活动房合同_合同协议_表格模板_实用文档

《活动房合同_合同协议_表格模板_实用文档》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、工程施工合同书工程施工合同合同编号:签约时间：工程地点：发包单位：郑州市新天地置业有限公司（以下简称甲方）联系电话：单位地址：甲方代表：承包单位：郑州市芳满袁建筑工程有限公司（以下简称乙方）联系电话：单位地址：乙方代表：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装屋面隔音板达成如下协议：第一条厂房规格型号及数量，以及工程概况:工程情况:产品名称层数单位（平方米）数量备注南立面隔音彩板23米*3米高1691隔音板东立面隔音彩板22米*3米高1661隔音板西立面隔音彩板22米*3米高1661隔音板顶面隔

2、音彩板23米桂・5米宽S道12304隔音板工程概况：（1）工程地点:面积:（2）工程造价：元;（3）开工日期：年月H；（4）竣工日期：年月日；（5）付款方式：现金或转账第二条价款结算方式及期限:1、本合同价款为双方约定方式支付工程款（固定价款）；2•本合同工程总价款为人民币元大写；（）（1）合同签定后，甲方支付乙方（第一期工程款）人民币元大写：）;（2）乙方工程人工设备进场，（第二期工程款）人民币元大写：）（3）围护，標条，主钢架部分协商如下：（4）工程尾款元（大写：元），施工完毕，甲方付清余款。（5）甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。3

3、、以上价款不含物管费、不含税收。第三条违约责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1%。的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%o如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除夕卜。3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%。的违约金，但因甲方原因造成的除外。4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任：1、工程现场甲方负责人全面负责安装施

4、工现场的工作；2、开工前天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；3、开工前天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1%。的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%o如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费

5、用。6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延:（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（4）甲方同意工期顺延的其他情况。第四条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第五条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第六条本合同自双方签字盖章之日起生效。第七条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第八条本合同正本一式

6、二份，甲乙双方各执一份。第九条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）：地址：代表人:电话：承包方（乙方）：地址：代表人:电话: