欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:29990287
大小:39.09 KB
页数:46页
时间:2018-12-25
《工程合同,约定违约金过高》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观工程合同,约定违约金过高 篇一:建设工程合同约定违约金过高的,当事人可以请求法院适当减少 建设工程合同约定违约金过高的,当事人可以请求法院适当减少 杭州方中建筑环境设计有限公司与安徽西湖新城置业有限公司建设工程设计合同纠纷上诉 案分析 (本文为原创作品,未经作者书面授权,禁止转载) 编者注:本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学,法学硕士,从事法律职业十余年
2、。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务,在该领域有丰富经验,欢迎委托处理该领域的法律事务(地址:北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心;电话:186-0190-0636,邮箱:lawyernew@)。 一、案件要旨按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观工程合同,约定违约金过高 篇一:建设工程合同约
3、定违约金过高的,当事人可以请求法院适当减少 建设工程合同约定违约金过高的,当事人可以请求法院适当减少 杭州方中建筑环境设计有限公司与安徽西湖新城置业有限公司建设工程设计合同纠纷上诉 案分析 (本文为原创作品,未经作者书面授权,禁止转载) 编者注:本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学,法学硕士,从事法律职业十余年。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务,在该领域有丰富经验,欢迎委托处理该领域的法律事务(地址:北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心;电话:186-01
4、90-0636,邮箱:lawyernew@)。 一、案件要旨按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观 本案要旨为,建设工程合同中约定了违约金,若约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原
5、则予以衡量,并作出裁决。当事人应当就自己因对方当事人违约而遭受的损失承担举证责任。 XX年12月9日,方中设计公司作为美国S&M建筑景观设计有限公司全权委托单位与西湖新城公司签订一份《建设工程设计合按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观 同》,约定:西湖新城公司委托方中设计公司承担安徽合肥半岛1号Ⅰ期及沿湖景观工程设计,设计内容包括概念
6、方案规划设计、总体方案;西湖新城公司应按合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。合同签订后,方中设计公司依约设计。XX年3月19日,安徽合肥半岛1号Ⅰ期及沿湖景观工程设计方案通过长丰县规划委员会审批。XX年12月18日,方中设计公司向西湖新城公司发出《设计项目的质量及服务情况的征询函》一份,载明:该项目的方案设计已于XX年12月22日完成,设计成果已交付业主并得到贵业主的确认,经业主上报给政府相关主管部门,于XX年3月19日通过了长丰县规划委员会(XX)第三次主任会议的审查。我单位承担的该项目设计工作已经
7、全部履行完毕。嗣后,因设计费给付问题,方中设计公司于XX年5月18日,向一审法院提起诉讼,请求判令西湖新城公司支付尚欠工程设计款元及利息元、逾期违约金元。 本案的争议焦点主要为,原告方中设计公司要求被告西湖新城公司支付违约金的计算标准为多少。一审法院审理认为,西湖新城公司未能按约于XX年12月12日前支付方中设计公司设计费17XX美元,亦未能按约于XX年12月22日支付方中设计公司剩余设计费美元,构成逾期付款,需支付逾期违约金。根
此文档下载收益归作者所有