建设工程施工合同(简易版).doc

《建设工程施工合同(简易版).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、建设工程施工合同甲方：浙江纵横房地产开发有限公司乙方：浙江舜业建设有限公司越城分公司根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：绍兴国际财富中心维修工程2、工程地点：袍江新区国际财富中心3、工程内容及承包范围：纵横物业公司委托修理的维修项目4、承包方式：包工包料，依据合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量和《工程联系单》。合同报价中没有的项目，参照相近项目单价或双方议价联系单进行结算。二、合同工期：自2011年1月1日起至2011年12月31日止。总工期为360天。三、质量要求：满足设

2、计图纸和国家标准规定要求。四、合同造价：预算总造价为暂定人民币5万元整(50000元)，工程预算清单详附件。五、甲方责任：1、乙方进场前的一切手续均由甲方负责办理好。施工期间若有需要甲方出面协调的事情，均由甲方负责协调好。2、甲方应协调好工地的其它施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。3、负责向乙方支付工程费用。六、乙方责任1、乙方必须按照合同图纸和签证联系单要求，保质保量地完成。2、乙方必须遵守甲方工地的各项管理制度，服从甲方的统一管理。3、乙方必须做好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担事故的全部责任。4、乙方必须按合同工期完成施工任务。七、工期延

3、误1、对以下原因竣工日期延误推迟，经甲方代表签证确认，工期相应顺延：⑴工程量变化或者设计变更；⑵因不可抗拒的客观因素，无法施工；⑶乙方原因，但经甲方同意顺延工期的情况八、工程验收工程完工后，乙方向甲方提交工程竣工资料和报告，主要材料产品合格证，甲方应在7天内组织相关人员进行验收，办理有关签证的手续。九、工程造价、付款方式及工程结束1、工程造价：依照合同单价和实际完成工程量进行结算；合同单价中没有的项目，参照相近项目单价或双方议价联系单进行结算。2、付款方式：⑴合同签订，乙方进场施工后7天内，支付工程预付款，金额为不支付预付款。⑵工程竣工验收合格之日起，一个月内付清工程余款

4、。⑶涉及工程保修的条款，按国家相应标准执行。十、违约责任1、若乙方逾期完工交付使用，则每天按合同价的1%向甲方支付违约金，甲方有权从应付款中进行扣除。2、若因乙方原因，无法按时保质保量地完成施工任务，致使甲方受到相应损失的，所有损失由乙方承担，并且甲方有权单方面终止合同。3、若甲方未按合同支付工程款，则按应付款的1%每天向乙方支付滞纳金，4、如一方违约，则按合同总价的20%向对方支付违约金。十一、本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方友好协商解决；若无法解决的提交项目所在地法院裁决。本合同若有补充协议的，则补充协议与本协议具有相同的法律效力。十二、本合同一式四份，甲乙

5、双方各执二份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：联系电话：联系电话：时间：时间：