机电工程施工合同

《机电工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、施工合同发包人（甲方）：苏州霓佳斯密封材料有限公司承包人（乙方）：苏州明泰成机电工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：　　苏州霓佳斯密封材料有限公司　　厂房机电工程施工工程工程地点：苏州·相城区漕湖大道　漕湖产业园内　工程内容：电气布线及管道安装二、工程承包范围承包范围：图纸所示包含的范围。三、合同工期（可依照业主要求）开工日期：2011年

2、　11　月10日；竣工日期：2011年11月30日四、质量标准：中国现行的标准、规范。五、合同价款：合同金额（大写）：壹拾伍万元整￥：150，000。元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本协议书2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。本工程保修期为一年．八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款．九、适用法律、法规、标准和规范：（1）现行的中国及地方政府颁布实施

3、的法律、行政法规。（2）本承包工程涉及的中国现行的标准、规范。十、安全责任：（1）承包人应遵守发包方的安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包方人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。（2）发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的直接费用。2十一、进度计划：按照双方约定的进度计划实施.十二、合同价款及调整：（1）本合同价款采用固定总价合

4、同方式确定，在合同承包范围内不予调整。（2）合同价款的调整因素：合同承包范围以外追加的零星工程内容，按照报价书之单价和相应的费率计算追加工程款；报价书中缺项的追加工程内容另行协商。（3）其它未尽事宜双方通过友好协商解决十三、工程付款1、本合同签字生效后，3个工作日内预付合同总价的30％；2、乙方进驻工地开始施工后20天内，支付合同总价的40％；2、本合同内工程量全部竣工验收后5个工作日内支付合同余款。十四、争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，通过友好协商解决。如果双方未能通过协商解决，该争

5、议由乙方所在地的人民法院解决。十五、不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾，以及因风、雨、震等导致电力、通讯、交通等施工要素中断的自然灾害。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方协商解决．十六、本合同一式贰份，甲乙双方各执两份。十七、合同生效合同订立时间：2011年　11　月　10日本合同双方约定签字或盖章后生效。发包人：（公章）苏州霓佳斯密封材料　　承包人：（公章）苏州明泰成机电工程　　　　　　　有限公司　　　　　　　　　　　　有限公司住所：苏州漕湖产业

6、园A1工坊住所：苏州工业园区一斗山路３号法定代表人:　　　　法定代表人:委托代理人:　　　　委托代理人:　电话:0512-电话:0512-传真:0512-传真:0512-2