河道改造工程施工合同

《河道改造工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、XX护城河支流河道改造工程建设工程施工合同发包人：XX地产开发有限公司承包人：XX建设工程有限公司二○一三年月日0XX护城河支流河道改造工程施工合同甲方：XX房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）乙方：XX建设工程有限公司（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，甲方同意将XX区护城河支流河道改造工程施工项目交予乙方施工，结合本工程具体情况，经甲乙双方商议一致，签定本合同，并共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：XX护城河支流河道

2、改造工程施工项目2、工程地点：XX居委会二、承包范围及方式：1、承包范围：XX护城河支流河道改造工程施工；2、承包形式：XX河道改造工程施工包工包料。三、质量标准及工期1、质量标准：（1）工程质量标准按国家现行施工验收规范及有关规定执行，质量等级达到合格；（2）乙方严格按照施工图纸、图纸会审纪录及设计变更说明文件施工，接受甲方的监督施工；（3）工程的关键部位及隐蔽部位覆盖前的检查：经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。经发包人检查

3、确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人检查确认质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内修整返工后，由发包人重新检查确认。（4）试验和检验：承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并由承包人负责提供各项试验资料和原始记录。2、开竣工日期：施工工期为60天（有效工期）。2013年8月15日开始起算，工期每超过一天罚款1万元，因不可抗力因素导致停工（需甲方签证），工期可以相应顺延。四、工程造价本工程采用按工程预算价×下浮率后固定总价的确定方式，工程固定总价=×（1-15.11

4、%）=元，工程造价详见附件工程预算书及工程造价编制说明。固定总价包干范围为：荔城区护城河支流（皇庭水岸II期）河道改造工程所设计的2013年6月版的施工图（含2013年7月10日的两份变更设计通知单各分部分项工程）。其涵洞工程起点接八二一中街现状涵洞，终点接护城河，涵洞全长79.09米。工程总价（含税费）确定为：.00元（柒拾玖万玖仟陆佰壹拾捌元）。五、付款方式1、工程进度款：XX河道改造工程施工完成后，经验收合格后核算工程总价，一次性支付工程总价90%。1、工程尾款：XX河道改造工程竣工后一年，乙方完成工程质量保修规

5、定的各项任务经验收符合要求，甲方将剩余的工程款（无息）一次性支付给乙方。六、甲乙双方权利及义务（一）甲方权利及义务：１、甲方提供施工用水用电，水费电费由乙方承担；２、甲方对本工程行使全面协调管理职权；３、甲方保证工程款按合同约定时间及时支付给乙方。（二）乙方权利及义务：1、承包人应当按照发包人的要求，对施工场地邻近的建筑物、构筑物、临街道路边坡及广告牌等应采取适当措施予以保护。2、临时施工道路由乙方自理；3、乙方承担工程的各项质量检测的所有费用；4、乙方进入现场应严格按安全文明施工标准、条例及有关规定施工。并严格按图施

6、工，且提供原材料和检测试验及相关机械的合格证、上岗证及施工方案、相关的内业资料。竣工后乙方整理完整的内业资料交给甲方归档。5、乙方自行负责施工期间的安全、保卫、文明施工工作，遵守《建设工程安全生产管理条例》；6、乙方所进场的施工人员必须持有有关部门规定要求的证件（如身份证、婚育证、暂住证、劳务证等），特殊工种还必须持有合格的特殊工种证，才能上岗，否则不准上岗；7、乙方作业人员必须严格遵守安全操作规范，按安全规范及程序标准要求进行施工，若因作业人员违章作业，因乙方自身原因发生一切安全事故由乙方自行承担与甲方无关；8、乙方

7、所进场的施工人员的住宿和食堂均由乙方在场外自理。七、违约责任本合同具有法律效力，双方严格遵守。未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本协议内容有冲突时，以补充协议为准，补充协议具有同等法律效力。如发生合同纠纷，双方通过协商解决，协商无效，可到工程所在地法院起诉。八、其他事项1、本协议经双方代表签字后即生效至协议内容完成，款项付清后自行失效。2、本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份。九．其他双方是在充分理解本协议的协商内容和一切承包风险后自愿签订本合同。甲方：（盖章）　　　　乙方：（盖章）　　负责人：负责人：2013年月日

8、2013年月日