致远管学院承揽商施工环安卫告知单

《致远管学院承揽商施工环安卫告知单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、致遠管理學院承攬商施工環安衛告知單工程名稱契約編號承攬廠商承攬廠商負責人工地主任（無免填）施工環安人員監造單位（無免填）監造人員（無免填）施工期間年月日至年月日止一、本校採購案報價均已包含安全衛生及環保相關費用，如未規定由承攬總價內依比例提撥（未規定則為總價千分之5計算）。二、承攬商必須遵守「勞工安全衛生法」相關法規及本校「承攬商環境安全衛生管理規則」，實施各項災害防止計畫，執行安全衛生管理。三、承攬商所屬人員應定期接受勞安相關法規規定之教育訓練，始得參與各項施工活動。四、承攬商若有違反環安衛相關規定或不遵守本校方所提之改善要求時，告知事項本校得依合約規定罰鍰必要時得終止或解除採購合約。五、承

2、攬商所屬人員於施工地點肇事發生職業災害，依合約規定由承攬商負一切責任。六、本告知單廠商應於施工前填寫本單乙式四份，送校方審查，核准後由承攬廠商、環安衛中心、主辦單位及協辦單位等各收存乙份。七、本人瞭解並接受致遠管理學院告知本公司承攬業務有關之環保與勞工安全衛生相關規定。八、檢送本校致遠管理學院承攬商環安衛管理規則。被告知人簽章被告知日期年月日（承攬商負責人）備註單位主管主辦單位承辦人單位主管協辦單位承辦人單位主管環安衛單位環安衛中心承辦人主任秘書副校長校長第一聯：承攬商收執致遠管理學院承攬商施工環安衛告知單工程名稱契約編號承攬廠商承攬廠商負責人工地主任（無免填）施工環安人員監造單位（無免填）監

3、造人員（無免填）施工期間年月日至年月日止一、本校採購案報價均已包含安全衛生及環保相關費用，如未規定由承攬總價內依比例提撥（未規定則為總價千分之5計算）。二、承攬商必須遵守「勞工安全衛生法」相關法規及本校「承攬商環境安全衛生管理規則」，實施各項災害防止計畫，執行安全衛生管理。三、承攬商所屬人員應定期接受勞安相關法規規定之教育訓練，始得參與各項施工活動。四、承攬商若有違反環安衛相關規定或不遵守本校方所提之改善要求時，告知事項本校得依合約規定罰鍰必要時得終止或解除採購合約。五、承攬商所屬人員於施工地點肇事發生職業災害，依合約規定由承攬商負一切責任。六、本告知單廠商應於施工前填寫本單乙式四份，送校方審

4、查，核准後由承攬廠商、環安衛中心、主辦單位及協辦單位等各收存乙份。七、本人瞭解並接受致遠管理學院告知本公司承攬業務有關之環保與勞工安全衛生相關規定。八、檢送本校致遠管理學院承攬商環安衛管理規則。被告知人簽章被告知日期年月日（承攬商負責人）備註單位主管主辦單位承辦人單位主管協辦單位承辦人單位主管環安衛單位環安衛中心承辦人主任秘書副校長校長第二聯：環境安全衛生中心存查致遠管理學院承攬商施工環安衛告知單工程名稱契約編號承攬廠商承攬廠商負責人工地主任（無免填）施工環安人員監造單位（無免填）監造人員（無免填）施工期間年月日至年月日止一、本校採購案報價均已包含安全衛生及環保相關費用，如未規定由承攬總價內依

5、比例提撥（未規定則為總價千分之5計算）。二、承攬商必須遵守「勞工安全衛生法」相關法規及本校「承攬商環境安全衛生管理規則」，實施各項災害防止計畫，執行安全衛生管理。三、承攬商所屬人員應定期接受勞安相關法規規定之教育訓練，始得參與各項施工活動。四、承攬商若有違反環安衛相關規定或不遵守本校方所提之改善要求時，告知事項本校得依合約規定罰鍰必要時得終止或解除採購合約。五、承攬商所屬人員於施工地點肇事發生職業災害，依合約規定由承攬商負一切責任。六、本告知單廠商應於施工前填寫本單乙式四份，送校方審查，核准後由承攬廠商、環安衛中心、主辦單位及協辦單位等各收存乙份。七、本人瞭解並接受致遠管理學院告知本公司承攬業

6、務有關之環保與勞工安全衛生相關規定。八、檢送本校致遠管理學院承攬商環安衛管理規則。被告知人簽章被告知日期年月日（承攬商負責人）備註單位主管主辦單位承辦人單位主管協辦單位承辦人單位主管環安衛單位環安衛中心承辦人主任秘書副校長校長第三聯：主辦單位存查致遠管理學院承攬商施工環安衛告知單工程名稱契約編號承攬廠商承攬廠商負責人工地主任（無免填）施工環安人員監造單位（無免填）監造人員（無免填）施工期間年月日至年月日止一、本校採購案報價均已包含安全衛生及環保相關費用，如未規定由承攬總價內依比例提撥（未規定則為總價千分之5計算）。二、承攬商必須遵守「勞工安全衛生法」相關法規及本校「承攬商環境安全衛生管理規則」

7、，實施各項災害防止計畫，執行安全衛生管理。三、承攬商所屬人員應定期接受勞安相關法規規定之教育訓練，始得參與各項施工活動。四、承攬商若有違反環安衛相關規定或不遵守本校方所提之改善要求時，告知事項本校得依合約規定罰鍰必要時得終止或解除採購合約。五、承攬商所屬人員於施工地點肇事發生職業災害，依合約規定由承攬商負一切責任。六、本告知單廠商應於施工前填寫本單乙式四份，送校方審查，核准後由承攬廠商、環安衛中心