钢筋结构制作安装合同范本.doc

《钢筋结构制作安装合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.....钢结构制作安装承包合同工程名称：建设单位：承建单位：签订时间：年月日.专业word可编辑......钢结构制作安装承包合同建设单位：承建单位：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《民法通则》等相关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承建范围：4、合同价款（总承包）：人民币，大写约：5、合同工期：以具备安装条件开始，合同总工期为天。第二条：施工要求1、本工程为________车间，共计__________平方米，施工方案和所用材质以乙方提

2、供图纸和报价单约定内容为准，施工位置以布置图为准。（包括包边、包角、包门窗、门窗尺寸、位置等）2、墙板和顶板均为现场符合玻璃丝棉，外观平整美观；内外有露檩条、钢梁、天沟系杆、拉条等均以白漆覆盖；窗户为国标塑钢窗；其中两个门为优质电动自动感应门，其他为悬挂推拉门，要求门窗密封性好，车间一端加防雨罩，尺寸为_________，能耐风、雪压、具体位置由甲方确定。3、乙方协助土建施工方处理好地锚预埋以及车间相关数据等技术性工作，如有地锚预埋等技术性问题乙方承担相关责任。4、本工程如有变更双方确认背书后方可认可，变更工程量按价格表进行增减。.专业word可编辑......第三条：工

3、程价款的支付付款方式：银行承兑并发票或银行电汇。1、甲乙双方签订合同三日内，甲方预付给乙方元。2、主钢架材料（不含檩条）进入工地两日内，甲方付给乙方工程总造价元。3、主钢结构和檩条全部安装完毕，甲方付给乙方工程款元。4、墙面板安装完毕，甲方付给乙方工程款元。5、屋面板安装完毕，甲方付给乙方工程款元。6、工程竣工，经甲乙双方验收合格后十五日内，付工程总造价元。7、质量保修期限为一年，质量保证金元，（自工程完工后一年内如无质量问题，甲方应于保修期满后十五日内一次性支付全部质保金给乙方）第四条：甲乙双方责任1、施工期间乙方人工生活费用由乙方负责。2、施工中发生意外伤亡事故由乙方

4、负责。3、乙方提供技术咨询服务，严格保证构件材质和外构件的质量。4、乙方严格按照双方约定和国家相关标准施工。5、甲方负责免费提供水、电及施工工人的住宿场所等：若有第三方破坏施工现场，扰乱施工秩序，由甲方负责协调解决，并承担由此产生的相应费用，如甲方协调不成，乙方有权解除合同。第五条：工程期限顺延施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：1、进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。2、甲方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；3、由于甲方提供的工程地质资料不准

5、确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时；.专业word可编辑......4、一周内非乙方原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。5、因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延；6、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；7、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；8、非乙方施工的前一工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延；9、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。第五条：工程质量1、乙方对钢结构

6、工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。3、乙方按国家有关规程施工，保证整体造型美观，节点牢固，拼接合理对称，线性良好，抗风、抗震性能稳定，不漏雨。保修期内发生施工造成的质量问题，由乙方无偿进行返修。第六条：工程验收乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，在安装完三日内，甲方未组织人员验收视为合格，如无质量问题，甲乙双方签字合格，未经双方签字不得使用，如果使用则视为工程合格，否则出现问题，由使用方负责。第七条：违约责任如因乙方原因，造成产品延期交付，工程未能按期交工，每天按5‰偿付

7、甲方，如甲方不能按合同约定的条款及时拨付工程款，则每延付一天按应付金额的5‰偿付乙方且工期顺延。因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工停工损失且工期顺延。任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的经济损失。第八条：其他约定1、.专业word可编辑......合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效，至双方经济往来结算清后，自行终止。2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决，协商不成在合同签订地的人民法院解决。