装_饰_装_修_工_程_施_工_合_同

《装_饰_装_修_工_程_施_工_合_同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、装饰装修工程施工合同发包人：承包人：电话：电话：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1工程地点：。2工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。（1）承包人包工、包料（详见附表1：承包人提供的装饰装修工程报价单）；（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（3）承包人包工，发包人包料3合同价款：本合同工程造价为（大写）：元第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、

2、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。承包人所指派的工程监理、监理姓名、联系方式及职责也将通知发包人第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表3：装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：装饰装修工程设计图纸）。设计费（大写）元，由发包人支付（此费用包含在造价内）。第四条发包人义务1开工前天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬运的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。2提供施工期间水源、电源。3负

3、责协调施工队与邻里之间的关系。4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。3保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更、双方应协商一致，签订书面变更协议

4、，甲方在签定本合同后，不得随意更改施工项目，减项金额不得超过签定价格的10%第七条材料的提供1由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。2由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条质量标准双方约定本工程施工质量标准：。施工过程中双方对工程质量发生争议，由行业管理机构部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第九条工程验收1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量

5、进行验收：（1)隐蔽工程（水电布线）隐蔽之前(2)泥水工程基本完工(3)木制品基本完工(4)油漆工程基本完工承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单,工程竣工后，承包人应通知发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单第十条工程款支付方式11.1双方约定按以下第__________种方式支付工程款（将不选定方式划去）：（1）工程款付款方式可以双方协商约定；（2）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款；付款时间付款比例金额第一期签订合同之日（交付工程款总额）40%元第二期木工进场前（交付工程款总额）40%元第三期油漆进场前（交付工程款总

6、额）15%元第四期竣工验收（交付工程款总额）5%元第十一条违约责任1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。第十二条合同争议的解决方法本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协

7、商或调解不成的，按下列第种方式解决；（1）提交仲裁协议至仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。第十三条几项具体规定1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定的地点。2施工期间，发包人将外屋钥匙1把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁1把，由承包人当场负责安装交付使用。第十四条其他约定事项：第十五条附则1本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。.2本合同签订后工程不得转包。.3本合同