欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:15992954
大小:55.00 KB
页数:4页
时间:2018-08-07
《排水外网施工合同》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、排水外网工程施工合同合同编号:工程名称:工程工程地点:发包人:承包单位:2013年月日4建设单位(简称甲方):施工单位(简称乙方):经甲、乙双方共同友好协商达成一致,甲方将××工程住宅小区一期排水外网工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合长春市建筑工程施工合同等有关规定,特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称:2、工程地点:3、工程范围:××住宅小区一期室外污水、雨水及污、雨水井砌筑(采用钢筋混凝土预制井,井室需要抹灰)及附件等安装工程。4、承包形式:一次性包死,施工实
2、行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。(施工图纸外的临时增加的工程按实际工程量,只算人工和材料、已签证为准结算)。并且包括办理相关的移交手续。二、工期1、施工工期:个日历天,开工日期定于7月9日,竣工日期为9月9日,根据甲方要求达到的施工进度和交工时间。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延:(1)不可抗力;(大雨天气等)(2)重大设计变更或地质情况、不准确等原因引起的工程量变化;(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;三、质量标准:按照国家及长春市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款工程造价:合同价暂定为¥元整(人民币)(该价格4不包
3、括给总包的配合费,配合费由甲方与总包协调解决,施工方自备电表按价收费)。五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点,具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按长春市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果,甲方承担责任。否则由乙方承担责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工作。六、乙方责任1、合同签订后三天内提交施工组织设计。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求,组织人员机械保质、
4、保量、保工期、保安全地完成施工。3、按甲方的要求编制好施工进度计划。4、做好施工记录、隐蔽工程记录,及时提供施工记录表、竣工图。5、作好质量自检工作,保证按照有关规定进行施工。6、工程完成后清理现场。7、乙方协助甲方办理相应的相关手续。8、乙方承担有关占用市政公共绿化和道路等的报建和相关费用。9、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。七、工程款支付1、合同签订后,乙方材料进场30%后,甲方须向乙方支付工程款的20%作为备料款,即人民币:万元整,大写人民币:万元整。2、工程进展到工程量的70%时,甲方须向乙方支付工程款,即人民币:万元整,大写人民币:万元整。3、
5、工程全部竣工,经建设单位、监理单位及相关的单位验收合格后,4乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明,甲方向乙方支付工程款,即人民币:万元整,大写人民币:万元整。待上级部门验收合格后、签字盖章完毕。甲方向乙方支付工程款的95%,即人民币:万元整,大写人民币:万元整。4、剩余5%作为质保金,待本工程保修期(一年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。八、工程质量标准按国家和市现行有关施工验收规范,约定工程质量达到合格标准。九、违约1、乙方未按甲方要求的进度完工,每延误一天支付违约金2000元。2、任何一方不全面履行合同条款均属违约,造成对方的经济、名誉等损失,
6、违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。十、其它1、如果在施工中遇到障碍或者其它与图纸不相符的,需要甲方确定方案及工程量,负责人签字,给予结算。只给材料费和人工费。2、履行合同过程中发生争议,双方协商解决,经协商后仍不能解决,可向市人民法院起诉。十一、合同的生效与终止1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效,至工程竣工验收并结清工程余款后,自行终止。2、本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,均具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜,经双方协商同意后可签订补充协议,与本合同有同等法律效力。甲方(章):乙方(章):代表人:代表人:2012年10月日4
此文档下载收益归作者所有