钢结构工程承包协议.doc

钢结构工程承包协议.doc

ID:53835013

大小:69.50 KB

页数:4页

时间:2020-04-08

钢结构工程承包协议.doc_第1页
钢结构工程承包协议.doc_第2页
钢结构工程承包协议.doc_第3页
钢结构工程承包协议.doc_第4页
资源描述:

《钢结构工程承包协议.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、中国人保财险股份有限公司南通分公司钢结构车棚承包协议发包人:南通人保财险股份有限公司(简称甲方)承包人:东台市华翔钢结构有限公司(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则,双方就木建设工程施工事项协商一致,订立木合同:第一条第二条第三条工程名称:承建钢结构车棚工程地点:南通市青年中路承包的范围和内容:包T包料1、工程内容:钢结构建筑工程共分二个单位工程,包括钢结构、围护等图纸内全部内容。2、工程造价:1号车棚建筑面积约168

2、平米,单价234元/平米。2号车棚建筑面积约168平米,单价234元/平米,另增加一个车棚建筑面积约108平米,单价234元/平米,承包工程总价:103896元,最终按照施工实际面积结算(税金除外,税额为5.5%)第四条承包方式:本工程按包工包料方式进行承包施工。第五条合同工期:开工日期:2011年5月10日竣工日期:2011年5月30日,合同工期总日历天数20天。下雨天顺延第六条双方权利和义务:一、发包人1、开工前接通施工现场水源、电源和施工道路。2、发包方对施工图纸等技术资料进行审核。3、派驻工地代表,

3、对工程进度、工程质量进行监督。二、承包人:1、按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,做好施工前的各种准备工作。2、严格按照施工图纸进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付3、如发包人未按合同支付工程款,承包人有权暂停工程,由此造成的损失,由发包人承担。4、已完工的工程,在交工前应负责保管并清理好场地。5、合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工程质量问题,负责无偿修理。第七条工程款的支付与结算发包人支付工程款具体额度和办法:合同签定后,发包人预付材料款30000元(工程总造价的3

4、0_%),全部工程完工15日内付除质保金外的工程款95_%,质保金元(工程总造价适_%)质保期萇个月,满期后十五日内付清。第八条工期延误在施工过程中,对以下原因造成工期延误,甲方应当确认,工期相应顺延。1、由于人力不可抗拒的自然灾害。2、设计变更或工程量增加。3、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时。4、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行。第九条竣工验收:1、施工全部竣工后,承包人应向发包人提出验收。2、发包人接到承包人竣T验收通知后,应在10天内完成竣工验收,超过10天

5、未验收,即视同验收合格。3、发包人在付清工程款Z前,该工程由承包人派人看管,看管费用由发包人承担,发包人付清工程款以后,即可使用该工程。第十条违约责任一、发包方1、工程中途停建、缓建或由于管理部门造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返T、倒运、人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失。2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其它问题,由发包方承担责任。3、超过合同规定的日期付款,每日向承包方偿付工程总价的万分之三逾期违约金。二、承包方1、工

6、程拖期交工,每日向发包方偿付工程总价的万分之三违约金。第条补充条款:1、现场施工甲方免费提供水电。2、承包方将按时按质完成所有工程,在施工过程中一切安全责任由承包方负责。3、所制造的车棚除特殊自然灾害外不易损坏。4、质保期满后,发包人未能按合同约定付清质保金,承包人有权使用该工程,或对该工程组织拍卖。第十二条争议解决方式如双方就本合同发生争议,经协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。第十三条本合同二份,双方各执一份。发包单位:南通人保财险股份有限公司委托人:承包单位:东台市华翔钢结构有限公司委托人:年月曰

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。