强电工程合同_合同协议_表格模板_实用文档

《强电工程合同_合同协议_表格模板_实用文档》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、强电工程合同合同编号：项目供电配套安装工程合同木合同由建设单位：（下称甲方）办公地址：上海世纪大道1589号25楼和施工单位：（下称乙方）办公地址：［注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。］订立。鉴于甲方拟进行项目供电配套安装工程（以下简称“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了绘述全部工程的邀请招标文件。［注：我们理解，本协议采用指定分包的方式。请贵司留意，根据我国合同法等法律、法规的相关规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同

2、就部分工程进行指定分包，其安排冇可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外，我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任。承包人冇过错的，也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下，如杲发生工程质量问题或者工程延误，可能发包人需要承担一定的过错责任，而总包商的责任将得以减轻。］乙方按邀请招标文件进行投标。兹特此达成协议如下：乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和

3、工程要求及技术要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供电征询，供电配套供应、施工、送电、维修并完成整项工程。1.工程概况：1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：1、确保按照本合同约定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请,供电方案的优化及审批通过，并取得上海供电局出具的供电配套证明书。代为甲方办理一切相关的手续，费用含在合同价屮。供电方案需满足整个小区的用电,包括、公建配套、商业用房、地下车库等，还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必须的用电容量。2、配套工程：自电业变电站外

4、线引入开始，至各单元及地下车库电表箱为止（含电表）。包含外线电缆引入、开关站建造（不含土建建设及预埋件）、小区内排管及电缆敷设工程。？外线引入：包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、顶管、破路、电缆井等施工、调试工作。？开关站建造：包括开关站内所有的变压器、高低压开关柜、计量柜等供应、安装、调试，站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所冇工作。？小区内排管：包括箱变基础、电缆分支箱基础、自开关站至毎户之间的管道、电缆分支箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、接地安装、过道路的保护管等所有的供应、施工、验

5、收。？小区内电缆敷设：包括自开关站至住户屯表箱及至车库配屯箱的所冇屯缆敷设、箱变及电缆分支箱的安装、接地调试、送电线路调试、住户电表及车库配电箱内电表的供应安装调试、电缆终端箱、电表箱等所冇设备材料的供应、施工、调试、验收。3、乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的相关的一切手续，费用已包含在总价屮。1.合同价款2.1合同价款为人民币（小写）元（大写）（在下文简称“合同总价”），除按合同规定外，合同总价不能作任何调整。具体见合同附件一《工程量清单》2.2本合同总价包括但不限于本合同约定承包范围内

6、的工作内容及乙方投标文件和甲方招标文件报价清单中所列全部工作内容。2.3本合同总价为固定总价，屈闭口包干性质（包设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料、人工上涨差价、材料损耗、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及木地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。合同总价除按本合同的规定外，不得以任何方式

7、调整或变更，任何计算合同总价（如算术上或数量上）的错误皆由木乙方承担。［注：闭口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设合同纠纷的冇关规定,在约定闭口价的情况卜，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价屈正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多，则对双方均存在风险，可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。请公司从商业上判断确认是否需要。］2.4深化设计费用、措施费

8、用、施工报审费用、各种施工/竣工手续办理费用、已完成品保护费用、临时设施费用、脚手架费用、水电费用、工程保修费用也已包含在合同总价中。2.5尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整休列明，或在合同费用工程量清单屮部分费用项口乙方未报价，但他们均应被视为包括在合同及合同总价中。2.6本合同总价已包含根据招标图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范围，如乙方在合同费用清单屮填报的工程量少于按以上图纸计算的工程量,不论这种差距有多大，所涉及的费