外墙保温工程施工合同书

《外墙保温工程施工合同书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、外墙保温工程施工合同书甲方：锦宸集团有限公司重庆分公司第七项目部乙方：重庆有益建筑劳务工程有限公司依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条款如下：一、工程项目1、工程名称：聚金·万佳苑一标段2、工程地点：谢家湾文化七村50号3、工程范围及内容：⑴、工程范围：4#楼外墙保温工程。⑵、工程内容：4#楼外墙保温人工。⑶、合同单价：人工费15元/㎡二、材料供应1、外保温材料由建设单位提供。三、工期：根据工程需要，外保温施工工期为70天，以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。四、工程质量及竣工验收：1、质量检验及验收

2、标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。五、工程价款支付1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业（集团）有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书，委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，由乙方作为向聚金公司领款的凭据。六、施工安全：1、严格执行安全生产责任制。2、乙方在施

3、工期间应安全生产、文明施工，避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报，做到及时处理。3、乙方必须接受甲方（总承包方）的安全检查，及时整改事故隐患；禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。七、违约责任：合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违约，按工程总价的10%处以违约金。八、解决合同纠纷的方式：事先由各方协商解决，在双方协商解决未达成一致时，可申请当地人民法院判决。九、其他约定事项：1、施工节点、

4、大样图由建设方提供。十、附则；本合同一式肆份，双方签字盖章后具有同等法律效力，工程尾款结清后本合同自动失效。甲方（盖章）：委托代理人：电话：乙方（盖章）：委托代理人：电话：签订日期：年月日外墙保温工程施工合同书甲方：正太集团有限公司重庆分公司第三项目部乙方：重庆有益建筑劳务工程有限公司依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条款如下：一、工程项目1、工程名称：聚金·万佳苑三标段2、工程地点：谢家湾文化七村50号3、工程范围及内容：⑴、工程范围：6#楼外墙保温工程。⑵、工程内容：6#楼外墙保温人工。⑶、合同单价：人工费

5、15元/㎡二、材料供应1、外保温材料由建设单位提供。三、工期：根据工程需要，外保温施工工期为70天，以实际进场施工时间为准（下雨等特殊情况顺延）。四、工程质量及竣工验收：1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。五、工程价款支付1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业（集团）有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书，委托书在甲方和聚金公司盖公章后立

6、即生效。3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，作为乙方向聚金公司领款的凭据。六、施工安全：1、严格执行安全生产责任制。2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工，避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报，做到及时处理。3、乙方必须接受甲方（总承包方）的安全检查，及时整改事故隐患；禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。七、违约责任：合同从签定之日起生效，共同

7、信守，严格执行，如一方违约，按工程总价的10%处以违约金。八、解决合同纠纷的方式：事先由双方协商解决，在双方协商解决未达成一致时，可申请当地人民法院判决。九、其他约定事项：1、施工节点、大样图由建设方提供。十、附则；本合同一式肆份，双方签字盖章后具有同等法律效力，工程尾款结清后本合同自动失效。甲方（盖章）：委托代理人：电话：乙方（盖章）：委托代理人：电话：签订日期：年月日外墙保温工程施工合同书甲方：正太集团有