工程索赔知识分享.ppt

《工程索赔知识分享.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、工程索赔索赔的概念索赔是在工程承包合同履行过程中，根据法律、合同规定及惯例，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。索赔的特征（1）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为，其对对方尚未形成约束力，这种索赔要求能否得到最终实现，必须要通过确认（如双方协商、调解、仲裁或诉讼）后才能定夺。处理索赔的原则1此项索赔是否具有合同依据、索赔理由是否充分、程序是否恰当具体来说，与合同对照，事件已造成了承包人施工成本的额外

2、支出或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告，以上是索赔得以成立的先决条件。2在索赔事件初发时承包商是否采取了控制措施按国际惯例，凡遇偶然事故发生影响工程施工时，承包商有责任采取力所能及的一切措施，防止事态扩大，尽力挽回损失。如确有事实证明承包商在当时未采取任何措施，业主可拒绝其补偿损失的要求。（3）认真核定索赔工期、款额，肯定其合理的索赔要求，反驳、修正其不合理的要求，使之更加合理、准确。（4）费用索赔以补偿实际损失为原则，在确定赔偿金额时，应遵循下述两个原则：所有赔偿金额都应该是施工单位为旅行合同所必

3、须支出的费用；按此金额赔偿后，应是施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因赔偿事件而遭受任何损失，但也不得因赔偿事件而获得额外收益。处理索赔的原则TherearesomeitemsabouttheclaimofcontractortoproprietorinFIDIC1999.Welistthemonnextpages.theclaimofcontractortoproprietorinFIDIC1999copyright@BentheclaimofcontractortoproprietorinFIDIC199920.1IftheContractorconsidershimse

4、lftobeentitledtoanyextensionoftheTimeforCompletionand/oranyadditionalpayment,underanyClauseoftheseConditionsorotherwiseinconnectionwiththeContract,theContractorshallgivenoticetotheEngineer,describingtheeventorcircumstancegivingrisetotheclaim.Thenoticeshallbegivenassoonaspracticable,andnotlaterthan28

5、daysaftertheContractorbecameaware,orshouldhavebecomeaware,oftheeventorcircumstance.copyright@Ben1.3Approvals,certificates,consentsanddeterminationsshallnotbeunreasonablywithheldordelayed.1.8IfaPartybecomesawareofanerrorordefectofatechnicalnatureinadocumentwhichwaspreparedforuseinexecutingtheWorks,th

6、ePartyshallpromptlygivenoticetotheotherPartyofsucherrorordefect.theclaimofcontractortoproprietorinFIDIC1999copyright@Ben1.9IftheContractorsuffersdelayand/orincursCostasaresultofafailureoftheEngineertoissuethenotifieddrawingorinstructionwithinatimewhichisreasonableandisspecifiedinthenoticewithsupport

7、ingdetails.2.1IftheContractorsuffersdelayand/orincursCostasaresultofafailurebytheEmployertogiveanysuchrightorpossessionwithinsuchtime.theclaimofcontractortoproprietorinFIDIC19994.1TheContractorshallno