工程师业主代表（engineeremployer'srepresentative）

《工程师业主代表（engineeremployer'srepresentative）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、1.工程師/業主代表(Engineer/Employer'sRepresentative)FIDIC條款台灣高鐵合約工程中國工程合約範本§3Engineer本條下之工程師應為公正第三人之角色。§3.5工程師作決定前，應先諮詢雙方當事人之意見；如當事人未能達成合意，工程師應考量所有情況為一「公平決定」。當事人不接受工程師決定，可依第20條規定(Claims,DisputesandArbitration)處理。§2業主代表(Employer'sRepresentative)§2.1(C)業主代表係代表業主及依業主指示行使其職權。§2.7如承包商不滿意業主代表之之決

2、定，可依爭議解決程序處理。＊業主可否不接受業主代表之決定？§5工程師§5.1及§5.3監理單位委託的總監理工程師及發包人派駐施工場地的履行合同代表，均稱為「工程師」。＊應亦為業主代表之性質。§6.2承包人認為工程師指令不合理，可提出修改指令的書面報告。因工程師指令錯誤發生的追加合同價款和對承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。E:FILE-SERVERFS_TMPDOWNLOAD49BEE89F3BEC75CE467DA3398996C17C.DOC10-16-2.業主未依約提供工地FIDIC條款台灣高鐵合約工程中國工程合約範本§2.1Ri

3、ghtofAccesstotheSite業主應依合約規定，或合約無規定時，於得使承包商依合約時程進行工作之時間內，提供工地予承包商。如因業主未能依約提供工地，致承包商遲延或損失，業主應給予展延工期或補償。§42.2(a)業主應於開工日CommencementDate提供工地予承包商§42.3如因業主未依約交付工地，致承包商發生遲延，業主代表應決定展延工期日期及承包商應得之額外成本補償。§8.1發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：(1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題。§8.3發包

4、人未能履行8.1款各項義務，導致工期延誤或各承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。E:FILE-SERVERFS_TMPDOWNLOAD49BEE89F3BEC75CE467DA3398996C17C.DOC10-16-3.遭遇不可預見之物理條件FIDIC條款台灣高鐵合約工程中國工程合約範本§4.12承包商如遭受不可預見之物理條件致生損失或遲延工程進度，應可獲得工期展延及成本補償。§12.1承包商應視為於投標前即已檢測及了解工地之地上環境及地下狀況。§12.3承包商如遭遇不可預見之污染或危險物質時，可請求成本補償及工期展延。§8.

5、1(4)發包人向承包人提供施工埸地的工程地質和地下管線資料對資料的真實準確性負責。E:FILE-SERVERFS_TMPDOWNLOAD49BEE89F3BEC75CE467DA3398996C17C.DOC10-16-4.業主未能按時測試或驗收FIDIC條款台灣高鐵合約工程中國工程合約範本§7.4如因業主原因致承包商遭受遲延或產生額外成本，承包商可請求工期展延及成本補償(包括合理利潤)無規定。§17.2工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可

6、自行組織驗收，工程師應承認驗收紀錄。§19.3工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，不參加試車，應承認試車紀錄。E:FILE-SERVERFS_TMPDOWNLOAD49BEE89F3BEC75CE467DA3398996C17C.DOC10-16-5.工期展延FIDIC條款台灣高鐵合約工程中國工程合約範本§8.4如依第10.1條之時程規定之完工期限因本條列舉原因之延誤者，承包商得請求工期展延。(a)變更、或工作數量之顯著變化；(b)契約中載明可展延工期之事由；(c)異常不利的氣候狀況；(d)因流行病或政府行為所

7、致之不可預見的人力或貨物短缺；(e)§44.3承包商如通知有下列情事發生，業主代表應決定承包商是否有權獲得工期展延：(i)變更命令；(ii)承包商未依合約獲提供工地之一部或全部；(iii)因業主或業主代表應負責之事由，致影響工作進度；(iv)業主代表命停工；(v)除外風險；§13.1因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行；E:FILE-SERVERFS_T

8、MPDOWNLOAD49BEE89