外省市建筑企业来京施工备案之合同管理制度.doc

《外省市建筑企业来京施工备案之合同管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、合同管理制度为了深入贯彻实施《合同法》，进一步规范完善合同管理工作，增强企业是社会信誉，提高企业的竞争力及经济效益，结合中翔建筑工程有限公司的实际情况，特制订本办法。(一)工程合同管理l、合同管理工作是企业的经济命脉，搞好合同管理对提高企业社会知名度，取得更好的经济效益至关重要。2、公司法人代表、各分公司经理、项目经理、造价人员及工程技术人员，必须认真学习《合同法》、《建筑法》。以《合同法》、《建筑法》为准绳，以“重信誉守合同”为核心，认真贯彻合同法规，严格执行本办法。3、签订工程合同，应遵守《合同法》、《建筑法》中的法规

2、及省市有关规定，遵守平等互利，协商一致，等价有偿的愿则。4、签订工程合同，对承包范围、双方的责任、权利、义务及违约责任处理等规定，必须明确具体，文字表达清楚准确。5、签订工程合同，对工程名称、建筑面积、结构形式、开竣工日期、工程造价及双方责任人，必须明确具体，文字表达清楚准确。6、签订工程合同必须维护本公司的合法利益，对在签订工程合同时假公济私、谋取私利者严惩，触犯法律者追究法律责任。(二)合同审查公司经营管理部负责组织会同技术质量管理部、财审部、人力资源部、生产及安全部门，对合同的合法性、严肃性、可行性进行评价。1、合同的合

3、法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力，合同内容是否符合国家法律、法规、政策的规定，当事人的意思表达是否真实，权利、责任、义务是是否平等。2、合同的严肃性：应具备的条款是否齐全，双方的权利、责任、义务是否明确，文字表达是否准确。3、合同的可行性：合同双方当事人，特别是对方是否具备履行合同的条件和能力，预计取得的经济效益和可能承担的风险，合同非正常履行时可能受到的经济损失的索赔。4、工程施工合同、劳务施工合同由公司经营管工理部起草，总经济师负责组织召开评审会议，对合同草案进行评审，各有关部门及单位对相关条款签署意见

4、，总经济师签发指令。5、建设工程施工合同、劳务施工合同均应采用国家统一制式文本，并呈报主管部门审批，登记备案。(一)施工合同履约过程控制l、公司对工程施工合同实行一级管理制度，合同专用章制度及基础管理制度。2、公司经营管理部是建设施工合同、劳务合同的管理部门，合同专用章由公司专人管理，如丢失、滥用合同专用章应追究有关人员的行政责任，并承担全部相应的经济责任。3、公司生产部对施工合同中有关工期、安全生产、文明施工等方面的条款负责实施和履约。4、公司财审部对施工合同中有关工程价款的付款及结算条款负责实施和履约。5、公司技术质量部对

5、施工合同中有关工程技术、质量条款负责实施和履约。6、公司人力资源部对施工合同中有关人力资源条款负责实施和履约。7、公司经营管理部对施工合同中有关经济条款，(工程预结算)条款负责实施和履约。(一)合同档案管理1、建立合同档案及合同台帐，每份合同档案应包括合同正本及附件，签收记录、履约情况记录、设计变更、修改、解除合同的协议等有关资料。2、合同台帐主要内容：合同号、项目名称、履约日期、项目范围、规模、对方单位名称、签约日期及相关事宜。3、合同台帐设专人负责，填写要及时、准确、清晰、内容完整。4、施工合同、劳务合同签订后，合同文本及

6、有关经济文件交财审部一套做为会计凭证。(二)合同纠纷处理在合同履行过程中发生争议的，双方自行协商解决，也可向有关行政主管部门申请调解；协商或调解不成的，应根据劳务分包合同约定的争议解决方式，向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院起诉。(一)劳务合同管理1、劳务清包合同对承包范围、承包方式、工程质量、开竣工日期、承包标准、奖惩方式、双方权利义务、双方责任，必须明确具体，文字表达清楚准确。2、劳务合同必须包死管理费标准，并且与施工合同中的工期、产品质量、安全生产、文明施工挂钩。3、劳务合同必须标明定额材料超量及结余奖罚方式、标准，签证用

7、工的标准。4、劳务合同应对施工人员安仝教育、特殊岗位培训、劳务所交的各项费用必须明确具体，文字表达清楚准确。(二)劳务分包合同的订立1、我公司劳务作业发包时，须与承包人依法订立劳务分包合同。不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。　　承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。劳务分包合同订立后，除依法变更外，甲、乙双方不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。2、劳务分包合同采用书面方式订立。劳务分包合同由双方

8、企业法定代表人或授权委托人签字并加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。3、劳务分包合同明确以下主要内容：1)发包人、承包人的单位全称；1)工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款；2)合同工期以及调整的要求；3)劳务分包合同价款、人工费、