SMW工法清包合同(对外).doc

《SMW工法清包合同(对外).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、围护工程施工合同合同编号：委托单位：施工单位：上海城地建设发展有限公司工程名称：工程地点：年月日第4页共4页SMW工法工程合同甲方：乙方：上海城地建设发展有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》，双方经过友好协商，乙方愿意承包工程，双方本着平等互利、协商一致的原则。达成以下协议：第1条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：三轴搅拌止水桩；三轴搅拌加固桩的施工型钢插、拔；型钢插、拔合同工期开工日期：年月日完工日期：年月日本工程工期个日历天。以实际开工之日起计算。第2条合同价款及工程量计算1.工

2、程单价：三轴搅拌止水桩单价为元/立方；三轴搅拌加固桩单价为元/立方。型钢插拨施工费元/T以上单价不包括水泥、型钢、水电费、材料检测费、置换土方外运费、水泥棚搭设费、工程税金、甲方管理费、地下障碍物处理、周边管线保护等。2.工种量暂定：三轴搅拌止水桩约立方；三轴搅拌加固桩约立方。型钢约吨3.本工程合同价款暂估：￥元人民币金额大写：，最终按实际完成工作量结算，单价不变。4.工种量计算方法：￠650三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长×0.599×施工幅数，每两个圆为一幅。￠650三轴搅拌桩加固工程量计算：围护按设计桩长×0.866×施工

3、幅数，每三个圆为一幅。￠850三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长×1.031×施工幅数，每两个圆为一幅。￠850三轴搅拌桩加固工程量计算：围护按设计桩长×1.495×施工幅数，每三个圆为一幅。￠1000三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长×1.423×施工幅数，每两个圆为一幅。第4页共4页￠1000三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长×2.061×施工幅数，每三个圆为一幅。型钢每米kg；型钢每米kg第3条工程价款的支付1.施工结束甲方支付合同价款的；2.开挖结束，甲方支付至结算价款的；3.施工结束后内甲方付清余款。第4条工

4、程质量1.乙方在工程施工中应严格按设计图纸要求进行施工，本工程质量等级为合格。2.在基坑开挖时，乙方派人到场，如有漏水应派人进行堵漏。3.如由于漏水造成的损失由乙方负责。4.本合同施工质量保证期为一年，自基坑开挖完成算起。第5条甲方代表1.甲方驻工地代表姓名：2.甲方驻工地代表职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、标准、图纸并履行其他合同约定的义务。第6条甲方工作1.甲方于本合同签订后7天内，向乙方提供施工图纸3套（包括竣工图纸2套）或施工技术说明。2.负责组织经甲方验收通过后的隐蔽和预检分项工程的验收，对乙方的质量、进度、安全和文

5、明施工进行监督。3.负责与业主和政府有关部门的一切联系工作。4.负责提供现场施工用水、用电接口，型钢的运输，型钢拨除时甲方负责提供施工场地（25吨汽车吊车作业面），施工期间办公及工人住宿用房由甲方无偿免费提供给乙方。5.负责组织分部工程和工程竣工验收工作。6.甲方不按合同约定完成以上工作造成工期延误，工期相应顺延。7.由于非乙方原因导致乙方施工设备及人员发生停工窝工的情况，甲方应给予签证。8.由于非乙方原因导致乙方SMW工法设备二次进出场，甲方每次补贴25000元进出场费。第7条乙方代表1.乙方驻工地代表姓名：2.第4页共4页乙方驻工地

6、代表工作：按业主和甲方代表批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和业主和甲方代表依据合同发出的指令、要求施工，履行分包合同中规定的其它所有权利及义务。第3条乙方工作1.按照甲方通知的时间准时进场。2.乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，服从业主方、甲方、监理方的管理。3.乙方必须编制的施工组织设计和方案及详细施工作业进度进行施工，未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案，经甲方审批后的施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成。4.负责自行施工区域的场地保洁工作。5.乙方必须严格遵守有关安全、文明施工、后勤卫生、

7、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方承担。6.按规范要求填报施工报表。7.发生伤亡及其它安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按政府有关部门的要求处理任。第4条争议的解决甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解，不愿通过协商或调解不成的，须向上海市长宁区法院提取诉讼。第5条合同生效与终止本合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方在结清工程尾款后随即终止。本合同其他未尽事宜可另补充协议与本合同具有同等法律效力。第6条合同份数本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。甲

8、方：乙方：法人代表：法人代表：开户行：开户行：账号：账号：日期：日期：第4页共4页