绩溪中正坊历史文化街区整治一期街巷立面改造工程

《绩溪中正坊历史文化街区整治一期街巷立面改造工程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、绩溪县中正坊历史文化街区整治一期(街巷立面改造)工程交易文件项目编号：AHHD2018065发包人:绩溪县市政工程管理局代理机构：安徽汇鼎项目管理有限公司二〇一八年十一月30总目录第1章交易公告第2章供应商须知第3章交易第4章评审办法第5章工程造价确定及投标报价编制要求第6章技术标准和要求第7章响应文件格式第8章合同文件第9章工程量清单全费用综合单价计价表30第一章交易公告绩溪县中正坊历史文化街区整治一期（街巷立面改造）工程交易公告1、交易条件本项目绩溪县中正坊历史文化街区整治一期（街巷立面改造）工程已由发改审批[2018160号批准建设，建设资金来自县财政资金，发

2、包人为绩溪县市政工程管理局。项目已具备交易条件，现对该项目的施工进行公开交易。2．项目概况与交易范围2.1本工程建设地点为绩溪县华阳镇，主要建设内容为：中正坊“十字状”街巷沿线涉及改徽建筑24幢，房屋改徽、增设马头墙、门罩及门楼、窗改造等；改徽面积7000m2；本项目预算约230万元。2.2本项目共设一个标段。2.3计划工期为60日历天。2.4工程交易范围：施工图及工程量清单所列范围。3．供应商资格要求3.1本项目要求供应商须加入2018年绩溪县小型工程项目建筑工程或古建筑工程供应商库，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；并具备徽

3、派改建的施工经验和独立做好改徽户思想动员工作的能力、协调周边施工环境纠纷的能力、徽派建筑的施工能力以及垫资能力。3.2本项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核B证,且未担任其他在建工程的项目负责人。(常驻现场、不允许中途私自更换，不得兼职）拟派驻本工程项目负责人必须为本单位人员，且在投标文件中提供劳动合同及本单位自本项目开标之日前6个月内为其办理的任意一个月养老保险证明（如为事业编制人员，说明理由，并提供社保管理部门出具的相关证明及本单位自本项目开标之日前6个月内为其办理的任意一个月医疗保险证明，退休人员出具相关证明材料），证

4、明以投标人当地保险管理部门出具的证明为准。如投标人未提供证明，按未实质性响应招标文件处理。3.3企业业绩要求：必须在近三年（2015年11月1日至开标之日）期间承担过徽派改建或新建工程业绩，且竣工验收合格的（时间以项目竣工验收合格时间为准）。①投标企业必须同时提供类似业绩的中标通知书、施工合同及竣工验收报告三项原件；②竣工验收报告原件上至少有建设单位公章、施工单位及监理单位公章，缺一项章视为没有提交竣工验收报告。（上述材料现场提供原件备查）。303.4投标人近三年内无拖欠农民工工资问题被行政主管部门暂停或取消投标资格的。3.5投标人及其法定代表人无行贿犯罪档案记录【

5、自人民法院判决（裁定）生效之日起至投标之日止三年内】3.6本项目不接受联合体投标。4.资格审查方式：资格后审。5. 交易文件的获取：5.1凡符合资格要求的潜在供应商请于公告发布之日起至2018年11月8日10时00分前从宣城市公共资源交易服务网（ggzyjy.xuancheng.gov.cn）下载（获取）交易文件、图纸及工程预算书。5.2交易文件售价：400元/份，交易现场支付，交易文件售后不退。6.交易保证金：6.1 交易保证金：¥40000.00（人民币：肆万元整）。6.2 供应商应在2018年11月8日10时00分前将交易保证金从供应商基本账户（不得从分公司和

6、个人账户）电汇或转账到绩溪县公共资源交易中心交易保证金专用账户,否则按未响应处理。账户名：绩溪县公共资源交易中心开户行名：中国邮政储蓄银行股份有限公司绩溪县支行账号：934008010002848895006247．响应文件的递交7.1响应文件递交的截止时间为2018年11月8日10时00分（北京时间），地点为绩溪县华阳镇锦屏路12号县政务服务中心三楼(新财政大楼西侧)绩溪县公共资源交易中心开标厅（1）室。7.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。8、发布公告的媒介本次交易公告同时在宣城市公共资源交易服务网、绩溪县人民政府网上发布。9、联系方式发

7、包人：绩溪县市政工程管理局联系人：汪海根联系电话：0563-8160106代理机构：安徽汇鼎项目管理有限公司联系人：李环联系电话：0563-8167399交易中心：绩溪县公共资源交易中心联系人：胡琳娜联系电话：0563-8173106绩溪县市政工程管理局2018年11月2日30第二章供应商须知条款号条款名称编列内容1发包人名称：绩溪县市政工程管理局地址：河滨北路39号联系人:汪海根电话：0563-81601062代理机构名称：安徽汇鼎项目管理有限公司地址：绩溪县望徽路5号4楼联系人：李环电话：0563-81673993项目名称绩溪县中正坊历史文化街区整治一期（街