工程延期补充协议范本.doc

《工程延期补充协议范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、工程延期补充协议范本建筑工程是有规定的工期的，在相应的工期里面必须要按时的完工，要是不按时完工的话而预计会有延期的情况,就需要打一个工程延期的申请，避免赔偿延期钱。以下是整理的工程延期补充协议范本，欢迎阅读！□工程延期补充协议范本一协议编号：□甲方：□乙方：□甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：□1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从年月日至年月日）更改为乙方将向甲方提供XX个月的服务（服务时间分为两段从年月日至年月曰，以及从年月

2、日至年月日）。□2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。□3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。□4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。□甲方：乙方:□签字盖章：签字盖章：□日期：日期：□工程延期补充协议范本二发包方：房地产开发有限公司（以下简称甲方）□承包方：建筑工程有限公司（以下简称乙方）□依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街

3、地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:□一、项目概况:□本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+lf）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积（计容积率部分）44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米（其中人防面积1525.00平方米）□二、工程形象进度□本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。□三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调

4、处理延误。□2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。工期延误时间□现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx年6月30日。□五、协议生效□协议订立时间：年月曰。协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份,双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。发包人（公章）：承包人（公章）:■■■口法定代表人：法定代表人:□年月曰年月曰