工程监理延期补充协议范本.doc

《工程监理延期补充协议范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、编号：________工程监理延期补充协议范本甲方：______________________乙方：______________________签订日期：_____年____月____日第1页共5页第1页共5页工程监理延期补充协议范本补充协议一协议编号:甲方:乙方:甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议:1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时

2、间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。甲方:乙方:签字盖章:签字盖章:第4页共5页日期:日期:补充协议二新村沿街地块商住楼施工承包工期延期补充协议发包方:房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方:建筑工程有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规

3、，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:一、项目概况:本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)二、工程形象进度本工程主体全部

4、结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。第4页共5页2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。四、工期延误时间现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期xx年xx月xx日顺延至xx年xx月xx日。五、协议生效协议订立时间:年月日。协议订立地点:建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。发包人(公章):承包人(公章):法定代表人:法定代表人:年月日年月日第4页共5页范本仅供参考第5页共5页第5

5、页共5页