油罐基础施工合同

《油罐基础施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划油罐基础施工合同　　工程承包合同　　合同订立时间：XX年12月26日　　发包人：_____________________________　　承包人：_____________________________　　根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　一、工程概况　　1、工程名称：；　　2、工程地点：_；　　3、承包方式：；　　4、材料说明：。　

2、　二、合同工期及工期延误　　因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：　　A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负责；　　B甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；　　C设计变更或工程量增加；　　D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　E其他非因乙方原因造

3、成停工累计超过　　F不可抗力。　　三、质量标准　　工程质量标准：保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。　　四、合同价款　　总计合同金额，小写￥。　　五、工程款结算及支付　　1、签订合同，甲方向乙方支付工程款￥元；　　2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款￥元；　　3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款￥元。　　六、施工准备　　1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电；　　2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；　　七、安全施工与检查　　1、乙方应遵守工程建设安

4、全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；　　3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关

5、部门的认定处理。　　八、工程竣工验收　　1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担；　　2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格；　　3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；　　九、争议解决　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。　　十、附则　　本合同

6、未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　水罐制作安装工程承包合同

7、　　合同编号：dyXX-10-17号　　签订地点：东营区　　签订日期：XX年10月　　日　　发包单位：东营市华纳科工贸有限公司　　承包单位：胜利油罐网架公司　　依照《合同法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就乙方承包甲方水罐制作，经充分协商达成一致意见，特制订以下条款供双方共同信守。　　一、工程名称：水罐制作　　二、工程内容：　　1、乙方制作立式水罐4个。　　2、安装储水罐及所有相关管道及安装，管道与加油机对接安装全部工程。　　3、油罐及有关的防雷、防静电工程。　　4、上述一切容器、配件、防腐防锈工

8、程。　　三、材料配件及工程质量要求目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目