外网排水施工合同.doc

《外网排水施工合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、排水外网工程施工合同建设单位（简称甲方）：                          施工单位（简称乙方）：                           经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将 ××工程住宅小区一期排水外网  工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合长春市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。 一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式 1、工程名称：                        2、工程地点：                       

2、 3、工程范围： ××住宅小区一期室外污水、雨水及污、雨水井砌筑（采用钢筋混凝土预制井，井室需要抹灰）及附件等安装工程。 4、承包形式：一次性包死，施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。（施工图纸外的临时增加的工程按实际工程量，只算人工和材料、已签证为准结算）。并且包括办理相关的移交手续。 二、工期 1、施工工期：  个日历天，开工日期定于7月9日，竣工日期为9月9日，根据甲方要求达到的施工进度和交工时间。 2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延： （1）不可抗力；（大雨天气等） （2）重大设计变更或地质情况、不准确等原因引起的工程

3、量变化； （3）非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上； 三、质量标准：按照国家及长春市现行施工技术规范进行验收。 四、合同价款 工程造价：合同价暂定为￥       元整（人民币）               （该价格不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，施工方自备电表按价收费）。 五、甲方责任 1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。 2、按长春市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。否则由乙

4、方承担责任。 3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。 4、按合同及时支付工程款。 5、及时组织竣工验收工作。 六、乙方责任 1、合同签订后三天内提交施工组织设计。 2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人 员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。 3、按甲方的要求编制好施工进度计划。 4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。 5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。 6、工程完成后清理现场。 7、乙方协助甲方办理相应的相关手续。  8、乙方承担有关占用市政公共绿化和道路等的报建和相关费用。 9、服从甲方、

5、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。 七、工程款支付 1、合同签订后，乙方材料进场30%后，甲方须向乙方支付工程款的20%作为备料款，即人民币：       万元整，大写人民币：              万元整。 2、工程进展到工程量的70％时，甲方须向乙方支付工程款，即人民币：      万 元整，大写人民币：              万元整。 3、工程全部竣工，经建设单位、监理单位及相关的单位验收合格后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付工程款，即人民币：     万元整，大写人民币：               万元整。 待上级部门验

6、收合格后、签字盖章完毕。甲方向乙方支付工程款的95%，即人民币：     万元整，大写人民币：                万元整。  4、剩余5%作为质保金，待本工程保修期（一年）满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。 八、工程质量标准  按国家和     市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。 九、违约 1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一天支付违约金2000元。 2、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。 十、其它 1、 如果在施工中遇到障碍或者其它与图纸不相符的

7、，需要甲方确定方案及工程量，负责人签字，给予结算。只给材料费和人工费。 2、 履行合同过程中发生争议，双方协商解决，经协商后仍不能解决，可向     市人民法院起诉。 十一、合同的生效与终止 1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后，自行终止。 2、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。 甲方（章）：                       乙方（章）：