钢结构工程施工合.docx

《钢结构工程施工合.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、钢结构工程施工合同钢结构工程施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方建设工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：堆龙德庆县羊达乡通嘎村标准厂房2、工程地点：堆龙德庆县通嘎村3、工程内容：除混凝土地面对外，图纸所含全部内容4、工程结构：混凝土钢架结构二、工程承包范围该工程由甲方出资修建，乙方承建，采用责任分包制，包工包料总价承包。三、合同工期合同工期总数为180元，2015年7月6日至2

2、015年12月6日，若遇不可抗力自然因素造成停工，工期顺延。四、质量标准：建筑工程施工质量统一标准执行，承包人应在工程开工2日内提交工程质量保证措施文件。五、合同价款：1、本合同所含除混凝土地坪外，图纸所含全部内容。2、本工程按标准厂房价格450元/m2，按地坪实物验收。六、付款方式：1、双方签订合同后，钢结构工程完工合格，按合同价款支付乙方工程款。2、双方协商同意做两个验收合格支付完前两个工程款.00元（陆拾叁万元整）再进行后期制作安装。3、双方协商每个仓储预留，作为保修金，保修期一年，在保修期内属乙方质量问

3、题，乙方免费维修，保修期满，甲方支付乙方剩余保修金。七、双方的责任和义务1、乙方按甲乙双方约定的图纸施工，如遇到施工图纸与现场不符，双方协商解决。2、甲方指定驻工地全权代表，负责进行工程质量监督和工程材料的验收工作，以及与乙方的日常事务处理，乙方派为该工程负责人，为驻工地负责技术及质量监督。3、在施工期间，该项目施工人员必须和第三者人员的生命财产办理保险，并支付保险费用。4、所有建筑材料由乙方购买，但必须向建设单位和监理工程师提供产品合格证。5、非建设单位原因造成停工、误工、工期顺延，双方协商确认后，达成协议作

4、为合格文件的一部分。6、本工程在施工过程中所发生或发现的具体问题，若需变更，由双方协商确定。7、因物价和工价引起的价格调整，按合同价款执行。8、乙方在工程开工前解决三通一平的工作，并解决施工人员的临时食宿。9、竣工验收时，承包人须向监理人员报送竣工验收申请报告包括（工程技术档案、施工管理资料以及竣工资料）验收合格的工程日期为实际竣工日期。10、工程质量保修范围：按国家关于工程质量保修的有关规定执行。11、工程竣工验收前，承包人须清除因施工造成的建筑垃圾以及所剩的建筑材料保持、工地整洁。八、工程竣工后，承包人提前

5、三天和建设单位驻地代表，由建设单位组织相关单位及人员对该工程进行验收。九、违约责任1、乙方按合同要求及图纸进行施工，质量须符合国家统一标准。2、甲方不按时支付工程预付款，乙方有权停工，工期顺延，甲方承担乙方施工人员的误工费。3、因乙方施工所造成的工期延误，逾期未竣工，所造成的工期延误。双方协商由乙方支付甲方违约金，并付成合同文件。十、本合同未尽事宜由双方协商解决。十一、本合同在履行中若发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方均可向当地人民法院起诉。十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。甲

6、方：乙方：电话：电话：身份证号码：身份证号码：代理人：代理人：开户行：开户行：账号：账号：年月日年月日