欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:41341804
大小:44.51 KB
页数:4页
时间:2019-08-22
《排水沟工程施工合同1》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、明光万里红牡丹园园区排水沟工程合同发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程2、工程地点:安徽省明光市管店镇3、工程范围:项目园区内砖砌排水沟施工4、承包方式:甲方仅提供水泥砂石材料,其他均由乙方负责采购及施工5、工艺及技术要求包括但不仅限于:高度1000mm;净宽度600mm;两侧240mm砖砌体排水沟,含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆抹灰、水泥压顶,沟底
2、铺设厚10CM砂浆等工作。6、施工要求:乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求,组织施工,确保工程总体坚实、牢固,水泥砂浆抹面,保证抹面的厚度,不得有裂缝、脱落、空鼓现象,整体外观达到直线段顺直、无起伏。二、合同工期1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);2、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸;b设计变更或工程量增加;c不可抗力;连续2天以上雨雪天;-4-三、质量标准工程质量标准:合格。四、工程量及合同价款本合同采用固定单价,计量支付的方式。本工程除发包方
3、提供的材料以为,工程单价105元/M(不含税金)按上述技术要求施工,若排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/M,若减少100mm单价则随之减少10元/M,以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。五、工程款结算及支付1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方,待工程竣工验收合格后,甲方支付95%工程款,工程质量保修期满后,支付总额的5%。(质量保修期为1年)。六、施工管理1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接,承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员,不得无理
4、顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚,并更换施工方管理及施工人员。 3、施工方施工人员在进行施工时,应做到量材而用,对于浪费材料现象,一经发现,将按原材料的5倍进行处罚。6、施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动,对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚。7、乙方作好安全防护,并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。8、对于施工过程中出现的质量问题,项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复,如果在验收时未整改的,对乙方工长和质量员进行500元/次处罚,由此造成的工期延误由乙方负责。 9、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单,在规定的时间完成整改。否则处罚
5、500元/次。 10、本工程必须达到合格标准,若因施工方原因未达到,甲方将对施工方处以1万元的罚款,并承担因此造成发包方的损失。-4-七、发包方方义务 1、负责提供施工图纸一套(乙方施工中所有图纸由乙方自己负责,费用已包含合同价款中)。 2、组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工的情况。 3、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 4、按照合同要求支付工程款。 八、施工方义务1、负责合同范围工程施工有关的各项工作。 2、已方未按甲方要求的合同日期进场,造成的一切损失由施工方承担。4、施工方应严格按照国家规范及安徽省属有关规定组织施工,并对其工程质量、工期、安全
6、全面负责。5、对甲供材料办理好交接程序后,作好有效的管理工作,最终使用量超过设计量及定额规定的损耗,所产生的材料费用由乙方承担。九、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前3日内,应将验收日期以通知发包人届时验收,发包人应及时验收。如发包人不能按期参加验收,以承包人提出的结论,视为合格;2、本项目规模小,保修期为12个月。3、保修期内发生属于保修范围的质量问题,由施工单位免费维修;因不可抗力因素或不正当使用等造成的损坏,施工单位不承担责任;因施工单位原因导致的质量事故给业主造成损失的,由乙方完全承担。4、保修期内,工程问题需要电话通知后的24小时内到场处理,逾期由乙方承担全部损失。以上款项
7、均在乙方的工程款保修金中扣除。九、现场代表承包人现场代表,承包人代表的权-4-利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商及决策意见的签证、处理。十、争议解决双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。十一、附则本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式二份,发包人与承包人各执一份,具有
此文档下载收益归作者所有