龙湖东桥郡施工合同

《龙湖东桥郡施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、重庆市建设工程施工合同发包人（全称）：重庆伊士顿电梯有限责任公司承包人（全称）：山东中煤建设工程有限公司重庆分公司为了明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：别墅电梯钢结构。二、工程承包范围承包范围：主体钢结构架。三、合同工期开工日期：二o—七年月日竣工日期：二O—七年月日四、质量标准与验收工程质量标准：达到国家相关质量标准，一次性验收合格。施

2、工中接受监理、区相关部门的监督、检查，建立健全质量保证体系，建立完善质量检查制度，达到国家现行相关质量标准。工程质量：合格。最终验收：由发包方与承包方一起共同验收。五、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。六、合同价款和支付方式本合同标的金额人民币（大写）：付款方式：本工程签订合同后，支付材料备料款30%,机具、人工、材料到达施工现场，支付工程款50%,工程竣工经甲方验收合格支付工程20%,乙方出具"％增值稅发票。七、组成合同的文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、双方一般权利和义务发包

3、人权利义务：1.将施工所需的水、电接至施工场地；2•由发包人办理的施工所需证件、批件；3•协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、绿化苗木的保护工作。承包人权利义务：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任（如警卫、警示标志等）和提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便，该费用已包含在合同价款中，工程结算时不再另行结算。九、安全施工承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》等相关规定履行好承包人的施工安全责任。承包人应按合同约定

4、履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度以及监理人有关安全工作的指示。承包人应对主要负责人和安全生产管理人员进行教育培训，使其具备安全生产知识和管理能力，在整个工地现场应设置明显的安全警示标志和安全防护措施。工程施工过程中发生的一切安全事故均由承包人自行承担。十、适用法律和法规本合同适用的法律、行政法规：执行现行国家和地方有关工程建设法律、法规和规章。适用标准、规范的名称：执行国家行业及重庆市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准及操作规定。十一、工程变更承包人不得修改设计施工图，必

5、须按设计施工图进行施工。该工程涉及的所有设计变更、增加工程等必须经发包人书面审批同意后实施。未经发包人签字盖章的设计项目及增加工程不纳入工程变更及结算，施工方自行承担经济损失，同时承包人擅自不按照施工图进行施工，发包人将责令承包人按照施工图返工，由此所发生的返工费用及相应的经济损失完全由承包人承担。十二、工程结算结算原则：执行固定单价合同，已标价的工程量清单综合单价在整个施工过程以及结算中不因市场价格波动和政策变动因素的影响而调整。十三、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。十四

6、、合同生效本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，自签字盖章之日起生效。发包人：（公章）重庆伊士顿电梯有限责任公司识别号：开户行：招商银行重庆分行江北支行帐号:231281926210001地址：南坪茶园玉马路16号电话:62489682承包人：（公章）山东中煤建设工程有限公司重庆分公司识别号：开户行：帐号：地址：电话：合同订立时间：合同订立地点：重庆市江北区