施工合同交底表

《施工合同交底表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、中标工程报价交底表一.交底内容工程名称工程地点中标日期2012年1月5日承包工程概况工期260日质量合格承包方式公开招投标付款方式开工时付总价款的30%，其余竣工后全部付清原预算价及组成依据见投标文件中交价组成及调整方式见协议书及专用条款材料价格执行情况执行2012年市场价材料.机械当地资源情况充分发包人供料及结算见附件一发包人的其他限制外墙装饰材料及装修外包报价采用技巧多方案报价中标后的毛利水平3％其他无交底人参加交底人市场部负责人交底日期2012年1月10日二.借阅中标后工程资料1.招标文件2.投标预算及工程量计算书3.答疑.会议纪要4.材料.机械设备资料5.

2、投标书6.其他三.有关说明1.交底应另附页详细说明2.交底注重标价组成及报价技巧，注重中标后的毛利水平定性或定量测算3.本交底为中标后一周内的交底一、承包范围1.根据甲乙双方签订的施工协议，乙方的承包范围为施工图纸范围内的土建、保温、内外装饰。二、开工时付总价款的30%，其余竣工后全部付清工程款支付时间及方式三、合同价款调整条件、方法1.因人工、材料、设备价格或机械台班价格异常变动导致合同总价变化时，具体调整内容、范围和方法：按照原来的物价来计算，不发生改变。2.因后继法律引起合同价款与工期变化具体调整内容、范围和方法:按照原来的法律来计算，不发生改变。四、发生工

3、程价款纠纷的处理方式发生工程价款纠纷时，双方协商解决。如果协商不下，提交工程所在地仲裁委员会申请仲裁五.合同结算的方式、结算数额确认的时限1.采用固定总价合同。合同风险范围：⑴按包干范围计取包干风险费用，包干范围内不宜调整合同价款，包干风险费用根据工程工期的长短，按合同价的3%～8%计取；⑵不计包干风险费用，主要材料价格变化幅度在约定范围内，材料价格不调整；⑶国家有关政策性调整（如预算工资单价调整），计取了包干风险费用，不宜调整，未计取包干风险费用，原则上应予以调整，但需在合同专用条款中明确。合同包干范围外的设计变更、施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内，价款

4、调整方法应在专用条款中约定2.不得晚于工程完工后28日内六、合同对工程的材料、设备采购、验收的规定1.发包人提供的材料和工程设备接收、运输和保管:1.运输。发包人运输过程中造成的损失均由发包人自己承担2.接收。双方共同清点，如有物品不符合《一览表》均由发包人承担再与承包人协商解决。3.保管。由承包人妥善保管，如果损失均由承包人承担2.承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：1.运输。承包人运输过程中造成的损失均由承包人自己承担2.接收。双方共同清点，如有物品不符合《一览表》均由承包人承担再与发包人协商解决。3.保管。由承包人妥善保管，如果损失均由承包人承担七、

5、工期、质量的特别要求1.工期不得延误，如果提前竣工每天奖励3000，最高为合同价的百分之二，如果每天赔付5000，最高为合同价的百分之五。2.质量合格，若不合格则合同失效八、质量奖罚及支付方式 1、承包人对其在合同协议书规定的范围内所实施的工程负有质量终身责任。即使工程已交付使用，如发生重大质量事故，造成人员伤亡或重大经济损失，而事故原因经查明确系施工质量所致，将依照有规定追究承包人的经济乃至刑事责任。2、质量和进度达不到合同要求，经发包人及监理人书面警告两次后仍无效时，发包人有权单方解除合同。3、不按图及标准施工，验收评定出现质量问题，监理单位出具整改通知或指令

6、拒不整改的，则处以3000元/次的违约金九、档案管理奖罚及支付方式1、 乙方工程档案资料在竣工验收前7日送监理及建设单位审查，因乙方工程档案资料不完善造成工期延迟的处以3000元/天的处罚2、 工程初步验收后40个工作日内将完整的档案资料交发包人归档，否则处以4000元/天的处罚3、 按规定时间向建设单位提供开工/竣工备案手续所需要的资料，否则处以4000元/天的处罚。十、争议解决方式提交工程所在地仲裁委员会申请仲裁十一、保险种类及办理方式 1.建筑意外伤害保险，农民工工伤保险2.承包方自定，保险费用需缴纳后建设单位才能支付并可因承包人未缴纳而据付工程进度款。保单

7、上墙公示十二、1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5保修金及保修期限年。供热和供冷系统工程为2个采暖期、供冷期。质保金为工程结算总价的3%。1、工程竣工满2年后10日内支付工程结算总价的3%的保修金，满5年后10日内支付剩余的保修金《施工合同》十三、履约中应该注意的问题 1、建设单位、监理单位签字权限应有授权委托书,无委托书时，以单位盖章件为准。2、设计变更的（1）设计变更的来源：施工单位、设计单位、监理单位、建设单位确认。 （2）设计变更的效力：都必须要建设单位盖章或其授权人签字。 3、注重对变更部分、隐蔽工程的声像资料管理：（1）做

8、好资料传阅