某小区项目建设工程委托测绘合同

《某小区项目建设工程委托测绘合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建设工程委托测绘合同项目名称：某小区项目委托方：**建筑公司承揽方：**测绘公司合同签订日期：年月日国家测绘局制定国家工商行政管理局4委托方（甲方）：**建筑公司承揽方（乙方）：**测绘公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《昆明市城乡规划条例》及国家有关法律、法规有关要求，经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条测绘范围（包括测区地点、测区地理位置等）：测区位于。第二条跟踪测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：1、工程开工前，按规划批后管理程序进行该项目？幢建筑物外轮廓点规划定位测量放线工作，每幢放线点数不少于4个，按4个点计费。并由乙方协调市规划

2、局相关人员及时到现场进行验线工作；2、？幢建筑物基础施工完毕后，按规划批后管理程序进行现场实测基础±0复核检查验收工作，±0复核工作按每幢2个点计费。第三条执行技术标准序号标准名称标准代号标准等级1城市测量规范CJJ89-9部标第四条测绘工程费1、收费依据：财政部、国家计委财综[2001]94号文件，《关于将部分行政事业性收费转为经营服务性收费(价格)的通知》。市规划局关于建设工程批后管理跟踪测绘收费价格的规定（规划定位放线326元/点）。2、双方本着长期友好合作的意愿，建筑物规划定位放线及±0复核4费用乙方同意按合同优惠单价元/点计费，测绘费计算为：建筑物规划定位测

3、量放线费为：元。建筑物基础±0复核测绘费为：元。两项工作合计测绘费为：元（大写：人民币元整）。第五条测绘项目完成工期按委托方要求的时间内完成各项测绘工作内容，并向甲方提交全部合格的测绘成果资料。第六条对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权归属的约定：测绘成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。第七条测绘工程费支付日期和方式甲方按进度每三个月结算一次测绘费，全部工作完成后，乙方提交成果资料时，甲方一次性付清该项工作结算剩余全部测绘费给乙方。第八条乙方向甲方交付成果1、**市建设工程测量定位放线报告资料；（规划局样本）2、市建设工程基础±0复核查验情况报告资料；第九条甲方违

4、约的责任1、由于甲方原因合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方进入现场工作，完成的工作量在50％以内时；甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，则甲方应支付工程总价款的100％。42、甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产量计算，同时工期顺延。3、甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。第十条乙方违约责任1、合同生效后，乙方在合同规定之日内未进入现场工作，由于乙方原因单方面中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同金

5、额的10%。2、乙方未能按合同规定的日期提交合格成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每延期一天的损失费按合同约定的工程总价款的1％计算，累计计算。3、乙方必须保证测绘成果资料的真实性、准确性及可靠性，乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测量成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方负责）。4、对于甲方提供的图纸和资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对

6、因此造成的损失追究责任。第十一条由于不可抗力，致使合同无法履行，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十二条本合同执行过程中未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的4原则加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，可向当地市人民法院起诉。第十四条附则1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。2、本合同一式肆份，甲方(委托方)执贰份,乙方（承揽方）执贰份委托方单位地址：承揽方单位地址：邮政编码

7、：邮政编码：电话：电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：委托方单位名称（盖章）承揽方单位名称（盖章）**建筑公司**测绘公司法定代表人（签字）：法定(委托)代表人（签字）：经办人：经办人：合同订立时间：年月日4