形图测绘(红线及红线外20米范围,含村界调查;纸图一式八份,电子文档二份);②房屋调查及面积测算(用于补偿的地类、所有权宗地图,纸图一式八份,电子文档二份);③地上附着物清点详查(用于补偿的地类、所有权宗地图,纸图一式八份,电子文档二份);④地籍调查(出具勘测定界报告书三份);⑤用地线界桩放样。测量成果需采用80西安坐标系,并需满足用地报批要求。如承包人不具备相应资质,则可按8。2。22条款规定将此部分工作内容分包给具有相应资质的单位完成。8。2.35本合同有关条款和补充协议中规定承包人应负的其它责任。第9条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件用于本合同项目外的项目.如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。  第10条 仲裁、起诉本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第二种方式解决:(一)提交广州仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第11条 合同生效及其他11.1承包人为本合同项目的服务至缺陷责任期结束为止.11。2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。62

4811。3本合同双方签字盖章即生效,正本一式贰份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份;副本八份,甲乙双方各执四份。11.5双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。11。6未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。62

49合同附件1勘察设计管理办法本办法适用于工程勘察设计合同管理,合同专用条款、通用条款、招标文件中如与本办法规定不一致之处按照本办法执行。勘察设计管理依据国家、省相关建设工程质量管理条例、勘察设计管理条例等法规制定,由总工室负责组织设计单位开展勘察设计工作,督促设计单位按照设计工期要求按时完成各阶段设计工作,组织各阶段勘察设计验收、评审工作,对工程规模、采用工程技术标准、外业勘察资料、重点工程设计方案、遵循相关规范的执行情况进行全面验收、审查。设计管理工作总体要求是实现精细化管理,创新设计理念,注重细节,关注使用者的需求,体现以人为本。第一节方案设计管理办法一、领会和贯彻区政府、业主单位、主管部门对项目建设的意图和要求,向设计单位传达要求,审查设计成果是否贯彻意图、要求.二、着眼于广州打造国家中心城市、番禺建设广州现代化新城区的目标定位,重视项目设计的景观性、生态性、环保性、前瞻性。三、以规划设计条件、交通流量预测或交通规划咨询(重大项目)等作为依据,设计单位应对设计方案进行比选和优化设计。四、方案设计中应事先充分征求规划、国土、水利、交通、市政、海事、航道、环保等行政主管部门和沿线镇、街、单位意见,使方案设计能够满足防洪、通航、环保等行政管理要求;满足交通、排水等专项规划;满足沿线交通衔接、水土保持、雨污水排放等使用需求.方案设计初步成果完成后再次征求意见,反馈意见应以书面形式。五、管线综合方案设计工程中应充分征求管线单位意见,结合各管线专项规划、建设计划和现状管线情况拟定管线横断面布置。六、方案设计的过程控制。方案设计过程中,发包人应及时听取设计单位的汇报,对每一部分初步成果进行审查,重点审查以下内容:1、会同设计单位察看现场,充分了解路线沿线地形、地貌、水文、地质条件和建筑物、管线分布情况,优化路线线位,在满足技术标准的前提下,尽量减少大规模的拆迁。2、在规划设计条件的框架内,根据道路的功能定位、景观要求、沿线的城市规划,会同设计单位初步拟定道路的横断面组成.3、根据交通量预测资料和道路等级,确定与被交道路的交叉形式;采用立交时应注意保持与周围景观的协调。4、纵断面设计应坚持生态、环保理念,避免大切大挖,尽量减少对沿线山体、丘陵、植被的破坏。建筑密集区线路高程与沿线地块衔接应平顺。5、路基设计应注重水土保持,避免或减少对沿线水体、农田排灌系统的破坏。6、软基处理优先采用技术成熟度高、施工简便可行的方案,统筹兼顾经济与工期的关系。62

507、积极探索采用新材料、新技术、新工艺,例如重点研究环保节能材料、泡沫轻型土技术、新型软基处理技术等在工程中的推广应用。8、绿化设计在不影响交通的情况下突出景观性和生态性,以层次、色彩、季相的搭配和规整式与群落式的组合达到既美观又经济的效果,在城市道路两侧有用地条件的地段设计为绿道和绿化退缩位,要四季有花,注重遮荫。9、发包人会同设计单位借助工业设计和艺术设计对人行天桥、路灯造型、公交候车亭、人行指示牌、休憩座椅、亲水平台、建筑小品、电话亭、垃圾箱等进行创新设计,设计中要注重发掘地方文化特色、内涵,特别是岭南水乡特色。人行天桥和公交候车亭要注重遮阴避雨。七、建设业主或发包人组织方案设计评审,整理形成评审会议纪要。督促设计单位优化、完善设计,指导下阶段初步设计。八、方案设计完成后,设计单位及时配合建设业主或发包人报送规划方案审查;批准后作为下阶段工作依据.九、排水工程设计应与道路及周边环境相结合,从实际出发,充分利用现有的排水工程措施、有利的地形全面规划;满足排水功能的同时,考虑邻近区域水体、排水管网系统及防洪设施等,防止附近山坡水土流失,尽量不破坏天然水体;不轻易合并自然沟溪和改变水体性质,选择有利地质条件布设人工沟渠,减少沟渠的防护与加固工作。在排水设计时注意以下几点:1、方案设计前应调查和收集如下的资料:(1)调查自然因素资料,包括项目周边现状地形、气象资料、水文资料、地质资料等基础资料。(2)了解与本工程有关的城镇(地区)的总体规划及排水专项规划,受纳水体的位置及防治污染要求,现有雨、污水走向,排出口位置及高程。调查与设计相关的资料,包括道路的现状规划、道路等级、路面宽度及路面材料,地面建筑物及地下构筑物及管线的位置、高程等。2、雨水设计应结合规划资料和现状管网及周边环境综合考虑,合理设置出水口及过路涵洞。若路面雨水必须通过农灌排出时,出水口的方式、位置、流量应征得镇街的书面同意意见;若涉及排水、清淤等补偿问题,设计文件中应考虑相应的工程量及费用。道路过水涵洞的设计就与现状农灌渠相结合,位置、结构形式等应征得当地镇街的同意。3、对立交、平交、桥梁、隧道、地下通道、广场等特殊位置应分析其排水特点,重点设计。4、边沟排水设置应考虑两侧的环境影响,排水设计应自成系统,不能直接向周边的农田或水塘排放。5、污水设计应结合区域污水专项规划及现状的污水管网,合理设计。十、建设业主或发包人组织景观绿化方案设计专项评审会,根据评审意见修改完善景观绿化方案设计,指导下阶段初步设计。在设计上要注意以下几点:1、在道路中间绿化分隔带、两侧分车绿化带及人行道绿化带上设计乔、灌木,原则上采用规则式种植,乔木以本地树种为主,灌木和地被可多用开花品种,中间绿化分隔带灌木种植要达到防眩要求,灌木和地被多选用自然形态品种,以减少养护难度和成本。62

512、渠化岛和人行横道要考虑行人停留遮荫需求,灌木种植应满足规范要求且不能阻挡行人和行车视线。3、立交区域植物设计以群落式种植为主,乔、灌、草要搭配合适,疏密有致,形成合理的景观空间。4、立交桥下绿化区域以种植喜荫灌木和地被为主,桥下空间不高于3米的范围不利于植物生长,应空出并以较高灌木围合遮蔽.5、种植大乔木宜采用钢管支撑,即坚固又美观。6、行道树若是树穴种植,须对树穴范围作盖板或类似处理,防止泥土流出和扩大人行道使用宽度.行道树应与路沿石作一定退缩,留出距离以供路灯等管线穿越.人行道若采用绿化带,则每隔一定距离需留出硬铺装通道,供行人穿越和防止积水.7、原则上中间绿化分隔带、桥下绿化、立交范围绿化等集中和较危险的范围采用自动喷淋,其余范围合理设置取水点,采用人工淋水。若无水源的项目则在工程范围内预设管网,预留接口,便于日后作相关衔接。8、做好现场调查,高压输电线路、油管、光缆等范围植物设计要满足相关规范要求。第二节初步设计管理办法一、协助主管部门组织外业初测验收,督促设计单位按照有关规定、规程和合同要求,结合方案设计审查意见和外业验收意见,对方案进一步优化和完善,然后及时开展初步设计及概算编制工作.二、协助上级主管部门组织召开初步勘察成果验收会议,配合咨询单位审查设计单位所收集的外业资料是否满足初步设计的要求,工程的建设规模、技术标准是否符合相关规范、规定的要求。三、协助行业主管部门对项目进行初步设计审查。对路线线位、横断面组成、互通立交形式、路基、路面、桥涵、照明、交通工程等设计内容和概算等方面进行研究,提出合理化建议,核查是否执行方案设计审查意见。归纳整理评审会中对优化设计、降低造价、控制投资、控制用地等方面的意见和建议,根据初步设计审查意见督促设计单位完善初步设计文件。四、组织景观绿化初步设计专项评审,对绿化景观效果、采用树种、规格、喷淋系统、概算进行研讨,形成评审意见供设计单位遵照修改、完善.五、组织道路元素专项设计评审,重点项目道路元素设计需报送区政府或业主单位审定。六、除因区政府或行政主管部门提出的重大方案调整,初步设计概算应不突破已批复工可估算。初步设计评审修改后,发包人将调整后的初步设计概算向主管部门申报审查.经审批的初步设计概算作为项目投资控制的依据.七、设计单位根据评审通过的初步设计出具用地红线图,用地红线图应转换为广州城建坐标和西安坐标(或北京坐标),满足征地拆迁摸查、办理选址意见书的需要.第三节施工图设计管理办法一、发包人要向设计单位提供上级对该项目的最新指示、沿线发生的变化以及地方政府对该项目的新要求,以便在施工图设计中作相应调整。要求设计单位提供施工图测设阶段的《详测暂行规定》、《施工图设计原则》、《地质勘探大纲》等有关文件.62

52二、发包人会同咨询单位对设计单位的外业定测工作进行监管。协助上级主管部门组织召开外业定测成果验收会议,审查所收集的外业资料是否满足施工图设计的要求,工程的建设规模、技术标准是否符合相关规范、规定的要求。三、外业定测验收后,督促设计单位在初步设计的基础上,按照有关规定、规程和合同要求,结合初步设计审查意见和外业验收意见,对初步设计进一步优化和完善,然后及时开展施工图设计及预算编制工作。四、设计单位提交施工图设计文件后,应协助建设主管部门(施工图审查单位)对施工图设计文件进行审查,审查是否按初步设计的评审意见和外业定测验收意见执行,是否满足现行规范、规程及合同的要求,并根据实际情况解决各专业之间的矛盾和协作,对施工图设计文件中的差错和遗漏以及不便于施工的设计内容,提出合理化建议,并进行商讨和更正。五、设计单位在管线综合规划设计中应结合现状土地利用和区域城市规划,并征求管线单位意见,合理预留用户分支接入点.发包人对各管线专业设计文件组织设计单位进行审查,避免管线及构筑物产生平面、竖向冲突.六、除因区政府或行政主管部门提出的重大方案调整外,施工图预算应不突破批复的初步设计概算。施工图设计评审修改后,发包人将调整的施工图预算向主管部门申报审查.七、设计单位应根据修改后的施工图设计出具最终的用地红线图,满足征地拆迁详查的需要,同时协助发包人办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。八、设计单位应根据修改后的施工图设计提供详细的管线迁改一览表,满足管线迁改方案设计的需要.九、设计单位不得在设计文件中指定建筑材料、设备的生产厂家或供货商。若设计单位在设计中提出新结构、新技术、新材料,设计单位应着重对其使用要求及单价组成进行详细说明。十、设计文件中选用的国家标准图、部颁标准图、地方标准图及各类相关数据、资料应在设计图纸中加以体现,以保证设计文件的完整性。第四节设计咨询与施工图审查管理办法设计咨询分为全设计过程的咨询与施工图审查两种方式.市政项目原国家、省、市未强制要求进行全过程咨询,一般只进行施工图审查,但2009年6月起区建设局发文规定对区财政投资的市政项目实行初步设计审查时要提供设计咨询单位的审查意见,因此自本办法实行后市政项目也推行全过程咨询。一、所委托的设计咨询单位应承担全过程的咨询工作,包括勘察阶段、方案设计、初步设计、施工图审查。勘察阶段,咨询单位对设计单位的地质勘察过程进行监理,对设计单位的外业工作(如地质钻探,平、纵、横断面测量等)进行跟踪、抽查、核实,通过必要的旁站、巡视、抽查等手段,监督、检查设计单位的测量、勘察、钻探、调查资料的质量,审查确认地质勘察成果,并在地质勘察报告上签字后作为设计和勘察工作量计量的依据。各阶段设计文件完成后,发包人随即安排设计咨询单位开展设计文件的审查。62

53二、设计咨询与施工图审查,是指具有设计咨询(施工图审查)资质的设计咨询机构(施工图审查机构)按照有关法律、法规,对设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。三、设计文件未经审查合格的,不得使用。四、施工图审查机构应当对设计文件的如下主要内容进行审查:1、是否符合工程建设强制性标准;2、地基基础和主体结构的安全性; 3、勘察设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在设计文件上加盖相应的图章和签字;4、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。五、审查合格的,审查机构应向发包人出具审查合格书,并将经审查机构盖章的全套设计文件交还建设单位。审查合格书应有各专业的审查人员签字,经法定代表人签发,并加盖审查机构公章.审查机构应在5个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设(交通)主管部门备案。六、审查不合格的,审查机构应将设计文件退还发包人并书面说明不合格原因.同时,应将审查中发现的发包人、勘察设计单位和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,报工程所在地县级以上地方人民政府建设(交通)主管部门。设计文件退还发包人后,发包人应要求原勘察设计单位进行修改,并将修改后的设计文件报原审查机构审查。七、任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的设计文件.八、审查机构对设计文件审查工作负责,承担审查责任.设计文件经审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,给发包人造成损失的,审查机构依法承担相应的赔偿责任;建设(交通)主管部门对审查机构、审查机构的法定代表人和审查人员依法做出处理或者处罚。九、审查机构应当建立、健全内部管理制度。设计文件审查应有经各专业审查人员签字的审查记录,审查记录、审查合格书等有关资料应当归档保存。十、发包人负责对审查工作进行监督检查,主要检查下列内容:1、是否超出认定的范围从事设计文件审查;2、是否使用不符合条件的审查人员;3、是否按规定在审查合格书和设计文件上签字盖章;4、设计文件审查质量。发现审查机构有违反以上规定的行为或审查质量未符合要求,将依据合同约定进行处罚,情节严重的可上报建设(交通)行政主管部门处理.第五节配合施工阶段管理办法62

54一、当工程进入施工阶段,设计单位必须负责配合施工,发包人不另外支付配合施工费用。此期间,设计单位主要工作内容如下:1、对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质方面的技术交底;2、现场交桩;3、施工图设计(技术)交底;4、参与建设工程质量和安全事故的处理工作,并对因勘察设计原因造成的质量事故,提出相应的技术处理方案;5、变更设计和补充设计及由此所需要的勘察工作;6、会签设计变更审批表;7、参加隐蔽工程及工程竣工验收;8、配合做好施工日志;9、配合质量检测;10、参加审查施工单位编制的重点工程施工组织设计。11、及时解决与设计有关的其它施工问题。二、现场技术服务及人员要求1、设计单位应在施工现场设立设计代表处,派出设计代表常驻施工现场及时配合施工,派出的设计代表必须是路线、路基、工程地质、桥涵等主体专业的主要设计人员并具有中级以上职称,设计代表专业可根据工程进展相应调整,不能多个项目同时挂职或兼任其它项目的职务。大型项目需另行安排一名设计代表常驻发包人办公地点处理设计问题及联络双方需协调事宜。除设计代表以外,设计单位配合施工还包括对每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。配合施工的设计小组人员应服从施工需要,及时到现场配合施工.设计单位应按以上要求在施工期间建立稳定的施工配合小组并配齐相关专业人员.施工配合小组一旦确定,未经发包人同意不得调离。对不称职的人员,发包人有权要求撤换.2、在项目施工期间,由项目总监办建立“设计代表人员考勤表”,设计代表须签字签到,如缺席者由检查人员在当日签到处签名,设计代表必须每月有21天(含21天)以上留驻工地,必须按要求出席发包人或总监办主持的重要会议(如工地例会)。3、工程项目施工期间,设计单位应对施工现场及时提供优质服务。要求设计单位对工程造价100万元以下的设计变更在收到通知后3日历天内完成,工程造价100万元以上设计变更在收到通知后7日历天内完成,若由于未及时选派合格的设计代表进驻施工现场,或未能在发包人规定的合理时间内完成变更设计,每拖延7日历天(不足7天按7天计)按合同总价的2‰向发包人支付违约金。本违约金限额为勘察设计费总额的20%。4、设计单位应无条件配合工程竣工验收及结算工作,不得以各种理由拒绝在竣工文件、结算文件上盖章确认.第六节配合图纸内审和现场核对62

55一、在施工图设计文件提交后,由总工室组织、工程管理部参加进行图纸的内审,分专业详细核对详图,核查有无错、碰、漏等问题,并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题提出处理意见.二、设计单位配合发包人核对最终的用地红线图,根据镇、街、沿线单位意见,对确需避让拆迁但不影响工程使用、衔接沿线路口接长等局部需调整红线的部分进行修改。三、开工前,勘察设计单位需参加设计交底会,由勘察设计单位在会上解答施工、监理单位对设计图纸的疑问,确属设计的错漏由设计单位进行补充、修改。四、开工后,勘察设计单位配合总工室对设计中重要构造物、线位经过的征拆敏感点和难点部位、与其它工程交叉部位通过现场测量放样进行重点核对,并及时纠正设计不符合现场实际的相关问题。第七节信访处理与设计调整一、项目实施过程中,出现工程影响范围的单位、集体组织、群众、个人等对项目规划设计、环境影响、施工造成干扰、破坏等方面因存在疑义、意见而发生信访时,须把握以下工作要点:1、高度重视信访工作,充分服从维稳大局,积极配合信访部门、项目业主、行政主管部门按照信访程序办理信访事项。主管领导亲自抓信访问题的办理,公司各有关部门协作配合,坚决杜绝漠视、轻慢、推诿现象,严格避免因处理不当引起越级上访、事态扩大等不稳定现象.2、认真倾听信访人的意见、建议,充分尊重信访人的合理诉求。耐心解释项目各方面所具备的合法性、合理性,以法理和情理进行解释与沟通,争取取得信访人的理解与支持。3、对项目虽合法、合理但因历史遗留问题或环境发生变化等客观存在问题时,应在信访部门的牵头下,会同项目业主、行政主管部门提出合理解决方案与信访人协商,重大问题再报请区政府研究决定.做到既维护法律、法规、规定、行政许可的严肃性,又尽量照顾到受影响群众的切身利益,充分体现以人为本的项目建设理念.但对信访问题的处理要确实客观、合理,符合特殊客观条件,也不能引起其它不良连锁反应和为今后项目建设留下问题隐患。4、如经以上工作仍不能与信访人达成一致,则配合信访部门、项目业主、行政主管部门引导信访人走合法的信访渠道,后续信访问题的处理仍遵照以上工作要点。二、因信访人的合理诉求,需调整项目设计,应掌握以下原则:1、调整设计应本着“既不影响项目的建设意图和功能又合理解决受影响群众的切身利益”的总体原则.2、充分把握信访人的核心利益诉求,分清主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面,在不能满足信访人的所有利益情况下,充分与信访人进行沟通协商,尽量照顾基本利益,兼顾次要利益。3、在符合以上原则的情况下,尽量不对项目线位、纵断面、横断面、交叉方式、互通形式、排水走向等主要规划要点作大的改动,不降低项目的使用功能,不妨碍项目的整体景观效果。尽量通过局部、细部调整、增加工程措施等手段而解决信访人的基本诉求。4、调整设计应经济、美观、技术成熟、简便可行。5、调整确定后的方案由发包人会有关方面重新报批.62

56合同附件2廉政合同发包人:(全称)承包人:(全称)根据国家、省有关廉政建设的规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与施工安全,提高建设资金的有效使用和投资效益,合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设,订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件,自觉按合同办事。1。3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。1。4建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为.1。5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的,可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处.2发包人义务2。1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2。2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2。3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2。4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备,不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2。5发包人及其工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍,也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动.2。6发包人及其工作人员(含其配偶、子女)不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务62

573.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3。2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3。5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定,应依据有关规定给予廉政建设规定的处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成经济损失的,应予赔偿.4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处分;情节严重的,给予承包人1~3年内不得进入工程建设市场的处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人造成损失的,应予赔偿;5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为(工程名称)勘察设计合同的附件,与勘察设计合同具有同等的法律效力。7合同份数本合同一式份,合同双方当事人各执份。有上级部门的,合同双方当事人应送交其上级部门各一份.发包人:(盖章)承包人:(盖章)法定代表人(负责人):(签字)法定代表人(负责人):(签字)联系电话:联系电话:上级部门:(盖章)上级部门:(盖章)年月日年月日62

58合同附件3承诺书格式致:(招标人全称)我单位(投标人全称)参加的投标,我单位理解该工程建设工期十分紧迫。若有幸中标,我单位在此承诺:1、我单位将严格按照招标文件附录3《投标申请表(关键人员配备)》派驻勘察设计人员,并根据工作进展的实际需要或招标人的要求及时增派相关人员。2、我单位将完全响应招标文件的所有条款,履行合同义务,精心设计、确保质量,保证按招标人要求的工期完工。3、我单位将严格按照招标文件的规定不将本合同规定的勘察设计工作进行转包或违规分包.4、我单位保证没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态.5、如我单位违背了上述承诺,本项目招标人有权取消我单位中标的资格或解除合同,并有权没收我单位的投标担保或履约担保或按合同规定扣除违约金.投标人:(全称)(盖章)法定代表人:(亲笔签名)日期:______年___月___日62

59附录1投标申请表(申请人、资质、机构简介)序号内容申请人(牵头人)联合体成员联合体成员1名称(盖章)2法定代表人3总部邮政编码、注册地址4总部电话号码5总部传真号码6总部联络人、手机号码7本地邮政编码、注册地址8本地电话号码9本地传真号码10本地联络人、手机号码11电子邮箱12法人营业执照号、营业范围13工程设计资质证号、范围和等级14工程勘察资质证号、范围和等级15ISO9000认证号、范围16简介(宜300字以内)17完成本项目所独有的有利条件(宜200字以内)18申请人:申请日期:年月日62

60附录2投标申请表(投标人的业绩)序号投标人(联合体成员)作品、业绩、著作名称简介合同额(万元)完成日期申请人(盖章):申请日期:年月日62

61附录3投标申请表(关键人员配备)序号姓名专业分工专业职称工龄(年)主要负责过的项目名称及规模项目负责人路桥相关专业高级工程师桥梁专业负责人路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年或以上。道路专业负责人路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年或以上。电气照明专业负责人本专业(含相近专业)高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年或以上.地质勘察专业负责人本专业(含相近专业)高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年或以上。概预算专业负责人注册造价工程师,从事本专业工作8年或以上。交通工程专业负责人路桥相关专业高级工程师或中级技术职称从事本专业工作10年或以上.其他主要设计人道路、桥梁、地质勘察等主要专业分项至少配备2名或以上专业工程师,其它专业分项至少配备1名或以上专业工程师申请人:申请日期:年月日62

62附录4(本表送交易服务机构备案)正式投标人名单招标项目名称:序号投标人名称联络人电话号码(移动电话)购买招标文件日期经办人:电话:日期:年月日62

63附录5(适用于设计报价)投标报价汇总表项目名称:序号费用名称金额(万元)备注1设计费2工程勘察费工程测量费岩土工程勘察费工程物探费小计 3方案设计补偿费 4合计 本表按招标公告第一章1。4条规定的暂定价填报,若投标人的报价不符合招标文件规定,招标人有权作出修正。71

64附录6(适用于勘察报价)勘察费报价及计算依据表勘察费报价及计算依据表(若项目特征不能在以下表格中完全反映,投标人可自行修订表格)工程测量报价及计算依据表(表1)序号工程测量计费项目投标单价数量估算单项估算价备注12……合计岩土工程勘察报价及计算依据表(表2)序号工程岩土勘察计费项目投标单价数量估算单项估算价备注12……合计工程物探(含管线探测)报价及计算依据表(表3)序号工程测量计费项目投标单价数量估算单项估算价备注12……合计勘察费用报价汇总表(表4)序号计费项目分项合计备注1工程测量费用2工程岩土勘察费用3……总价注:《勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算并按招标公告的要求浮动。71

65附录7投标书项目名称:工程勘察设计第标段。致:(招标人、招标代理机构名称)我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件,未发现他们有错误或其他缺陷。据此,我方愿按这些文件的规定,按照本投标书,包括一并提交的所有文件材料和所附建议书,承担上述项目并修补其中任何缺陷。我方愿以人民币元(大写:元)[(其中勘察费元;设计费元,勘察设计费下浮率%)]的投标总报价,承包本次招标所包含的工作,并承担任何质量缺陷责任.我方项目负责人是。我方遵守本投标书直至投标有效期满,在投标有效期满前,本投标书对我方一直具有约束力,随时可接受中标.我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。我方认同招标文件规定的评审规则,遵守评标委员会的裁决结果,并且不会采取妨碍项目进展的行为。如果我方中标,我方将提供规定的履约担保,将在合同规定的日期开工,并在竣工时间内,按照上述文件完成项目。除非制定正式合同协议书并生效,本投标书以及你方中标通知书,应构成你我双方间具有约束力的合同。我方保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的;在广州建设工程交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。若与事实不符,经查实,我方愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月.投标人:(盖章)法定代表人:(签名或盖章)委托代理人:(签名或盖章)项目负责人:(签名或盖章)地址:邮政编码:电话/传真:/FAX电子邮箱:开户银行名称、帐号:开户行地址/电话:日期:年月日71

66附录8(如果招标人接受联合体,则与投标书一起递交)联合体共同投标协议投标项目名称:。致:广州市番禺建设管理有限公司(招标人、招标代理机构名称)我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标,若中标,联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人,代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件,以及与招标人签订合同,负责整个合同实施阶段的协调工作.投标牵头人:(盖章)法定代表人:(签名或盖章)委托代理人:(签名或盖章)地址:邮政编码:电话/传真:分工内容:联合体成员:(盖章)法定代表人:(签名或盖章)委托代理人:(签名或盖章)地址:邮政编码:电话/传真:分工内容:联合体成员:(盖章)法定代表人:(签名或盖章)委托代理人:(签名或盖章)地址:邮政编码:电话/传真:分工内容:签订日期:年月日法人证明书或法人授权委托书格式:(原件放在正本上,副本可用复印件)法定代表人(负责人)证明书( )第 号      现任我单位     职务,为法定代表人(负责人),特此证明.有效期限:71

67附:法定代表人(负责人)性别:  年龄:  身份证号码:注册号码:          企业类型:经营范围:                单位:      (盖章)                     年 月  日注:法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。法定代表人授权委托书( )第 号兹授权为我方委托代理人,其权限是:有效期限:附:代理人性别:年龄:身份证号码:注册号码:企业类型:经营范围:法定代表人(负责人):(签名或盖章)授权单位:(盖章)年月日注:法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式.71

68附录9投标人已完成项目情况合同签订时间项目概况业主单位完成情况备注注:①投标人应将近5年内已完成的类似勘察设计项目情况填入本表中,以合同签订时间为准。类似工程是指:达到招标公告第1。2。3条所述资质方能承接的公路工程(须含桥梁工程)设计项目.②项目概况包括:项目名称、项目等级、规模、建安费或总投资。③完成情况:已完成施工图设计或已竣工。④投标人应随本表出具所填项目的合同文本、中标通知书(或免招标证明文件)、施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料(复印件),否则,招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含:项目名称,甲、乙方单位名称,勘察设计工作内容、工作时间,甲、乙方单位签约人签名及单位公章等内容.⑤投标人所提供的证明材料,应如实反映出各勘察设计项目的建设规模,如里程、等级、桥梁跨径、长度等相关数据及履约评价。71

69附录10本项目拟投入的人员基本情况表人员安排姓名年龄所学专业已完成类似的项目项目负责人桥梁专业负责人道路专业设计人…道路专业负责人桥梁专业设计人…电气照明专业负责人电气照明专业设计人…………专业负责人……专业设计人……注:①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要,并按附表3《投标申请表(关键人员配备)》分别填列项目负责人及各专业负责人及其他设计人的基本情况。②投标人应按本表所列的项目负责人和专业负责人填写资历表。③投标人拟投入的人员应为本单位人员,并提供本表所列人员的社保证明(或居住证明)及身份证复印件。71

70附录11(本页接收投标文件时使用,结束时收回存档备查)投标文件接收记录表格序号投标人名称投标文件接收情况投标人代表签名手机号码为方便联络,请投标人代表的手机保持开启状态。代理机构代表:见证人:日期:年月日附录12资格审查表71

71项目名称:序号投标人名称审查项目1投标人的资质满足招标公告规定2投标人及其拟派项目负责人是否与报名时一致3投标人拟派项目负责人资格满足招标公告规定4投标人拟派的各专业负责人满足招标公告规定5投标人没有处于被广州建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内6投标人及项目负责人业绩满足招标公告规定7以联合体形式投标的,已按要求向招标人提交共同投标协议结论是否通过并进入下一阶段评审备注:1、根据本表的审查项目,填“是”或“否”。2、表中出现一个或以上“否”,即该投标人的评审“结论”为“否”,即该投标人不进入下一阶段评审。3、表中全部评审结果为“是",视为同意进入下一阶段评审.4、若评委意见不一致时,则按少数服从多数的原则,决定该投标人是否通过符合性审查,进入下一阶段评审。评委签名:日期:71

72附录13商务文件有效性审查表项目名称:序号投标单位审查项目1未发现投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标2商务文件封面已盖投标人公章3《投标书》已盖投标人公章4《投标书》已有法定代表人或者其授权代表签名5《投标书》没有招标人不能接受的偏差(或出现偏差时已同意书面撤回偏差)6《投标书》按招标文件规定的格式填写,没有出现内容不全或者关键字迹模糊无法辨认7未发现证明材料弄虚作假8按第三章投标文件编制要求编制投标文件9按照招标文件要求提交投标保证金10按照要求(必要时)对投标文件进行澄清、说明或者补正11按照招标文件要求进行投标报价,《投标书》中的报价满足招标公告第一章1.4条(费用)的要求。12以联合体形式投标的,有提交联合体共同投标协议结论是否通过并进入下一阶段评审备注:1、根据本表的审查项目,填“是”或“否”.2、表中出现一个或以上“否”,即该投标人的评审“结论”为“否",即该投标人不进入下一阶段评审。3、表中全部评审结果为“是”,视为同意进入下一阶段评审。4、若评委意见不一致时,则按少数服从多数的原则,决定该投标人是否通过符合性审查,进入下一阶段评审。评委签名:日期:80

73附录14(适用于综合评分法)商务文件综合评分表项目名称:投标单位名称:序号项目分值分配内容得分一投标形式[5]投标人为独立投标的得5分,联合体投标的得4分。二企业类似业绩[25]公路工程项目(须含桥梁工程)设计业绩:(1)近5年内公路工程(须含桥梁工程)设计项目,每项得1分,最多得7分。(2)近5年内公路工程(须含桥梁工程)设计项目(主跨大于等于70米),每项得3分,最多得18分。三企业业绩获奖[25]近5年内公路工程(须含桥梁工程)设计项目获得国家级奖项,每项得2分,获行业级奖项,每项得1.5分;获省部级奖项,每项得1分;获市(副省级)奖项,每项得0.5分.本项累计最多得25分。四人员配备及技术水平[15]1、项目负责人设计经历及业务能力(本项最多得7分):(1)从事设计工作在10年以上,高工得2分,其它不得分。(2)近5年内设计的公路工程项目(含桥梁工程)获国家级奖项每项得2分,获行业级奖项,每项得1。5分;省部级奖项的,每项得1分,获市(副省级)奖项,每项得0.5分,本项最多得3分。(3)近5年内作为项目负责人主持过公路工程(须含桥梁工程)项目设计的业绩每项得1分,本项最多得2分.(所提供的投入人员必须为投标单位人员,以提供2013年4月至2014年5月一年的社保证明为准)。2、各专业负责人设计经历及业务能力(本项最多得分8分):(1)各专业负责人每1名为注册建筑师或注册结构工程师或注册公用设备工程师或高级职称得0.5分,每1名为中级职称得0。25分,本项最多得2分。(2)各专业负责人在近5年内,每1名参与设计的公路工程项目(含桥梁工程)获国家级奖项每项得2分,获行业给奖项,每项得1.5分,获得省部级奖项的,每项得1分,获市(副省级)奖项,每项得0.5分,本项累计最多得4分。(3)各专业负责人近5年内,每一名作为专业负责人参与过公路工程项目(含桥梁工程)设计者得0。5分。本项最多得2分.(所提供的投入人员必须为投标单位人员,以提供2013年4月至2014年5月一年的社保证明为准)。80

74五服务及措施[15]1、有针对本项目所制定的设计进度安排、质量保证措施、协助业主确保工程质量、控制工程规模、降低工程造价、减少设计变更等措施的最高得5分。2、在广州地区有办公地点及主要设计人员(项目负责人及各专业负责人)在广州居住(以广州地区2013年4月至2014年5月一年的社保证明或居住证明为准),有得10分,无得0分。六信誉[15]合同信誉良好(工商行政主管部门颁发连续10年或以上“守合同重信用企业”荣誉证书)有得5分,无得0分。(荣誉证书必须由工商行政主管部门颁发,其他政府部门颁发或出具的证明材料无效)有高新技术企业资质证书得10分,无得0分。(高新技术企业由科技行政部门认定)总计100100评审人员注:1、类似业绩是指达到招标公告第1。2。3条所述资质方能承接的公路工程项目(须含桥梁工程)设计项目。2、获奖奖项是指与本次招标专业内容相对应的由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、省级(含副省级)工程勘察设计行业协会颁发的省级(含副省级)优秀勘察设计奖;由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级(含副省级)人民政府颁发的省(含副省级)科学技术奖.国家级(国家科学技术奖、全国优秀工程勘察设计奖)分值>行业级(华夏建设科学技术奖、全国优秀工程勘察设计行业奖)分值>省级(省科学技术奖、省优秀工程勘察设计奖)分值〉副省级(市科学技术奖、市工程勘察设计奖)分值,各级奖项的一等(金)奖、二等(银)奖、三等(铜)奖具体分值可不再细分,也可由建设单位细化。3、企业及人员获奖业绩须提供获奖证书复印件.人员业绩须提供合同文本、中标通知书(或免招标证明文件)、施工图审查备案证明或项目业主对其履约情况的证明材料复印件。4、企业及人员获奖情况以获奖证书为准,企业及人员获奖时间以获奖证明书所载时间为准,企业及人员获奖中同时获得不同级别荣誉的,只以最高级别计一项得分。近5年指2009年1月1日至今,以合同签订时间为准。5、评分如出现小数点,则保留小数点后两位,第三位四舍五入.附录1580

75技术文件有效性审查表项目名称:序号设计方案编号审查项目1未发现投标人在设计方案内标注名称、印章、商标等记认符号(或使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份)2未发现互相雷同和串通投标3未发现明显抄袭行为4未发现侵犯他人著作权和特许权5按第三章投标文件编制要求编制投标文件结论是否通过并进入下一阶段评审备注:1、根据本表的审查项目,填“是”或“否”。2、表中出现一个或以上“否”,即该投标人的评审“结论”为“否”,即该投标人不进入下一阶段评审。3、表中全部评审结果为“是",视为同意进入下一阶段评审.4、若评委意见不一致时,则按少数服从多数的原则,决定该投标人是否通过符合性审查,进入下一阶段评审。评委签名:日期:80

76附录16(适用于综合评分法)技术文件综合评分表项目名称:投标单位名称:投标方案编号评标专家(签名)序号项目分值分配内容得分一投标文件的符合性[10]整个设计内容符合招标文件要求,内容全面,设计总说明书文字表达清楚、思路清晰、重点和难点突出、图纸及文卷质量高。优得8~10分;良得4~7分;差得0~3分。二设计方案及勘察大纲[80]1、正确理解并执行规划建设意图,与周边路网、管网规划协调一致,对区域内路网的交通组织完善合理,总体思路清晰;路线平、纵、横等设计科学合理;道路、桥涵、排水之间的关系处理得当。优得11~15分;良得6~10分;差得0~5分。2、交叉节点功能定位合理;平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高,技术措施优良。优得5分;良得3~4分;差得0~2分。3、桥梁结构方案合理,满足安全性、经济性、工艺可行、有所创新、造型优美;各构件体量比例恰当、景观与功能协调统一。优得15~20分;良得8~14分;差得0~7分。4、路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求;土方平衡合理。优得5分;良得3~4分;差得0~2分。5、道路公用设施(公共交通站点布置、绿化照明、行人设施、道路元素等)设计科学合理、处理得当、特点鲜明。优得5分;良得3~4分;差得0~2分。6、综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用;管理模式先进合理;能充分考虑与市政道路的衔接与协调.优得5分;良得3~4分;差得0~2分.7、充分考虑已建排水设施,结合现状及规划污水处理需求,综合考虑近远期结合的要求;排水管道系统总体布局充分利用地形,尽量采用自流,尽量避免穿越河道,缩短管线长度,减小主干管管径,充分考虑其可实施性和可操作性.优得5分;良得3~4分;差得0—2分。80

778、施工期间交通组织、施工实施方案切合实际.优得5分;良得3~4分;差得0—2分。9、工程建设和使用的重点、难点分析透彻,解决措施合理.优得5分;良得3~4分;差得0~2分。10、勘察方案合理可行,勘察的重点、难点理解准确,建议合理可行;勘察工作流程规范,工期进度计划合理可行。优得5分;良得3~4分;差得0~2分。11、采用切实可行的新技术、新工艺、新材料、环保节能。优得5分;良得3~4分;差得0~2分。三投资控制[10]1、工程总投资合理,节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行。优得5分;良得3~4分;差得0~2分。2、投资估算编制依据正确,达到相应的深度要求,编制质量高.优得5分;良得3~4分;差得0~2分.总计10010080

78附录17(适用于投票法)投票汇总表格项目名称:日期:年月日方案编号第一轮得票第二轮得票第三轮得票第四轮得票每轮得票相同的排序排列名次投标人名称(代表)123412345678910…计票人:见证人:代理机构代表:评标委员会全体成员签字:80

79附录18(适用于投票法)市政工程设计方案评审记录表项目名称:序号主要评判因素较好方案一般方案较差方案1整体设计整个设计内容符合招标文件要求,内容全面,设计总说明书文字表达清楚、思路清晰、重点和难点突出、图纸及文卷质量高。2规划正确理解并执行规划建设意图,与周边路网、管网规划协调一致;对区域内路网的交通组织完善合理,总体思路清晰;路线平、纵、横等设计科学合理;道路、桥涵、排水之间的关系处理得当。3交叉节点交叉节点功能定位合理;平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高,技术措施优良。4桥梁桥梁结构方案合理,满足安全性、经济性、工艺可行、有所创新、造型优美;各构件体量比例恰当、景观与功能协调统一。5路基路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求;土方平衡合理。6公用设施道路公用设施(公共交通站点布置、绿化照明、行人设施、道路元素等)设计科学合理、处理得当、特点鲜明.7综合管线综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用;管理模式先进合理;能充分考虑与市政道路的衔接与协调.8排水设施充分考虑已建排水设施,结合现状及规划污水处理需求,综合考虑近远期结合的要求;排水管道系统总体布局充分利用地形,尽量采用自流,尽量避免穿越河道,缩短管线长度,减小主干管管径,充分考虑其可实施性和可操作性.9施工期交通施工期间交通组织、施工实施方案切合实际。10重点难点分析工程建设和使用的重点、难点分析透彻,解决措施合理。11勘察方案勘察方案合理可行,勘察的重点、难点理解准确,建议合理可行;勘察工作流程规范,工期进度计划合理可行.12总投资工程总投资合理,节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行。80

8013投资估算投资估算编制依据正确,达到相应的深度要求,编制质量高.14…………其他综合评价招标人可以根据项目类型、特点、设计价值观等情况增删评判因素。评委签名:日期:年月日80

81附录19(适用于投票法)投票表格项目名称:第轮第轮第轮第轮正式投票规则:以上表格用于正式投票,从上到下每轮投票限使用一行空格,每个空格限填一个方案编号,同一行的空格内的方案编号不得重复。每轮投票允许选择的总数即下一轮候选总数,以得票多的方案当选为下一轮投票的候选方案。不能进入下一轮的方案,根据本轮得票数量确定名次.遇票数相等不能确定入选下一轮的投标方案时,应进行附加投票,以确定名次。若投标人数为9人或以上,第一轮投票从第1行空格开始;若投标人数为5至8人,第一轮投票从上表第2行空格开始;若投标人数为3至4人,第一轮投票从上表第3行空格开始。每轮正式投票允许选择投标方案总数如下:每轮正式投票允许选择总数投标人数3至45至89人或以上第1轮248第2轮124第3轮12第4轮1(1)投票结束后,点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计,作废的选票不得统计,并向评标委员会报告。(2)评标委员会成员应当独立投票,自投票开始至最终排名统计结果公布期间,任何人不得非法干预、影响投票过程,不得透露、协商、改变投票结果,不得使用通信联络工具。评委签名:日期:年月日81

82附录20基础资料和设计任务书项目背景项目位于珠江三角洲中部,具体位于广州番禺区西部,顺德区东部边界处,起于番禺区紫坭大桥,迄于三善大桥西(顺德).本项目的扩建通车后,缓解了番禺区过境交通的压力,将更加有利于番禺区和顺德的交通联系,促进广佛都市圈的经济发展。地理位置及气候广州位于东经113°17’,北纬23°8',地处中国大陆南部,广东省中南部,珠江三角洲北缘.广州濒临南海,邻近香港特别行政区和澳门特别行政区,是中国通往世界的南大门。广州属丘陵地带。地势东北高,西南低,北部和东北部是山区,中部是丘陵、台地,南部是珠江三角洲冲积平原。中国的第三大河——珠江从广州市中心穿流而过.广州属亚热带季风气候,北回归线从太平洋通过。由于海洋性气候的调节,夏天没有酷暑,冬天比较温暖。年平均气温为20~22℃,年降雨量为1600mm以上,平均相对湿度为77%。本项目所经区域为珠江三角洲平原区,地势平坦,地表水为珠江流域水系,平原水网密布,沙湾、榄核至潭洲、横沥一带,为珠江干流西、北江流切过市桥丘陵地区后,冲积形成的三角洲平原.项目建设规模和技术标准建设规模拟建项目位于广州市番禺区西部,西连顺德、东与番禺沙湾的紫坭大桥相接,本次设计起点在番禺紫坭大桥侧,起点桩号K0+300(K0+000~K0+300为已改造路段),与已改造的紫坭大桥路段对接;终点位于顺德三洲收费站侧,终点桩号K2+230.470,与已改造的G325顺德路段对接,全长1.930km;其中扩建三善大桥长804.05m,番禺侧引道长825。32m,顺德侧引道长301。01m。全线共设平面交叉1处、涵洞5处。三善大桥从番禺至顺德桥梁跨度布置为[(6+6)×15.7+(25+15.7+2×25)+(47。5+2×70+47.5)+3×25+(7+6)×16。16]m,主桥设两个通航孔,主通航孔桥采用70m跨连续刚构方案,引桥采用25m跨预应力混凝土简支小箱梁和16m跨预应力混凝土空心板方案。技术标准本项目主要是根据项目的定位与功能、项目沿线的地质地形环境、社会环境、交通量预测结果等因素,按照交通运输部颁布的相关技术标准、规范的要求来确定。采用一级公路兼城市主干道技术标准,双向六车道,设计速度为80km/h89

83,路基宽度为45。5m.根据本项目的性质、使用功能、沿线地形、地质条件、交通量预测、通行能力和服务水平分析结果,综合考虑到本项目地理位置及在路网中所起的作用等条件的限制,推荐本项目技术标准如下:主要技术指标表序号指标名称单位技术指标备注1公路等级一级2设计速度Km/h803车道数64行车道宽度m2×(3×3。75)未含非机动车道5行车道路面结构沥青混凝土路面6中央分隔带宽度m2。07绿化带宽度m2。08路基宽度m45。59三善大桥桥梁宽度m21。5+14。5扩宽桥梁21。5m,旧桥14.5m10停车视距m11011最小平曲线半径m45012不设超高最小半径m250013最大纵坡%3.514最小坡长m241.14715凸型竖曲线最小半径m400016凹型竖曲线最小半径m420018桥涵设计车辆荷载公路-Ⅰ级19人群荷载kN/m2按《桥规》计算20路基设计洪水频率1/10021桥梁设计洪水频率1/30022三善大桥通航净空m净高10m,底宽60m,顶宽45m设2个通航孔23通航水位m3.40珠基高程89

84项目设计目的、基本原则本项目建设方案应充分考虑地形地质条件、城市建设规划及路网发展规划,尊重地方特性,处理好工程建设与环境相和谐、资源有效利用的关系,减少建设成本及运营成本;在以人为本全面协调可持续发展观的指导下,遵循安全性原则、服务社会原则、尊重地区特性原则、整体协调性原则和自然性原则,打造“安全、美观、环保、和谐”的精品工程。本项目扩建通车后,将起到促进广州番禺区和佛山顺德区经济交往的作用,完善了区域的基础设施配套,方便了两地居民的出行与往来,对广佛同城化发展规划的优质生活共建区的发展打下坚实的基础。建设的必要性1、加强广佛都市圈内部联系,加快广佛同城化进程的需要。2、完善广佛都市圈干线公路网的需要。3、完善番禺区路网布局,提升番禺区路网等级的需要.4、满足国道G325改线,实现道路升级的需要.5、缓解番禺区过境交通压力,满足交通量增长的需要。6、促进番禺旅游经济发展的需要。设计内容(一)依据国家工程建设标准和有关设计规范。(二)设计要点本项目的建设是完善广佛都市圈干线公路网的需要,为广佛衔接路网布局中十七条区域干线的一段,所在的龙洲路—巿良公路是“广佛南部城镇区”区域东西向主要通道,三善大桥的扩建将会使广州至佛山的运输条件大大改善,进一步促进广州市和佛山市的经济发展。结合国际创新城总体规划,从技术、经济等方面进行综合研究、论证,更好地发挥番禺、佛山顺德之间的交通和纽带作用.(三)需要考虑的因素(1)路网功能;(2)考虑与既有项目之间的衔接;(3)沿线地形地貌;(4)沿线地质状况;(5)沿线城镇发展规划;89

85(6)对环境影响的考虑;(7)沿线重要的交通干线、水利、电力、通讯等公共设施位置;(8)对独立构造物的考虑;(9)可以利用的老路的线形及用地红线控制等状况;(10)沿线的农业保护用地;(11)过城镇路段远期预留的辅道及人行道对本项目的影响;(12)对工程造价的考虑。提交成果(一)文本文件1.概述;2.工程沿线现状与规划;3.项目建设的必要性分析;4.道路规划及交通量预测;5.建设规模及技术标准论证;6.路线走向、工程方案、关键控制点;7.设计方案与控制性详细规划调整;8.分析工程对环境影响;9.投资估算及资金筹措;10.主要问题及建议。(二)设计图纸交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度。附录21履约担保金递交函(此件随同履约担保金同时递交)致:广州市番禺建设管理有限公司中标人必须在签订合同协议书之前,向发包人提交一份担保金,作为履约担保。我方现向发包人提交人民币(大写)元(¥89

86元)为合同履约保证金,作为履行合同文件规定的义务的保证。我方作为承包人应按下列条件保证义务:1、如果承包人忠实地履行了合同,发包人按合同的规定将本担保金退还给承包人。2、一旦发包人依据合同条款提出承包人违约,而发包人又履行了自已的责任,承包人将迅速弥补违约的损失,或者迅速根据合同要求在发包人向承包人发出通知7天内进行纠正的,否则发包人有权视情况扣除全部或部分履约保证金。除发包人或其代理人、受让人外,任何个人或团体都无权对担保金提出任何要求。承包人签字盖章,以资证明.承包人:(盖公章)法人代表:(签名)递交人:(签名)递交日期:年月日附录22履约银行保函致:广州市番禺建设管理有限公司鉴于[承包人名称](以下简称“承包人”)已与[发包人名称](以下简称“发包人”)就[合同名称]签订了合同(下称“合同”);鉴于你方在合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金,作为承包人履行本合同责任的担保;且本银行同意为承包人出具本银行保函;本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币元(大写)的责任,在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本行即予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。你方可以要求一次性支付,也可以分多次要求支付,但总额不得超过人民币元(大写)。本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。我行还同意:在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后,我行承担本保函的责任也不改变;上述变化、补充或修改也无须通知我行.本保函至工程缺陷责任期满后二十八(28)天内一直保持有效。担保人:(盖章)89

87法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)地址:银行名称:日期:年月日联系人:联系电话:89

88附录23广州市番禺区人民检察院行贿犯罪档案查询须知经广州市人民检察院批准,番禺区人民检查院从2010年10月1日起开通行贿犯罪档案查询的权限,接受各相关单位提出的查询申请,提供免费查询服务。一、查询范围:可以查询自1997年10月以来,由全国检察机关立案侦查、并经人民法院栽判的个人行贿、单位行贿、对单位行贿、介绍行贿犯罪案件的档案。二、申请查询时间:工作日上午9:00至12:00,下午2:30—5:00均可到番禺区检察院检务大厅提交查询申请手续,情况紧急的可致电联系电话84707386预约查询时间.番禺区检察院在接受申请之日起三个工作日内出具查询结果告知函,由申请人自行到该院检务大厅取回。三、申请查询应当提交的手续材料:(一)规范有效的单位介绍信或法人授权委托证明书;(二)书面申请书;(见附表)(三)企业法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)的复印件;(四)经办人的身份证及复印件,联系方式。四、对有行贿犯罪记录的单位或者个人,提供以下查询内容:(一)行贿犯罪行为实施的时间和犯罪数额;(二)判决的时间和结果;(三)共同实施行贿犯罪中的被查询对象的相关内容.五、注意事项:(一)目前只接受单位的查询申请,不接受个人的查询申请。(二)申请单位对查询结果的处理实行自主原则,但不得利用查询结果从事任何违法犯罪活动。◇番禺区检察院网站http://www.pyjcy。gov.cn/专栏登载本须知内容。89

89行贿犯罪档案查询申请书广州市番禺区人民检察院:我单位于年月日在省市参加工作,根据(招标方)的要求,特向贵院申请查询(单位),法人代表身份证号:,项目经理身份证号:,近3年来有无行贿犯罪记录,并出具相关证明。特此申请.申请单位:年月日89

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
最近更新
更多
大家都在看
近期热门
关闭