工程合同(一式两份)

《工程合同(一式两份)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、装饰工程承包合同合同编号工程地址工程造价发包方（甲方）承包方（乙方）室内装饰业协会监制装饰工程施工合同甲方（业主）：乙方（施工方）：灵域深化设计按照《中华人民共和国合同法》和《〈全国室内装饰行业管理办法〉河南省实施细则》的规定，结合本工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议：—、甲方将自已位于本市,的装饰工程以半包形式交给乙方承做。二、工程总造价:（大写）：三、工期天，自年月日工程款付款方式列下表:起至年月日止。工程款分三次付清付款时间付款/总造价金额第一次开工前三天60%第二次木工工程完工30%第三次验收合格三日内10%!1!五、工

2、程保修期：自验收交工起三年内。装饰工程施工合同甲方（业主）：乙方（施工方）：灵域深化设计按照《中华人民共和国合同法》和《〈全国室内装饰行业管理办法〉河南省实施细则》的规定，结合本工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议：—、甲方将自已位于本市,的装饰工程以半包形式交给乙方承做。二、工程总造价:（大写）：三、工期天，自年月日工程款付款方式列下表:起至年月日止。工程款分三次付清付款时间付款/总造价金额第一次开工前三天60%第二次木工工程完工30%第三次验收合格三日内10%!1!五、工程保修期：自验收交工起三年内。六、甲方工作(1)开工前，

3、向乙方提供施工场所所需的场地、水、电等。(2)负责协调物业、邻里等关系，保证乙方施工顺利进行。(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。七、乙方工作(1)组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划。(2)严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。(3)施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。(4)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。(5)负责向装饰行业主管部门

4、办理手续。Av施工过程中如遇到下列情况之一的，必须顺延工期,并通过书面形式确定须延期限：(1)因甲方提出变更设计，更换材料，增加施工项目。(2)因甲方不能按期为乙方提供必须的施工条件(场地、水、电等)的。(3)由于不可抗力的原因被迫停工的。(4)因甲方对工程质量、材料提出异议，双方在协调期间影响正常施工进度延误工期的。(5)因甲方未按协议付款耽误工期的。九、工程质量及验收(1)乙方应按照设计图纸要求选用合格的装饰材料，不得以次充好。(2)乙方应在施工过程中，已施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据，以《装饰工程质量规范(QB/T60

5、16-97)为质量评定标准。(3)甲乙双方应及时办理隐蔽工程、中间工程和线路管线的检查与验收手续。(4)工程未验收，甲方不得使用，否则视为验收合格。十、违约责任(1)乙方实行信誉工期，如乙方主观原因耽误工期，每超过一天，按全部工程造价款的千分之一向甲方承担违约责任。(2)合同签订以后，甲方退约，按合同总价的百分之二向乙方支付违约金，若乙方已交出设计图纸且经甲方签收，甲方还应支付设计费。另外如果已造成乙方材料和工人损失的，仍需按实际损失向乙方承担赔偿责任。H■一、解决纠纷的方式（1）本合同的履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前

6、提下，双方可采取协商解决或请装饰行业主管部门进行调节。（2）双方不愿通过协商、调节解决或着协商、调解不成时，可向人民法院起诉。十二、附件（1）施工图纸（含家俱图纸）或作法说明（2）工程预算书（工程部存档）（3）甲方提供材料、设备清单十三、本合同一式两份，甲乙双方格式一份，自签字之日起生效。合同自生效之日起，任何一方违约，均按合同第十条“违约责任”的规定承担责任。甲方:代表人:家庭地址:电话：签章：年月日乙方:法人代表:电话：签章：年月曰鉴证：签证章：年月日合同签约时间:签订地点: