土地复垦劳务施工合同

《土地复垦劳务施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、土地复垦劳务施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规，遵循平等自愿，互惠互利，公平诚信共同发展的原则，屮方将广西大新县土地复垦项H由乙方承包施工，为了双方的利益和明确双方的责任，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：项目概况1、项目名称：土地复垦项目。2、项H地点：大新县3、项目内容：挖•装•筛分石块、土方回填平整。4、工程量：日清出石块不低于600吨（以实际完成量为准）。5、工费单价：人民币17.00元/吨（大写：壹拾柒元/吨），以上单价不含税金和管理费。6、计量方式：按石块计重，以过磅清单为准。第二条：复垦期限：壹年。1、开工日期

2、：2015年4月1日。2、截止时间：2016年3月31円。第三条：工程款结算方式乙方机械进场，每10000（一万吨）结算一次，每期结付款按100%支付，甲方从业主公司结款后应及时支付乙方。以此类推。第四条：安全保证金甲乙双方签订本合同后，乙方凭信用无需支付人民币现金作为安全保证金给甲方，乙方及时组织设备进场即刻施工。第五条：双方责任和义务一、甲方责任和义务：1、协调业主、公司办理施工的一切合法手续，使乙方能顺利完工。2、负责及时足额按合同约定支付工程款给乙方。3、负责处理好工地的地界权和群众纠纷事宜。4、负责及时调配运输车，转运乙方分筛石料。二、乙方责任和义务

3、：1、负责调动机械设备，按屮方要求进行调配机械设备，确保复垦任务顺利完成。含泥量不超过10%为合格产品，超10%以上不超过30%按含泥量超出10%部分减扣。2、负责乙方施工人员的社会治安工作，禁止在施工工地上打架、斗殴、酗酒，尊重当地的民风民俗杜绝违法违纪事件发生，如有此类事件发生追究违法人员的法律责任，所造成的经济损失全部由乙方自行承担。3、乙方按照安全生产条例，做好安全工作，文明施工，如在施工中因乙方原因造成的安全事故。由乙方承担一切经济及法律责任，与甲方无关。4、除不可抗力的自然灾害，乙方必须按期完成工作任务。5、乙方现场的施工人员及机械设备，乙方必须为

4、其购买意外保险及相关保险方能进场施工。第六条：违约贵任1、在施工期间，因业主屮方原因造成停工三天以上，中方应负责支付乙方的误工费、停机费，每台挖机每天补偿人民币1000元，装载机补偿人民币600元。场内工作人员每天每人生活费人民币元。以上已实际发生情况为准。如因业主甲方原因停工应补偿乙方设备、机械等损失2、甲方务必在达结算景后三个工作日内支付工程款给乙方，如果不能按时支付，超过7天以上的，乙方存权停工，由此造成的经济损失由屮方负责全部责任。3、如因乙方原因造成停工三天以上，经甲方责令改正后，在7天以内仍未能改正并完成任务的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙

5、方负责赔偿。第七条：协议争议本协议若发生争议，双方应及时协商解决，协商解决不了时，任何一方均可在项0所在地人民法院提起诉讼。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖指模并且乙方进场本合同生效。待工程结束双方结清所有工程款项后本协议自动失效。甲方：身份证号：代表人（签字）:签约时间：签约地点：乙方：身份证号：代表人（签字）: