钢结构工程承包协议.doc

《钢结构工程承包协议.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中国人保财险股份有限公司南通分公司钢结构车棚承包协议发包人：南通人保财险股份有限公司（简称甲方）承包人：东台市华翔钢结构有限公司（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，双方就木建设工程施工事项协商一致，订立木合同：第一条第二条第三条工程名称:承建钢结构车棚工程地点:南通市青年中路承包的范围和内容:包T包料1、工程内容：钢结构建筑工程共分二个单位工程，包括钢结构、围护等图纸内全部内容。2、工程造价：1号车棚建筑面积约168

2、平米,单价234元/平米。2号车棚建筑面积约168平米,单价234元/平米,另增加一个车棚建筑面积约108平米,单价234元/平米,承包工程总价:103896元,最终按照施工实际面积结算（税金除外，税额为5.5%）第四条承包方式：本工程按包工包料方式进行承包施工。第五条合同工期：开工日期：2011年5月10日竣工日期:2011年5月30日,合同工期总日历天数20天。下雨天顺延第六条双方权利和义务：一、发包人1、开工前接通施工现场水源、电源和施工道路。2、发包方对施工图纸等技术资料进行审核。3、派驻工地代表，

3、对工程进度、工程质量进行监督。二、承包人：1、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。2、严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付3、如发包人未按合同支付工程款，承包人有权暂停工程，由此造成的损失，由发包人承担。4、已完工的工程，在交工前应负责保管并清理好场地。5、合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工程质量问题,负责无偿修理。第七条工程款的支付与结算发包人支付工程款具体额度和办法：合同签定后，发包人预付材料款30000元（工程总造价的3

4、0_%）,全部工程完工15日内付除质保金外的工程款95_%,质保金元（工程总造价适_%）质保期萇个月，满期后十五日内付清。第八条工期延误在施工过程中，对以下原因造成工期延误，甲方应当确认，工期相应顺延。1、由于人力不可抗拒的自然灾害。2、设计变更或工程量增加。3、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时。4、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行。第九条竣工验收：1、施工全部竣工后，承包人应向发包人提出验收。2、发包人接到承包人竣T验收通知后，应在10天内完成竣工验收，超过10天

5、未验收，即视同验收合格。3、发包人在付清工程款Z前，该工程由承包人派人看管，看管费用由发包人承担，发包人付清工程款以后，即可使用该工程。第十条违约责任一、发包方1、工程中途停建、缓建或由于管理部门造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返T、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失。2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由发包方承担责任。3、超过合同规定的日期付款，每日向承包方偿付工程总价的万分之三逾期违约金。二、承包方1、工

6、程拖期交工，每日向发包方偿付工程总价的万分之三违约金。第条补充条款：1、现场施工甲方免费提供水电。2、承包方将按时按质完成所有工程，在施工过程中一切安全责任由承包方负责。3、所制造的车棚除特殊自然灾害外不易损坏。4、质保期满后，发包人未能按合同约定付清质保金，承包人有权使用该工程，或对该工程组织拍卖。第十二条争议解决方式如双方就本合同发生争议，经协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第十三条本合同二份，双方各执一份。发包单位：南通人保财险股份有限公司委托人:承包单位:东台市华翔钢结构有限公司委托人:年月曰