附件二、（施工合同）

《附件二、（施工合同）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

附件二、（施工合同）合同编号：广州市天河区零星工程施工合同工程名称：天河区2018年(第批)垃圾压缩站排污整治工程工程编号：工程地点：广州市天河区行政区域内发包人：广州市天河区城市管理局承包人：1 第一部分协议书发包人:（全称）广州市天河区城市管理局承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：天河区2018年(第批)垃圾压缩站排污整治工程工程地点：广州市天河区行政区域内工程内容：垃圾压缩排污整治工程工程规模：单座压缩站排污整治预算1万左右；每批压缩站排污整治预算10万元以下的维修、改造零星工程。结构形式：/工程立项、规划批准文件号：/资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围:按发包人提供的施工图纸及项目清单承包本工程，服务总承包，施工水电自行解决。承包方必须充分考虑各种相应因素，且承包方需接受该项目地区的街道办及其他政府部门的监督与管理。承包人可依据发包人提供的施工图纸进行深化，经发包人审核确认后实施。三、合同工期工程合同工期总日历天数：15天(开工日期按招标公告要求，以开工报告为准)。从2018年月日开始施工，至2018年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。五、合同价款第22页共23页 合同总价（大写）：；（小写）：元。六、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：2018年月日本合同订立地点：广东省广州市天河区合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：（盖章）承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:第22页共23页 第二部分通用条款(该部分内容与《SF-2013-0204广州市建设工程施工合同》)相同第22页共23页 第三部分专用条款1．定义1.1单位工程名称：天河区2018年(第批)垃圾压缩站排污整治工程内容：垃圾压缩排污维修工程范围：按发包人提供的施工图纸及清单承包本工程，服务总承包，施工水电自行解决。承包方必须充分考虑各种相应因素，且承包方需接受该项目地区的街道办及其他政府部门的监督与管理。承包人可依据发包人提供的施工图纸进行深化，经发包人审核确认后实施。1.2所采用的书面形式包括：□文书；□信件；□电报；□传真；□电子邮件；□其他：2．合同文件及解释下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；（3）工程发包通知书及交易文件（含招标答疑及交易文件补充说明、招标图等文件资料）；（4）本合同专用条款；（5）通用条款；（6）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；第22页共23页 （7）标准、规范及有关技术文件；（8）组成合同的其他文件。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理的有利于本合同工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在收到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为承包人同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按专用条款第86条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。3．语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准；发包人根据本合同工程具体情况，聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。4.施工设计图纸4.1发包人提供施工设计图纸（1）提供的时间：/（2）提供的数量：/4.2承办人提供施工设计图纸（1）提供的时间：/（2）提供的数量：/（3）监理工程师答复的时间：/5.通信联络各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和设计人：发包人：广州市天河区城市管理局通讯地址：/收件人：/邮政编码：/承包人：通讯地址：收件人：邮政编码：监理人：通讯地址：/收件人：/邮政编码：/工程造价咨询人：通讯地址：/收件人：/邮政编码：/第22页共23页 （1）视为送达的其他方式：/6.工程分包6.1指定分包工程名称：/6.2分包工程款的支付方式：/7.交通运输7.1办理道路通行权和修建场外设施的费用：/7.2修建场内临时道路和交通设施的费用：/7.3运输超大件和超重件的费用：/8.专项批准事件的签认专项批准事件的签认人选（1）监理工程师：姓名：/印章样式：签字样式：/（2）造价工程师：姓名：/印章样式：签字样式：/（3）建造师：姓名：印章样式：签字样式：9.发包人9.1发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：/（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：/（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：/（4）提供施工所需的有关资料的时间：/（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：/（6）现场交验的时间：/（7）提供标准与规范的时间：/（8）组织图纸会审和设计交底的时间：/（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：/委托承办人办理的工作有：/9.2提供施工场地的时间：开工前5天内9.3支付款项（1）工程款支付期限□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。另作约定：无预付款（2）工程款支付方式按协议书所注明的银行账户转账。□支票支付。第22页共23页 □其他方式：/承包人和发包人一致同意增加9.4：9.4本项目执行《天河区财政投资建设项目预算控制管理办法》（穗天府[2009]21号）文件的规定。10.承包人10.1承办人完成下列工作的约定（1）提交支付申请和工程款额报告期限□按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。□另作约定：/（2）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/（3）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：/（4）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：/（5）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：/（6）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件□按通用条款第82.2款规定提交。□另作约定：/10.2承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：/11.现场管理人员任命和更换11.1发包人现场管理人员任命和更换：/11.2承包人代表任命和更换：/11.3监理工程师代表任命和撤回：/11.4造价工程师代表任命和撤回：/11.5承包人代表授权人选任命和撤回：/12.发包人代表12.1发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命（/）为发包人代表，其通讯方式为通讯地址：/邮政编码：/联系电话：/传真号码：/（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：13.监理工程师第22页共23页 13.1负责合同工程的监理人及任命的监理工程师（1）监理人：/法定代表人：/（2）任命（/）为监理工程师，其通讯方式为通讯地址：/邮政编码：/联系电话：/传真号码：/13.2需要发包人批准的其他事项：/14.造价工程师14.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师（1）工程造价咨询人：/法定代表人：/（2）任命（/）为造价工程师，其通讯方式为通讯地址：/邮政编码：/联系电话：/传真号码：/14.2需要发包人批准的其他事项：15.承包人代表承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：16.指定发包人依法指定的发包人（1）实施、完成部分永久工程的分包人：/（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：/17.工程担保17.1承包人提供履约担保的约定（1）履约担保的金额（为中标价款的10%）：（大写）/（小写）（2）提供履约担保的时间：/□签订本合同时。□另作约定：/（3）出具履约保函的担保人：/17.2发包人提供支付担保的约定（1）支付担保的金额：（大写）/（小写）（2）提供支付担保的时间：/□签订本合同时。□另作约定：/（3）出具支付保函的担保人：/第22页共23页 17.3担保内容、方式和责任等事项的约定：/18.不可抗力18.1不可抗力的其他情形：/19.保险19.1委托承包人办理保险的事项有：□通用条款第32.1款的第（1）项；□通用条款第32.1款的第（2）项；□通用条款第32.1款的第（3）项；□通用条款第32.1款的第（4）项。19.8投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：/20.进度计划和报告承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：/21.开工监理工程师在本合同签订后的（5）天内签发开工令。□按通用条款规定的42条。□另作约定：/22.暂停施工和复工承包人原因造成暂停施工的其他原因：/23.工期及工期延误合同工程的工期约定为（）天。（1）（工程名称）单位工程的工期约定为天。（2）/（工程名称）单位工程的工期约定为/天。24.竣工日期计划竣工日期：2018年月日25.质量标准约定的工程质量标准（1）合同工程质量标准：合格第22页共23页 （2）工程质量验收标准：合格26.安全文明施工治安管理：□按通用条款的规定。□另作约定：/27.测量放线27.1承包人提交施工控制网资料的时间：27.2测量放线误差的约定：28.发包人供应材料和工程设备28.1约定供应的材料和工程设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。28.2发包人供应材料和工程设备的结算方式：无29.承包人采购材料和工程设备29.1承包人采购材料和工程设备按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。另作约定：/29.2承包人供货要求：/29.3发包人依法指定的生产厂家和供应商：/30.材料和工程设备的检验试验30.1见证取样检验试验的材料和工程设备（1）种类：/（2）检测机构：/30.2材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体。31.施工设备和临时设施31.1承包人配置施工设备和临时设施□按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。□另作约定：/31.2发包人提供的施工设备和临时设施：/第22页共23页 32.隐蔽工程和中间验收中间验收的部位有：/33.工程试车试车内容不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容和要求：/34．工程变更承包人提出工程变更建议发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：无。35.竣工验收35.1竣工验收标准合同工程竣工验收标准：合格35.2单位工程和工程部位验收□合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：（1）/（名称）工程或部位，竣工验收时间为/，其范围包括：/（2）/（名称）工程或部位，竣工验收时间为/，其范围包括：35.3施工期运行□合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：（1）/（名称）工程或部位，运行时间为/；（2）/（名称）工程或部位，运行时间为/。35.4竣工清场□按通用条款规定。□另作约定：/35.5施工队伍的撤离□按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。□另作约定：/36.缺陷责任与质量保修第22页共23页 36.1缺陷责任期计算缺陷责任期：/36.2质量保修期计算质量保修期：/37.工程量清单工程量包括的工作内容按通用条款规定。另作约定：/38.暂列金额合同工程的暂列金额为/元。39.暂估价39.1招标暂估价项目必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务□材料、工程设备：/□专业工程：/39.2非招标专业工程款的确定按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。另作约定：按72条款执行。40.提前竣工奖与误期赔偿费40.1提前竣工奖（1）提起竣工奖额度没约定提前竣工奖的，本款不适用。约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为/元。（2）提前竣工奖的最高限额按通用条款规定为合同价款的5%，即/元。另作约定：/40.2误期赔偿费（1）每日历天应赔偿额度为/元。（2）误期赔偿费的最高限额□按通用条款规定为合同价款的5%，即/元。□另作约定：/41.工程优质费41.1工程优质费的计算方法没约定工程优质费的，本款不适用。第22页共23页 约定工程优质费的，其计算方法：/41.2工程优质费的计算额度：按通用条款规定计算。另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：国家级质量奖，合同价款的/%；省级质量奖，合同价款的/%；市级质量奖，合同价款的/%。42.合同价款的约定与调整42.1合同价款的调整因素包括：工程量的偏差；工程变更；物价及后继法律法规的变化；费用索赔事件或发包人负责的其他情况；工程造价管理机构发布的造价调整；其他调整因素：按下列条款执行。承包人和发包人一致同意通用条款第72条、第73条不适用，代之以：72.工程设计变更和工程量偏差事件引起的价款调整，按以下方法进行：（1）工程价款的结算方式：工程项目的工程量及结算单价按实结算，结算单价按投标报价结算，结算时承包人须提供完整、真实的竣工图、签证依据及其他现场资料。（2）结算执行定额：按照土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋修缮工程等专业相应执行同期省、市建委颁布的综合定额及其计价方法。（3）计费依据取费执行同期省市建委颁布的文件。（4）人工费、机械费、材料费的调整：执行施工期广州市建设工程造价管理站文件颁布的《广州市建设工程造价管理站关于各季度广州市建设工程结算及有关问题的通知》。主要材料参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及同期市场价格进行结算，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票的复印件并加盖建设单位的公章。以上（1）至（4）之工程结算办法如与省市建设颁布的最新文件相冲突，按最新的相关文件执行。（5）本工程结算造价最终以天河区财政局的审核结果为准。43.现场签证事件第22页共23页 43.1现场签证报告的确认提交现场签证报告的时间：按通用条款的规定的时间提交。另作约定：/43.2现场签证引起合同价款调整的，以天河区财政局的审核结果为准，与工程结算款同期支付。44.物价涨落事件44.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：(1)固定系数a为/；(2)人工权重系数b为/；(3)机械台班权重系数c为/；(4)钢筋权重系数d为/；(5)其他资源的权重系数：/。另作约定：按72条款执行。45.支付事项计算利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。另作约定：无息。46.预付款46.1预付款的约定及管理（1）预付款的约定没约定预付款的，本条不适用。约定预付款的，预付款的金额为合同价款（扣除暂列金额）的（□5%；□20%），其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。46.2提交预付款支付申请期限：□按承包人在完成本款三项工作后的7天内。□另作约定：/46.3预付款抵扣方式□预付款按照期中应支付工程款的/%扣回，直到扣完为止。□其他方式：/第22页共23页 47.安全文明施工费47.1安全文明施工费的内容、范围和金额（1）内容和范围按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。合同双方的其他要求：无。（2）安全文明施工费的总金额为/元。47.2支付申请的提交与核实□按通用条款的规定。□另作约定：/47.3费用支付安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：□按通用条款的规定。□另作约定：/48.进度款48.1约定支付期限和提交支付申请（1）支付期限工程施工完成至总工程量的60%时，乙方申请甲方审核后支付至工程合同总价款的30%；工程施工完成及竣工验收合格后，乙方申请甲方审核后支付至工程合同总价款的60%；工程竣工备案且竣工结算经区财政局审定后，乙方按规定预交工程质量保修金，凭工程质量保修金代收票据及开具相应金额的工程款发票，甲方审核后，工程款支付至审定结算金额审定价的100%。代收的工程质量保修金在工程质量保修期满后，乙方申请甲方审核后无息退回。以季度为单位。以形象进度为准，具体为：1）/2）/48.2（1）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法□按通用条款的规定。□另作约定：/48.3期中支付的最低限额为/元。承包人和发包人一致同意通用条款第82条、第83条不适用，代之以：49.竣工结算与结算款49.1竣工结算的程序和时限：按合同通用条款的规定办理。不按合同通用条款的规定，办理办理结算程序和时限为：按天河区财政局规定的结算程序和时限办理。第22页共23页 49.2发包人对工程竣工结算的特殊要求：经天河区财政局审核。49.3若承包人不配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对终审部门的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由发包人与终审部门共同确认。49.4工程项目按实结算，暂定合同价只作为拨付进度款的依据，不作为结算依据，进度款拨至合同价的60%，最终结算以区财政局审定结果为准。50.质量保证金50.1质量保证金的约定与扣留（1）质量保证金的约定按通用条款规定为合同条款的3%，即/元。另有约定：工程结算总价款的5%。（2）质量保证金的扣留按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。另有约定：从应支付给承包人的工程款结算款中扣留，扣留的比例为5%。51.最终清算款51.1提交最终清算支付申请（1）最终清算支付申请提交份数：/提交期限：/(2)最终清算支付时限按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。另有约定：按天河区财政局规定的结算程序和时限办理。52.合同争议52.1调解或认定争议调解或认定机构：□按通用条款的规定。□另有约定：（1）/（2）/（3）/52.2仲裁或诉讼解决争议的最终方式：向广州仲裁委员会申请仲裁。□向有管辖权的人民法院提起诉讼。第22页共23页 53.保密要求提供保密信息的期限：54.合同份数54.1约定提供合同文件提供合同文本：□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。□另有约定：/54.2正副本效力合同的份数：正本2份，副本4份。其中：发包人正本1份，副本2份；承包人正本1份，副本2份。第22页共23页 附件三工程质量保修书发包人：（全称）广州市天河区城市管理局承包人：（全称）为保证天河区2018年(第批)垃圾压缩站排污整治工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1．质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：1．/2．/3．/2．质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；4．供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；5．装饰装修工程为2年；6．其他项目：/。第22页共23页 3．质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4．质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5．质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。6．其他6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：2018年月日2018年月日第22页共23页 附件四廉政合同发包人：（全称）广州市天河区城市管理局承包人：（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4第22页共23页 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力第22页共23页 本合同作为天河区2018年(第批)垃圾压缩站排污整治工程（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同份数本合同一式6份，合同双方当事人各执3份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：上级部门：（盖章）上级部门：（盖章）2018年月日2018年月日第22页共23页