建 筑 防 水 施 工 承 包 合 同

《建 筑 防 水 施 工 承 包 合 同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、建筑防水施工承包合同发包方：合同编号：承包方：签订地点：建设单位：一、工程名称、数量、金额、施工期限签订时间：年月日工程名称、地点材料品种承包方式数量/㎡单价总金额施工期限合计人民币金额（大写）二、防水施工的质量要求、技术标准：根据施工范围，按《屋面工程技术规范》GB50345-2004，《屋面工程质量验收规范GB50207-2002，《地下工程防水技术规范》GB50108-2001，《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002，辽宁省《柔性防水工程建筑构造（一）》DBJ05-145标准施

2、工。三、发包方工作：1、供给承包方施工图纸，施工过程中，图纸设计如有变化，应以书面形式通知承包方。2、提供材料临时贮存仓库，协助保管。3、负责材料的垂直运输。4、清理施工基面，按防水施工质量要求处理好防水基面，找平层及细部构造要符合规范要求。5、防水层表面需做保护层的，待双方验收合格后，由发包方负责做保护层（或保护墙），因二次作业造成渗漏，后果发包方自负。四、承包方工作：1、按发包方的施工图纸和施工标准要求进行防水施工。2、在施工中接受发包方代表的质量检查及监督。3、工程竣工后，清理现场，整理技术

3、档案，做好验收准备工作。五、工程竣工验收及期限：工程竣工后，发包方在接到承包方工程验收通知后五日内，双方按标准验收，办理交工验收证书及施工档案资料交接。六、对工程质量负责条件及期限：工程保修期年，保修费%，一年后返回。在保修期内，承包方负责维修，费用由责任方承担。七、工程款支付：1、发包方支付工程款必拨付到承包方指定账户，即2、合同生效后日内，发包方预付防水工程总价的%，计人民币元，作为工程预付款。3、施工人员和防水材料到施工现场后，发包方支付工程总价款的%，计人人民币元。4、按工程进度拨款，即：

4、工程进行到%，发包方付工程总价款%，计人人民币元。八、结算方式和期限：工程竣工验收后十日内按实际验收面积结算全部工程款，逾期付款，按逾期付款额收取日万分之五滞纳金。九、违约责任：1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。工期相应顺延。2、发包方不按合同的约定拨付款，承包方有权停止施工，对此所造成的损失，由发包方负责。工期相应顺延。3、未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用，造成损失的，由发包方负责。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应书面通知对方，办

5、理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。5、十、如需要提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决或在原告方住所地有管辖权的人民法院起诉。十二、双方协商的其它条款发包方承包方单位名称（章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：单位名称（章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：账号：邮政编码：本合同一式份有效期限：年月日至年月日