施工合同范本(工程类)microsoftword文档

《施工合同范本(工程类)microsoftword文档》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程施工合同（工程类）合同编号：签订地点：发包方：（以下简称：甲方）承包方：（以下简称：乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规规定，并结合工程的具体情况， 经甲乙双方充分协议，甲方将工程发包给乙方，由乙方负责施工。现甲乙双方就工程施工订立本合同，以供双方共同遵循。合同内容如下：1.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：包工包料2.工期2.1本工程工期自年月日至年月日止。2.2如遇下列情况，乙方应在情况发生后24小时内向甲方提出书面报告，甲方确

2、认无误后工期可相应顺延。因甲方原因导致乙方窝工的情况，按甲方签证执行。否则造成的工期延误由乙方负责：2.2.1甲乙双方同意的工期顺延情况；2.2.2非乙方原因，施工现场水、电源未能接通或施工中停水、停电连续8小时以上；2.2.3因甲方未能按合同约定期限确认图纸，工期相应顺延；2.2.4法定不可抗拒造成的延误。2.312/12工程期限届满之日为乙方最后报验日，乙方未报验即视为逾期交工，须按违约条款承担违约责任。1.工程价款、结算及结算标准3.1工程总价：元，本工程总价系在乙方报价基础上双方协商确定（详见《报价单》）

3、。最终工程结算价格，以甲方审核结算价格为准。3.2合同价款及调整：工程总价确定后，任何一方不得擅自改变。本合同选用下列第条作为最终确定合同价款的方式：3.2.1固定价格A.工程总价包含的风险范围，包括承包范围内施工图纸及其他设计图纸包括的所有工程内容，在风险范围内合同价款不作调整。B.风险范围以外合同价款调整方法，经甲方盖章确认的变更、签证，属于风险范围外合同价款，计算费用时按照报价预算的费用定额及计费方法进行计算，优惠幅度同本合同价款确定时的优惠，计算依据在投标预算没有相同的，由乙方提出，监理工程师审查，发包方

4、批准确认。C.双方约定合同价款的其他调整因素：乙方采购主材，经甲方认质认价后作为计价依据。3.2.2可调价格可调价格合同中合同价款的调整因素包括：A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；B.工程造价管理部门公布的价格调整；C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；D.双方约定的其他因素。3.2.3成本加酬金合同价款包括成本和酬金两部分，成本构成和酬金的计算方法为：。3.2.4其他方法：。3.3结算及结算标准：3.3.1结算A.本工程竣工验收合格后，乙方应在个工作日内向甲方提供结算报告

5、和决算资料，甲方收到乙方结算报告和决算资料后组织审核完毕或提出审核意见。12/12A.双方未就结算报告达成一致的，甲乙双方均可向有关部门申请调解或提请人民法院裁决。3.3.2结算标准A.本工程预、结算以甲方书面认可的工程图和工程量清单为依据，并执行《陕西省建筑装饰工程消耗量定额（）》、《陕西省建筑工程消耗量定额（）》；《陕西省建筑装饰工程价目表（）》、《陕西省建筑安装工程价目表（）》等现行有效定额标准。B.甲方确认的材料、设备以及工程变更的检验、签证和通知。以上资料须经甲方驻工地代表确认，并经甲方审核决算后方可认

6、定。未履行上述手续的相关资料，甲方不予认可，由此产生的所有费用由乙方自行承担。C.本工程涉及的所有设备、材料，根据市场价格进行限厂限价。所有设备、材料的型号、规格、色彩、产地、生产厂家、价格等必须经甲乙双方共同书面认可后方能进入工程结算。该材料款高于定额及相关文件规定的材料款部分，按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》规定计入风险。D.甲乙双方结算时，甲方发现结算依据与实际工程差距过大（±3%以上）的，甲方有权自行进行评估鉴定，评估鉴定后确实存在上述差距的，甲乙双方依据评估后的价格进行结算。E.甲方的评估乙方不予

7、认可的，甲乙双方可共同聘请第三方对工程进行评估，评估后的价格作为甲乙双方结算依据，评估费用由责任方承担。1.工程款支付方式及质保金4.1工程款支付方式及质保金支付，采用以下第条方式：4.1.1工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款至工程总价%；甲乙双方结算完毕，且乙方向甲方开具工程全额合法税票后的一个月内，甲方付款至结算总价的%（含已付工程款）；余款（即结算总价的%）由甲方暂留作为工程质保金，质保金不计息。4.1.2本合同签订后日内，甲方向乙方支付工程总价%的预付款；工程竣工验收合格，甲乙双方结算完毕，且乙方向甲

8、方开具工程全额合法税票后的一个月内，甲方付款至结算总价的%（含已付工程款）；余款（即结算总价的%）由甲方暂留作为工程质保金，质保金不计息。12/124.1.1其他方式：。4.1保修期届满，工程不存在质量问题或质量问题得到解决的，甲方在30个工作日内退还质保金。1.工程质量标准、验收标准、施工及验收5.1、工程质量本工程质量标准应达到：达到国家质量评定标准。5.2验收标准质