钢结构制作安装合同

《钢结构制作安装合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、钢结构制作、安装合同合同编号甲方:乙方:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，甲方将“”钢结构工程委托乙方制作、安装，为明确甲乙双方的权利义务，双方签订本合同，以便双方共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：钢结构制作、安装1、承包形式：钢结构工程制作、安装，包工包料。2、承包范围：钢结构设计（白图加盖单位公章）、钢结构制作、安装及保修服务。（具体施工内容详见工程报价清单）3、不包括在本合同的承包范围：土建及土建配合费、防火涂料

2、及消防认证、水电、相关报建费、工程资料等。四、工程造价：1、本工程按XXXXXX元总价包干（大写：XXXXX），此总价不含税金。其中XXXX钢结构工程XX万元。2、工程造价的具体组成及其适用的结算单价、计算方法及口径依据工程报价清单，工程量以报价清单为准。本工程所用的所有材4料按国家标准执行。3、本工程造价为总价包干，完工不再另行办理结算。4、因甲方变更而增加或减少造价凭签证据实结算。五、质量等级：合格第二条工程期限本工程合同生效之日起15天内工厂生产完毕，制砖车间厂房7天安装完毕，主厂房气楼15天安装完毕，总工期37天。如遇下列情况工期顺延：1、工程安装期间出现人为不可

3、抗拒因素：风雨天气、自然灾害、政府命令等。2、因甲方不能提供满足钢结构安装作业要求的场地“三通一平”等基本条件。3、甲方未按合同要求按时支付工程款时。4、甲方代表或监理工程师无故拖延办理签订手续而影响下一工序施工。5、工程发生设计变更，经双方协商确需延期的。6、其他非乙方责任引起的工程停工，包括因甲方土地、工程报建等手续不完整及工程相关主管部门勒令停工的、或工程所在地群众干扰因素造成停工的。7、因乙方责任造成工期延误的，每延误一天，应向甲方支付500元的违约金。第三条付款方式按工程进度付款：41、合同签定，甲方付乙方预付款XXXX，合同生效。2、钢结构工程安装完工后5日内

4、甲方付乙方XXXXX。3、本工程不留质保金。结算支付方式为现金、转帐、电汇，本位币为人民币。第四条工程责任一.甲方责任：1、乙方进场前，甲方办理好开工手续使乙方具备进场施工条件。2、委派专人到现场负责，代表甲方监督检查乙方施工质量、施工进度、文明施工。3、为乙方提供乙方施工材料、设备存放地，在乙方施工进场前7天，应解决水源、电源、场内道路（提供能行走25T汽车吊吊装场地）的接通（即三通一平）。并将电源提供在施工场地50米以内。4、甲方应按合同条款及时支付工程款。甲方不按协议条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，应承担由此造成的相应责任，并赔偿乙方的有关损失，工期

5、相应顺延。二．乙方责任：1、乙方对承包的工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工。2、负责现场钢构件的卸货工作。负责所卸物资的清点、整理、堆放、保管及搬运。3、乙方承担因乙方原因造成的工期延误责任和由此造成的经济损失。44、严格按照国家建筑安全规范施工，遵守甲方制定的现场管理制度，服从甲方和监理的管理，并承担现场施工安全防护责任及与此发生的损失费用。凡因乙方责任造成的人员伤亡及其他安全事故，由乙方承担全部经济损失及相关的法律责任。第五条工程验收及所有权与保修一、本钢结构工程完工后，甲方应在接到乙方书面通知5日内组织验收（不组织验收视同验收合格）

6、。如验收不合格，承包人按要求整改并承担因自身原因造成整改的费用。二、质量保修期为一年，从验收合格之日起计算。工程完工后，属乙方施工质量原因，乙方接到甲方通知后2日内负责到现场无偿修理。因甲方原因造成返修的费用支出，由甲方承担。第六条争议解决办法本合同未尽事宜，由双方协商解决，如协商不成向合同签订所在地法院诉讼解决。第七条其他一、本合同甲乙双方签字盖章并收到甲方预付款之日生效，在全部工程竣工，办理交工验收，保修期满并结清全部款项后自行失效。二、本合同一式四份，双方各执两份。甲方：（盖章）乙方:(盖章)XX实业有限公司钢结构工程分公司委托代理人:委托代理人:签订时间:4